某集團和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書3篇

時間：2023-02-17 19:49:25 協(xié)議書

　　下面是范文網小編整理的某集團和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書3篇，供大家參考。

某集團和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書1

　　發(fā)包方(甲方)：x醫(yī)科大學

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規(guī)的規(guī)定，結合本設備具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第一條設備概況

　　1.1設備名稱：

　　1.2設備地點：x醫(yī)科大學

　　1.3承包方式：乙方包工包料

　　1.4工期：本設備自簽訂合同起年月日前竣工。

　　1.5設備質量：合格。

　　1.6合同價款(人民幣)：大寫(￥)

　　第二條甲方工作

　　2.1開工前3天，向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。

　　2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對設備質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。涉及經濟簽證的，需按照安徽醫(yī)科大學有關規(guī)定要求辦理審批手續(xù)。

　　2.3如確定需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。

　　第三條乙方職責：

　　3.1設備質量方面：乙方應加強施工中的質量控制措施和管理，確保設備質量達到合格等級。

　　3.2勞動安全方面：乙方應加強施工現(xiàn)場人員的勞動管理和勞動教育，注意勞動安全，做好施工現(xiàn)場防火、防盜、防觸電等工作，不得隨意破壞施工現(xiàn)場的安全圍護設施，如發(fā)生工傷事故或意外事故，均由乙方自行負責。同時乙方施工人員必須服從和遵守甲方管理的有關規(guī)定及規(guī)章制度。

　　3.3文明施工方面：材料堆放及現(xiàn)場施工應服從甲方管理，做到材料堆放整齊、規(guī)范，施工現(xiàn)場保證工完場地清;保持施工現(xiàn)場整潔、通暢。施工現(xiàn)場嚴禁打架、斗毆，工作前嚴禁喝酒，對違反責任者將從重處罰，所處罰金將直接從設備款中扣除。

　　3.4成品保護方面：乙方應加強成品保護工作，既要防止成品被別人破壞，又要防止破壞別人的成品。屬乙方自己的成品，破壞后由乙方自行負責;乙方破壞其他人的成品，損失由乙方承擔，損失費用從設備款中扣除。

　　3.5負責保護周圍建筑物及裝修、設備管線、綠地等不受損壞，否則應承擔相應費用。

　　3.6配合有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理與清運等工作，并承擔費用。

　　3.7保險和設備施工期間所發(fā)生傷亡等一切事故，均由乙方承擔，所發(fā)生的一切費用均由乙方全部支付。

　　3.6指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　第四條工期約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　第五條設備質量及驗收標準

　　5.1本設備以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾設備施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝設備質量檢驗評定同意標準》(GBJ300-88)等國家指定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。

　　5.2本設備質量達到國家質量評定合格標準。

　　5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽設備和中間設備的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽設備和中間設備驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.5設備竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第六條設備款結算

　　6.1雙方商定本合同價款采用第(2)種;

　　(1)固定價格。

　　(2)中標價(含投標風險)+經濟簽證。變更部分按實際發(fā)生的設備量決算。涉及經濟簽證的，需按照安徽醫(yī)科大學有關規(guī)定要求辦理審批手續(xù)。

　　(3)可調價格;按照國家有關設備計價規(guī)定計算造價，按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。

　　6.2設備結算采用定額：20x年《全國統(tǒng)一建筑設備基礎定額安徽省綜合估價表合肥地區(qū)綜合價目表》(第二版)、1999年《安徽省裝飾設備綜合估價表合肥地區(qū)價目表》、《全國統(tǒng)一安裝設備預算定額20x安徽省估價表》。材料價格采用年月份合肥市建設設備市場價格信息。

　　6.3取費標準：按四類取費。

　　第七條質量保證期

　　本項設備質保期1年。質保期內，設備因自然力等主客觀因素出現(xiàn)松動、脫落等現(xiàn)象，乙方需在2日內到場免費維修。

　　第八條付款方式

　　8.1設備驗收合格后，向中標人支付至合同價70%的合同金額;

