下面是范文網(wǎng)小編整理的施工合同模板6篇 自建房施工合同模板，以供參考。
施工合同模板1
甲方：
乙方：
為了更快，更好的完成高速的豎井工程，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、本合同內(nèi)容為高速公路J2合同段的1#豎井和2#豎井。具體施工內(nèi)容為業(yè)主提供的圖紙要求。其中不包括本合同簽訂前，甲方已經(jīng)完成的工程量。
二、甲方責任：
1、負責本工程的工作人員的安全培訓、技術(shù)培訓、生產(chǎn)管理、生活管理等；
2、負責現(xiàn)場文明施工；
3、負責安全生產(chǎn)；如發(fā)生安全事故，責任由甲方承擔；
4、負責工程涉及的技術(shù)資料并按圖紙要求組織施工；
5、負責提供工程變更部分所需要的全部資料；
6、根據(jù)施工需要制定工作人員的獎懲制度；
7、根據(jù)施工需要，制定施工計劃，并向財務提供資金預算。
三、乙方責任：
1、負責提供本合同內(nèi)容所需要的周轉(zhuǎn)資金；
2、負責本合同內(nèi)容的財務管理；
3、配合甲方做好全部工作人員的工資管理及發(fā)放；
4、負責與項目部及的財務往來，確保及時回籠資金；
5、每個月20日根據(jù)甲方提供的預算做好下個月的財務計劃；確保資金周轉(zhuǎn)不能影響施工；
6、每個月5日前后3天內(nèi)向甲方公開上個月的賬目，做到賬目清晰；
7、簽字支出；施工生產(chǎn)需要的支出由當事人申請，20xx元以上的支出由和況，一方不在場的，可以電話溝通好，事后補簽。
8、現(xiàn)場關系協(xié)調(diào)費單筆20xx元以下的體控制在產(chǎn)值的0、5%；
9、業(yè)主及項目部的關系協(xié)調(diào)費仍由產(chǎn)值的1%執(zhí)行。
四、雙方利潤分配：
1、1#豎井屬于本合同的內(nèi)容，甲方分55%，乙方分45%；
2、2#豎井，雙方各占50%。
五、利潤的計算辦法：
1、項目部的工程結(jié)款減去人員工資、各種材料、水電費、甲乙方機械設備租賃或損耗、管理費及協(xié)調(diào)費；及乙方投入的運營資金，（含利息，其中設備款不包含在內(nèi)）
2、現(xiàn)場由甲方投入的機械設備在工程完工后仍歸甲方所有；
3、由乙方出資投入的機械設備在工程完工后仍歸乙雙方所有；
4、機械設備的自然損耗也算入成本，具體標準參考市場價雙方協(xié)定。
5、甲方現(xiàn)場的裝載機、挖掘機、乙方井架、絞車按市場租賃價結(jié)算。（裝載機月租賃費6000元，挖掘機月租賃費17000元，井架月租費15000元、絞車月租費17000元，此費用不包含駕駛?cè)藛T及維修保養(yǎng)費用）。
六、關于公司印章的管理
為避免不必要的麻煩，合同簽訂之日起，公司的公章、財務章、合同章交于甲、乙雙方共同管理。屬于本合同涉及的業(yè)務，由乙方根據(jù)授權(quán)負責處理；本合同以外的業(yè)務，必須雙方同意后使用。任何一方不能隱瞞對方私自使用印章辦理合同權(quán)限以外的業(yè)務，負責后果自負。
七、本合同簽訂前的所有債權(quán)債務由甲方負責；本合同簽訂后屬于本合同范圍內(nèi)的債權(quán)債務由雙方共同負責。
八、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份。本合同自簽訂之日起生效，至工程結(jié)算完了之日終止。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
施工合同模板2
發(fā)包人：
審查人：
發(fā)包人:
審查人:
發(fā)包單位委托審查機構(gòu)承擔施工圖設計文件的審查，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 本合同依據(jù)下列文件簽訂
1.1《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設工程勘察設計管理條例》《房屋建筑工程和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》;《建設工程質(zhì)量管理條例》;
1.2重慶市建委關于轉(zhuǎn)發(fā)《房屋建筑工程和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的通知(渝建發(fā)[20xx]211號);
1.3 政府有關部門和建設主管部門的批準文件及附件,初步設計批復文件(含規(guī)劃、消防、人防、環(huán)保、節(jié)能、安全衛(wèi)生等)。
第二條 工程概況
2.1工程名稱：
2.2 工程建設地點：
2.3工程類別:(房建/市政規(guī)模 米 ;
2.4 施工圖設計文件審查工作范圍: 查;
第三條 審查的主要內(nèi)容
按照國家法律、法規(guī)、對施工圖涉及公共利益、公眾安全、等內(nèi)容進行審查，是否符合工程建設強制性標準;
3.1 是否按照批準的初步設計文件原則進行施工圖設計，施工圖是否達到規(guī)定的設計深度要求;
3.2 抗震、消防、節(jié)能、環(huán)保、安全衛(wèi)生、人防、無障礙設計等是否符合工程建設強制性標準;
3.3地基基礎和主體結(jié)構(gòu)的安全性;
3.4勘察設計企業(yè)和注冊執(zhí)業(yè)人員及相關人員是否按規(guī)定在施工圖上加蓋相應的圖章和簽字;
3.5設計企業(yè)和注冊人員資質(zhì)及證章是否符合規(guī)定;
3.6其他法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須審查的內(nèi)容。
第四條 發(fā)包單位應及時向?qū)彶闄C構(gòu)提供下列文件資料、并對準確性，真實性負責：
表一
第五條、 施工圖設計審查機構(gòu)應向發(fā)包單位交付下列資料及文件，并對其質(zhì)量負責：
表二
第六條 收費標準及付費方式：
6.1 本工程審查費按建筑面積單價：2.5元/m2計算，總額為共計 元(即 圓)整人民幣;
6.2 雙方合同生效后預付審查費 40 %計
6.3 審查機構(gòu)提交審查合格書時，發(fā)包單位向?qū)彶闄C構(gòu)付清全部審查費。
第七條 發(fā)包單位、審查機構(gòu)責任：
7.1 發(fā)包單位責任：
(1) 發(fā)包單位應對報送審查機構(gòu)的審查資料的完整性、真實性負責，發(fā)包單位不得要求審查機構(gòu)違反國家有關標準進行審查，如因弄虛作假而產(chǎn)生的后果由發(fā)包單位承擔。
(2)審查機構(gòu)提交合格書后，發(fā)包單位因提交的資料錯誤或建設工程結(jié)構(gòu)作重大修改、工程質(zhì)量監(jiān)督部分認為應對修改進行重新審查，造成審查機構(gòu)重新審查時，雙方應另行協(xié)商，簽訂補充條款，按審查機構(gòu)所耗工作量向?qū)彶闄C構(gòu)增付審查費;
(3)發(fā)包單位因工程規(guī)模、功能變化需要重新進行審查，應報原批準部門同意，并提交批準部門同意修改、調(diào)整的批文送原施工圖審查機構(gòu)重新審查，雙方應另行協(xié)商并簽訂補充條款。
7.2 審查機構(gòu)責任：
( 1 )審查機構(gòu)應當根據(jù)國家與市(地方)有關的法規(guī)和有關規(guī)范、規(guī)程、標準及強制性標準，認真履行建設行政主管部門授予的審查職責。建設工程經(jīng)施工圖審查合格后，仍有違反工程強制性標準，給建設單位造成損失的，審查機構(gòu)應承擔相應的賠償責任;
( 2 )審查機構(gòu)應當在建設主管部門認定的資質(zhì)及類別范圍內(nèi)進行施工圖審查，對超越審查資質(zhì)及類別范圍審查造成建設工程審查合格書無效，給建設單位造成經(jīng)濟損失，審查機構(gòu)應承擔直接經(jīng)濟損失及工程延誤所造成的間接損失的責任;
(3)審查機構(gòu)不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓、發(fā)包單位提交的圖紙及經(jīng)濟技術(shù)資料。
第八條 違約責任