　　8..2經安徽醫(yī)科大學審計部門審計并出具結算報告后支付至決算價的95%，同時退還履約保證金(無息)。

　　8.2結算價的5%留取設備質量保證金，待質保期滿無質量問題，招標人退還該設備質量保證金(無息)。

　　第九條材料供應約定

　　9.1乙方采購的材料，應為符合本項目要求、并符合國家相關標準的合格產品。

　　9.2凡乙方采購的材料，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對設備造成的損失全部由乙方承擔。

　　第十條安全生產和防火約定

　　10.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

　　10.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝設備安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

　　第十一條違約責任

　　11.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方5%元違約金。

　　11.2乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和設備成品，如造成損失，應照價賠償。

　　11.3甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原來建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。

　　11.4未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)乙方負責并承擔損失。

　　11.5未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　11.6因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知另一方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第十二條爭議或糾紛處理

　　12.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響設備進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。

　　12.2合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓块T調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第(2)種方式解決。

　　(1)提交合肥地區(qū)經濟仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向建設設備所在地人民法院起訴。

　　第十三條其它約定

　　13.1在本次施工中乙方要時刻注意施工安全，同時盡量避免在校園內產生很大的噪聲，以免影響學生的正常學習和人身安全。

　　13.2乙方嚴格按程序施工，每道程序必須經甲方驗收合格后再施工下一道程序，從而確保設備質量。

　　13.3在施工中，本設備如有變更部分甲方應及時通知乙方，并給予辦理經濟簽證。

　　13.4如因甲方未及時通知造成已完設備量返工，甲方因承擔乙方經濟損失。

　　第十四條其它未盡事宜，雙方本著平等地、自愿、公平、誠實、信用的原則，協(xié)商解決。

　　第十五條招投標文件是合同不可分割的重要組成部分，凡合同未明確的內容一律以本項目招標文件為準。

　　第十六條本協(xié)議一式陸份，甲方四份，乙方二份。

　　發(fā)包方：x醫(yī)科大學(蓋章)承包方：(蓋章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

某集團和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書2

　　執(zhí)行和解協(xié)議書

　　執(zhí)行申請人：浙江某集團股份有限公司（以下簡稱甲方）

　　法定代表人：黃某

　　住所地：象山縣丹東街道金聲路某號

　　被申請人： 某建材有限公司（以下簡稱乙方）

　　法定代表人：余某

　　住所地：奉化市錦屏街道南山北路某號

　　甲方訴乙方建設工程合同糾紛一案，業(yè)經浙江省奉化市人民法院于20__年1月24日作出(20某)甬奉民一初字第某25號民事判決書，判決如下：一、被告某建材有限公司于本院判決生效后十日內支付給原告浙江某集團股份有限公司建筑工程款（包括水電安裝款）6某599.5某元，并支付自20__年1月起按所欠款項為基數(shù)按2%月利息計算至本判決確定履行日止的相應利息損失。二、駁回原告浙江某集團股份有限公司的其余訴訟請求。三、駁回反訴原告某建材有限公司的反訴訴訟請求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付延遲履行期間的債務利息。案件本訴受理費17254元、反訴受理費某7某元，合計18某27元，由原告江某集團股份有限公司8540元負擔，被告某建材有限公司9787元負擔。因乙方未履行生效判決書確定的義務，甲方于X年X月XX日向浙江省奉化市人民法院申請強制執(zhí)行。現(xiàn)在浙江省奉化市人民法院的主待下，雙方當事人達成如下執(zhí)行和解協(xié)議：

　　一、判決書所確定的乙方應支付甲方的執(zhí)行款總額為人民幣元（大寫：），乙方對判決書確定的該給付款項義務不持異議。

　　二、為提高本案執(zhí)行效率，甲、乙雙方約定：

　　1、乙方名下所有的位于處的廠房由甲方租用，乙方應于本協(xié)議簽訂、生效次日起15個工作日內撤出該廠房。

　　2、第1條所稱“廠房”面積為，土地使用證字號為，房權證字號為。

　　某、甲方租用該廠房的費用按照人民幣（大寫：整）元/月進行計算。水、電費等甲方生產經營的其他合理費用另行結算。未經甲方同意，乙方不得自行調整費用標準。

　　4、甲方有權根據(jù)實際需要對該廠房進行改裝，但不得改變廠房承重結構。

　　5、甲方有權將該廠房轉租第三人，但應提前7個工作日書面通知乙方。轉租的租金由甲方收取，乙方不得干涉甲方收取租金或者擾亂次承租人正常使用該廠房。

　　6、甲方應向乙方支付的廠房租用費從本協(xié)議第一條確認的執(zhí)行款中抵扣，直至執(zhí)行款結清。雙方每季度最后五個工作日內對已支付租用費及執(zhí)行款余額進行一次書面確認。