8.1 發(fā)包單位應按合同約定時間和金額向?qū)彶闄C構(gòu)支付審查費.若超期延誤支付,按每個工作日承擔審查費總額 0.5違約金;
8.2 審查機構(gòu)由于自身原因延誤了按本合同約定的審查資料交付時間，若超期延誤按每個工作日承擔審查費的 0.5 的違約金。
第九條 其它約定事項
9.1 本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協(xié)商解決;
9.2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議通過雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，可按下列第( )種方式解決：
(一) 提交 仲裁委員會仲裁;
(二) 依法向人民法院起訴。
第十條 本合同自發(fā)包單位、審查機構(gòu)簽字蓋章后生效;雙方履行合同的義務后即終止。
本合同一式份，發(fā)包人份，審查人份。
發(fā)包單位名稱：(蓋章) 審查機構(gòu)名稱：(蓋章)
法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字)
委托代理人：(簽字) 委托代理人：(簽字)
施工合同模板3
合同編號：119850
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將工程外墻面貼瓷磚承包給乙方施工，具體條款如下：
一、施工期限：
總工期為65天，即________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收。(因天氣原因不能施工工期順延)
二、承包價格：
承包金額為每平方米30元，包打底、貼磚、擦縫、打角、拆外架前的墻面清潔?？偯娣e按實計算。
三、付款方式：
平時支付生活費，完工驗收合格一次付清。
四、甲方責任：
1、負責供應瓷磚、水泥、膠等主要材料。
2、負責接通電源、水源。
3、按照合同要求進行支付工程款。
三、乙方責任：
1、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，施工期間發(fā)生的一切安全事故由乙方自己負責。
2、要按甲方要求進行施工，確保裝修質(zhì)量。
3、裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生因施工造成的質(zhì)量問題，負責返工返修，費用由乙方自負。
4、瓷磚、水泥等材料搬運上樓由乙方自己負責。
5、瓷磚省耗不得超過百分之二。
6、乙方必須按合同要求按時完工，若因乙方不能按時完工鋼管腳手架的租金(元天)由乙方負責，甲方從工程款中扣除。
此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
________年____月____日
施工合同模板4
一、建設工程施工合同具備的基本特征
《 合同法》第269條規(guī)定，建設工程合同是承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同。包括工程勘察、設計、施工合同。建設工程合同的三種主要合同形式中，施工合同是最重要的建設工程合同。所謂建設工程施工合同即建設工程承包合同，是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權(quán)利、義務關系的合同。依照施工合同，承包人應完成一定的建筑、安裝工程任務，發(fā)包人應提供必要的施工條件并支付工程價款，它與其他建設工程合同一樣是一種雙務合同，在訂立時應遵循自愿、公平、誠實信用等原則。
施工合同是工程建設的主要合同，是施工單位進行工程建設質(zhì)量管理、進度管理、費用管理的主要依據(jù)之一。在市場經(jīng)濟條件下，建設市場主體之間相互的權(quán)利義務關系主要是通過合同確立的。
《合同法》第287條規(guī)定，本章沒有規(guī)定的，適用承攬合同的規(guī)定?？梢钥闯觯ㄔO工程施工合同是作為承攬合同的一種特殊類型來規(guī)定的。事實上，建設工程施工合同具備了承攬合同的所有特征，但又有著其自身的特點，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
第一、建設工程施工合同不僅受《合同法》的調(diào)整，而且還受到不同領域的多部法律及其他規(guī)范性文件調(diào)整。
從建設單位的層面來看，一項建設工程的完成，從土地使用權(quán)的取得、用地規(guī)劃的審批、建設工程的招標投標、施工單位的確定、到規(guī)劃設計的落實等等一系列法律關系的發(fā)生，這些過程很可能涉及到不同的領域如《土地管理法》、《招標投標法》《建設工程質(zhì)量管理條例》等等，這都是建設工程施工合同的當事人不能回避的，而且合同雙方當事人和合同本身都將不同程度的受到這些法律關系的制約，所以從這個角度來講，建設工程施工合同涉及多領域受到多部法律和規(guī)范性文件調(diào)整。
第二、合同的簽訂、履行和終止有嚴格具體的程序限制。
從民法的理論看，一般合同的簽訂經(jīng)過“要約”和“承諾”兩個階段即可完成。但建設工程施工合同的簽訂有其特殊性，建設工程施工合同的簽訂則必須根據(jù)已被審批的工程項目計劃、初步設計、雙方辦理土地等審批手續(xù)后簽訂。如遇變更設計方案或工程造價，還需另行訂立補充協(xié)議。實行招投標的工程項目應按相應的程序確定中標單位并向中標單位下達中標通知書后30日內(nèi)簽訂合同。同時，在合同履行過程中要嚴格按照設計圖紙、施工規(guī)范進行施工，并嚴格遵守合同約定的質(zhì)量控制、投資控制、進度控制條款，還要接受預算和造價審查、竣工結(jié)算、質(zhì)監(jiān)部門的檢查等。 第三、國家宏觀政策和地方政府制定的建設方面的規(guī)章也是調(diào)整和解決建設工程施工合同糾紛的重要依據(jù)。
在市場經(jīng)濟條件下，建設工程的完成仍以計劃調(diào)控為主。雙方當事人依法簽訂的建設工程施工合同體現(xiàn)了市場經(jīng)濟主體通過公平競爭取得的權(quán)利和將要承擔的義務，當然應當依法進行保護。但是國家根據(jù)市場運作狀況，制定相應的規(guī)章進行宏觀調(diào)控，地方政府在權(quán)限范圍內(nèi)依法制定的規(guī)章，諸如投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整、項目的壓縮及設計計劃管理、工程預算定額、材料預算價格等同樣作為簽訂合同、履行合同、解決合同糾紛的依據(jù)。
建設工程施工合同特有的基本建設法律制度特征，體現(xiàn)了其自身的復雜性和專業(yè)性，它即遵循合同的一般原則，又包含多種特有的法律關系，從而構(gòu)成了基本建設法律制度的一大特色。
二、建設工程施工合同成立和生效的基本條件
從民事法律理論的角度看，對于建設工程施工合同來說，其成立和生效同樣是兩個不同性質(zhì)的問題，是兩個有著嚴格區(qū)別的法律概念。兩者有著嚴格的區(qū)別：第一，合同成立并不等于生效。理由是，合同的成立僅僅反映的是當事人的意志，它體現(xiàn)了合同自由的原則；而合同的生效反映了國家的意志，即國家法律對已成立合同的一種法律認可或稱價值判斷，它體現(xiàn)了國家對合同關系的干預，決定了合同的生效。另外，合同的成立是事實問題，而合同的生效是法律問題。合同的成立是合同生效的前提條件，但合同的成立和生效是兩個不同性質(zhì)的
問題，應該嚴格加以區(qū)分。第二，在構(gòu)成要件上，合同的成立，是訂約當事人就合同的主要條款達成合意，亦即合同因承諾生效而成立，故合同成立的條件一般就是承諾生效的條件。而合同生效的條件才是判斷合同是否具有法律效力的標準。
關于合同的生效要件或生效條件問題，我國學者也存在觀點上的不同和爭論。有人認為：合同的有效要件是：
（1）內(nèi)容之確定；
（2）內(nèi)容之可能；
?。?）內(nèi)容之合法；
?。?）內(nèi)容的妥當性。已成立的合同具備以上四個要件，才發(fā)生合同效力。梁彗星教授認為民事行為生效要件分為一般生效要件和特別生效要件。一般生效要件指一般法律行為所共同的生效要件，包括當事人須有相應的民事行為能力、意思表示真實、標的須合法、標的須可能和確定。而特別生效要件指特定法律行為所特有的生效要件。大部分人認為，所謂合同生效的要件，是指依法律規(guī)定合同發(fā)生法律效力應具有的條件。它包括：