　　7、乙方保證在本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間不對該廠房設定抵押或其他任何形式的權利負擔。

　　8、本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間，若該廠房被人民法院等任何行政、司法機關依法查封或強制拍賣，本協(xié)議即失效，甲方可書面通知乙方向甲方結清執(zhí)行款余額，并賠償由此給甲方或者次承租人造成的一切經濟損失。乙方應自收到該通知5個工作日內付清執(zhí)行款余額。

　　9、本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間，廠房墻面結構或基礎設施發(fā)生損壞，乙方應于15個工作日內進行修繕，費用由乙方承擔，若甲方對該損壞有過錯的，甲方也應承擔相應部分修繕費用。

　　某、本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間，乙方應對該廠房投保財產綜合險，費用由甲方承擔；發(fā)生保險事故時，乙方應及時全力進行索賠，甲方應積極予以配合。

　　11、本案執(zhí)行款作為廠房租用費全部用盡時：

　?。?）甲方有權書面通知乙方終止租用，并應在15個工作日內撤出該廠房，將廠房交還于乙方；

　?。?）若甲方繼續(xù)租用，應于某個工作日內書面通知乙方該意向，乙方應自收到通知某個工作日內與甲方另行簽訂廠房租賃合同；

　?。常┘追綄υ搹S房有優(yōu)先承租權，未經甲方書面確認放棄優(yōu)先承租權，乙方不得擅自將該廠房出租給其他第三人。

　　12、其他：

　　三、違約責任

　　任何一方違約，均應向守約方支付本協(xié)議第一條所確認的執(zhí)行款總額的某%違約金，并向守約方賠償由此造成的一切經濟損失。

　　四、本協(xié)議書一式五份，自簽字、蓋章時生效。甲方、乙方各執(zhí)二份，交人民法院一份。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：

　　時間：時間：

某集團和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書3

　　合同編號____

　　出租方：_ 貨運公司

　　承租方：_ 建筑公司施工三隊

　　一、出租方根據(jù)承租方需要，同意將四噸載重量解放牌汽車租給承租方使用，經雙方協(xié)商訂立如下條款。

　　二、承租方租用的汽車只限于工地運砂子、水泥、磚、木料和預制板用。承租方只有調度權，行車安全、技術操作由出租方司機負責。

　　三、承租方要負責對所租車輛進行維護保養(yǎng)，在退租時如給車輛設備造成損壞，承租方應負責修復原狀或賠償，修復期照收租費。因出租方所派司機駕駛不當造成損壞的由出租方自負，如果致使承租方不能按合同規(guī)定正常使用租賃車輛，承租方不但不給付出租方不能使用期間的租費，而且出租方每天還要償付承租方元錢的違約金。

　　四、租用期定為一年，自年月日起至年月日止，承租方如果繼續(xù)使用或停用應在5日前向出租方提出協(xié)商，否則按合同規(guī)定照收租費或按合同期限將車調回。

　　五、租金每月為元，從合同生效日起計，每月結算一次，按月租用，不足一個月按一個月收費。

　　六、所用燃料由承租方負責。

　　七、違約責任。出租方不得擅自將車調回，否則將按租金的雙倍索賠承租方。承租方必須按合同規(guī)定的時間和租金付款，否則，每逾期一天，加罰一天的租金。

　　八、其它未盡事項，由雙方協(xié)商，另訂附件。

　　九、本合同一式份，雙方各執(zhí)正本一份，副本送有關管理機關備案。

　　出租方：(蓋章)　承租方：(蓋章)

　　法定代表人簽字：　法定代表人簽字：

某集團和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書3篇相關文章：

★ 公司合作協(xié)議書15篇簡單的公司合作協(xié)議書

★ 有關公司合作協(xié)議書模板4篇公司合作協(xié)議范本

★ 公司轉讓協(xié)議書范文3篇(公司轉讓協(xié)議書范文合法嗎)