?。?）合同當事人必須具備相應的民事行為能力；
（2）意思表示真實；
?。?）合同內(nèi)容必須合法；
（4）合同標的的確定和可能；
（5）合同必須符合法定形式等5個要件。
我認為，雖然我國現(xiàn)行合同法律沒有就合同生效要件作出明確的規(guī)定，但《民法通則》和《合同法》已經(jīng)為我們概括和歸納合同生效要件提供了足夠的法律依據(jù)。根據(jù)上述法律規(guī)定，我認為合同的生效要件可分為實質(zhì)要件和形式要件。所謂實質(zhì)要件，《民法通則》第55條規(guī)定，民事法律行為應當具備下列條件，
一是行為人具有相應的民事行為能力；
二是意思表示真實；
三是不違反法律或社會公共利益。這些規(guī)定也就是合同生效的一般要件，亦稱實質(zhì)要件。所謂形式要件，對于有些合同，合同的生效還須具備特殊要件，也稱形式要件。這些合同主要包括兩種情形：
一是 當事人根據(jù)《合同法》第45、46條的規(guī)定所訂立的合同，在所附條件成就時或所附生效時間到來時，合同才能生效；
二是根據(jù)《合同法》第44條第二款規(guī)定，依照法律、行政法規(guī)規(guī)定應當辦理批準、登記等手續(xù)的，在辦理了批準、登記等手續(xù)后，合同才能生效。因此，建設工程合同的生效必須要具備一定的前提條件。具體說來，一個建設工程施工合同要達到生效的程度，應當符合下列條件：
第一、合同的當事人即發(fā)包人和承包人應當符合法律和行政法規(guī)要規(guī)定的條件，即合同的主體要件。
目前來看，我國沒有對發(fā)包人的資格等作出非常嚴格的規(guī)定，發(fā)包人可以是具備法人資格的國家機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)、集體企業(yè)、私營企業(yè)、經(jīng)濟聯(lián)合體和社會團體，也可以是依法登記的個人合伙、個體經(jīng)營戶或自然人。但必須具有通過合法、完備手續(xù)取得的進行工程建設項目發(fā)包的資格。而作為承包人的條件則十分嚴格。首先，承包人必須是單位。雖然《合同法》在總則和關于建設工程合同的第16章沒有明確規(guī)定建設工程合同的承包人的主體資格限制，但在《建筑法》和大量的建設方面的行政法規(guī)中均明確規(guī)定了建設工程施工合同的承包人必須是“單位”，尤其是最高人民法院公布的《審理建設工程施工合同司法解釋》可以看出一個信號，建設工程的承包人必須是法人單位，《審理建設工程施工合同司法解釋》
第1條規(guī)定，承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的，合同無效。這個條文可以看出，建設工程的承包人必須具備相關的資質(zhì)，且不說登記的高低問題，但有前提條件，符合申領資質(zhì)的必須是單位，《建筑法》第26條規(guī)定，承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍內(nèi)承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。所以，從《合同法》的角度來看，這里的單位則只能是法人。其次，承包人必須具備建筑經(jīng)營資格。只有經(jīng)依法核準擁有從事建筑經(jīng)營活動資格的企業(yè)法人，才有資格進行建設工程承包經(jīng)營活動。1995年10月15日起施行的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，將建筑業(yè)企業(yè)分為工程總承包企業(yè)、施工承包企業(yè)和專項分包企業(yè)三類，并規(guī)定了具體的標準和條件。再次，承包人必須在自身擁有的資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍內(nèi)承攬工程。在我國，對于建設工程承包人實行嚴格的市場準入制度。20xx年1月30日國務院令第279號發(fā)布的《建設工程質(zhì)量管理條例》第25條規(guī)定，從事建設工程施工的單位應當依法取得相應等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。
第二、發(fā)包人和承包人共同的真實意思表示一致是建設工程施工合同的核心條件。
意思表示真實是指意思表示的行為人的表示行為應當真實反映其內(nèi)心的效果意思。意思表示不真實，即意思與表示不一致，可分為故意的意思與表示不一致、非故意的意思和表示不一致和不自由的意思表示不一致三種情況。故意的意思與表示不一致和不自由的意思與表示不一致如果構(gòu)成欺詐，并損害了國家利益，屬于合同法定無效的范疇。對于非故意的意思和表示不一致的情形，如果具備了“重大誤解”的條件，則屬于《民法通則》第59條和《合同法》
第54條規(guī)定的可變更或者可撤銷的合同。對于不自由的意思和表示不一致，可分為受欺詐和受脅迫所為的意思表示，則根據(jù)《民法通則》第58條和《合同法》第52條的規(guī)定，這兩種行為如果損害了國家利益，均構(gòu)成合同無效的法定原因，否則構(gòu)成合同可撤銷的原因。 需要指出的是，《合同法》和《民法通則》有一個明顯的區(qū)別是把《民法通則》第58條規(guī)定的“一方以欺詐、脅迫的手段”訂立合同的行為分為二種情形來處理：如果是損害了國家利益，屬當然無效；如果是損害的是合同相對人的利益，則根據(jù)《合同法》第54條規(guī)定相對方可以要求變更或撤銷，而不再一律認定無效，這不僅尊重了合同當事人的意愿，保護了當事人的利益，鼓勵了交易行為，而且還減少了因合同無效而給社會帶來的損失。我認為這一規(guī)定是正確的，也符合合同法理論與司法實踐的發(fā)展方向。
意思表示真實是民法通則規(guī)定的民事行為生效的要件之一，但對于合同來說，則其生效還應具備合同雙方協(xié)商一致的條件。建設工程施工合同是雙務合同，因此也應當具備發(fā)包人和承包人就合同內(nèi)容協(xié)商一致的條件。
第三、建設工程施工合同的當事人即發(fā)包人和承包人在簽訂合同的過程中應當履行法律和行政法規(guī)規(guī)定的必須履行的程序
這一條件是建設工程合同所特有的條件。如前所述，建設工程往往涉及到國計民生而且一般投資規(guī)模較大，所以國家對建設行為予以更多的關注并通過法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及地方性法規(guī)來進行約束和規(guī)范。如依照《中華人民共和國招標投標法》（以下簡稱《招標投標法》）第三條的規(guī)定，在我國境內(nèi)進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：①大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目；②全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；③使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。這些項目的具體范圍和規(guī)模標準，由國務院發(fā)展計劃部門會同國務院有關部門制訂，報國務院批準。任何單位和個人不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標。依法應當招標而未招標的合同無效。
第四、建設工程施工合同應當符合法律規(guī)定的形式要件。
《合同法》第270條規(guī)定，建設工程合同應當采用書面形式。第275條規(guī)定，施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。
由于建設工程施工合同具有標的額大、履行時間長、不能即時清結(jié)等特點，因此應當采用書面形式。對有些建設工程合同，國家有關部門制定了統(tǒng)一的示范文本。采用示范文本或其他書面形式訂立的建設工程施工合同，在組成上并不是單一的，凡能體現(xiàn)發(fā)包人和承包人協(xié)商一致內(nèi)容的文字材料，包括各種文書、電報、圖表等，均為建設工程施工合同的組成部分。 第五、內(nèi)容合法，不違反法律或社會公共利益。
在關于認定合同是否有效的標準上，《民法通則》和《合同法》采用的是兩種截然不同的表述方法?！睹穹ㄍ▌t》是用肯定的語氣在第55條明確規(guī)定“不違反法律或社會公共利益”的民事行為才是有效的民事行為；而《合同法》采用的是否定的語氣，在第52條規(guī)定“違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定”的合同屬于“合同無效”的情形。
在《合同法》頒布實施以后，最高人民法院的兩個司法解釋先后對這個問題進行了進一步的明確界定：最高人民法院《關于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（一）》第四條明確規(guī)定：“合同法實施以后，人民法院確認合同無效，應當以全國人大及其常務委員會制定的法律和國務院制定的行政法規(guī)為依據(jù)，不得以地方性法規(guī)、行政規(guī)章為依據(jù)?！倍罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》則將建設工程施工合同認定無效的標準再次嚴格界定為五種情況（下文將詳細論述）。對于這樣規(guī)定的原因，最高人民法院副院長黃松友是這樣解釋的：建設工程施工合同受到不同領域的多部法律及其他規(guī)范性文件調(diào)整。法律、行政法規(guī)和部頒規(guī)章中調(diào)整建設工程施工合同的強制性規(guī)范就有六十多條，如果違反這些規(guī)范都以違反法律強制性規(guī)定為由而認定合同無效，不符合《合同法》的立法本意，不利于維護合同穩(wěn)定性，也不利于保護各方當事人的'合法權(quán)益，同時也會破壞建筑市場的正常秩序。我們認為，法律和行政法規(guī)中的強制性規(guī)定，有的屬于行政管理規(guī)范，如果當事人違反了這些規(guī)范應當受到行政處罰，但是不應當影響民事合同的效力。從相關法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)范內(nèi)容看，可分為兩類：一是保障建設工程質(zhì)量的規(guī)范，二是維護建筑市場公平競爭秩序的規(guī)范?！督忉尅返?條和第4條將這兩大類分為以下五種情形：
一是承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；
二是沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；
三是建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的；
四是承包人非法轉(zhuǎn)包建設工程的；
五是承包人違法分包建設工程的。當然，《民法通則》和《合同法》等基本法律規(guī)定的合同無效的情形，也應當適用于建設工程施工合同。
三、建設工程領域強制性規(guī)定的認定對合同效力的影響
《合同法》第52條規(guī)定，違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的合同屬于合同無效的情形。但是隨著法律理論的深入研究，學者逐漸認識到違反強制性規(guī)定并不必然一定會導致建設工程施工合同無效，正如最高人民法院副院長黃松友所說，在建設工程領域中，法律和行政法規(guī)中的強制性規(guī)定，有的屬于行政管理規(guī)范，如果當事人違反了這些規(guī)范應當受到行政處罰，但是不應當影響民事合同的效力。在涉及合同無效的重要判斷標準中，司法實踐中對強制性規(guī)范的認識，是判斷施工合同效力的根本準則，所以如何判斷強制性規(guī)定以及判斷強制性規(guī)定的種類就顯得至關重要。
在建設工程領域的強制性法規(guī)主要存在于兩個方面。一部分是《合同法》中有關對建設工程合同的特殊規(guī)定部分；另一部分分布在《建筑法》、《招標投標法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等經(jīng)濟行政類法律法規(guī)之中。第一部分的強制性規(guī)范涉及的是建設工程領域最基礎的方面，所以一旦違反即應當認定為無效。違反第二部分的強制性規(guī)定的法律后果則需要具體考察。如果法律法規(guī)是徹底阻止這類合同實施，并且認定合同有效會直接損害工程質(zhì)量等涉及國計民生等重大利益時，就應當認定合同無效；如果違反禁止性規(guī)定只會損害一方民事主體利益，或者僅僅是違反監(jiān)管，而不直接涉及工程質(zhì)量等根本性問題時，一般不應當認定建設工程合同無效，換句話說，違反建設工程領域的法律法規(guī)主要看違反的強制性規(guī)范是管理性質(zhì)的規(guī)范還是效力性質(zhì)的規(guī)范，違反管理性質(zhì)的規(guī)范性文件不會影響到合同的效力。
有人認為，把強制性規(guī)定區(qū)分為效力規(guī)定和取締規(guī)定，其劃分標準可以有以下幾個方面，
第一，法律、法規(guī)明確規(guī)定違反強制性規(guī)定將導致合同無效或者不成立，該規(guī)定就屬于效力性規(guī)定。
第二，法律、法規(guī)雖然沒有明確規(guī)定違反強制性規(guī)定將導致合同無效或者不成立，但違反該規(guī)定或者繼續(xù)旅行合同將損害國家理合和社會公共利益，也應該屬于效力性規(guī)范。
第三，法律、法規(guī)雖然沒有明確規(guī)定違反強制性規(guī)定將導致合同無效或者不成立，但違反該規(guī)定或者繼續(xù)旅行合同只是損害當事人利益，這樣的規(guī)定就屬于取締規(guī)范，例如，《建筑法》
第7條規(guī)定，建設工廠開工前，建設單位應當按照國家有關規(guī)定向工廠所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可征。該條規(guī)定就屬于取締性規(guī)范，它本身是建設行政主管部門對建設單位的項目工程的監(jiān)管，建設單位沒有領取施工許可證本身沒有損害國家的重大利益和社會公共利益，建設單位受到罰款處罰只是僅僅損害建設單位利益而已。 有人認為，對強制性規(guī)范區(qū)分為效力性規(guī)范和管理性質(zhì)的強制性規(guī)范，這種區(qū)分標準最主要的基本原則是從行政立法的目的和強制性規(guī)范的設立目的。這種觀點認為，如果法律規(guī)范純粹是為了行政管理的需要，并不涉及民事主體之間利益關系的意圖，應該把這類管理性規(guī)范排除在認定合同效力依據(jù)之外。例如，房地產(chǎn)行政主管部門規(guī)定，預售商品房買賣合同應該經(jīng)過房地產(chǎn)主觀部門登記備案。實踐中當事人沒有按照主管部門的規(guī)定登記備案，這種顯然是違反了強制性規(guī)定，但這種行為不導致合同無效。最高人民法院頒布的《關于審理商品房買賣合同糾紛案件若干問題的解釋》第6條規(guī)定，當事人以商品房預售合同未按照法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理登記備案手續(xù)為由，請求確認合同無效的，不予支持。這就是典型的出于管理性質(zhì)的強制性備案規(guī)定，完全是行政管理的需要而制定，買賣合同的登記備案與否，從本質(zhì)上不會損害國家利益，所以出于行政管理而指定的強制性規(guī)定是排除在認定合同效力范圍之外，同樣在建設工程領域違反《建筑法》和違反《建設工程質(zhì)量管理條例》等法律行政法規(guī)的行為并不必然會導致合同無效。
總的來說，認定建設工程施工合同效力的最基本判斷標準是《合同法》第52條規(guī)定，違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的合同無效。具體在認定合同效力時主要看幾個方面，
第一，強制性規(guī)范禁止的對象只是行為手段或者行為方式，或者禁止的是行為的外部條件如經(jīng)營時間、地點等，而允許依其他手段、方式或者時間、地點作出行為的，這時，法律本意不是禁止行為效果的發(fā)生，而在于規(guī)范人們的行為舉止，這類規(guī)范則為管理性規(guī)范。違反該規(guī)范不導致合同無效。
第二，強制性規(guī)范的禁止目的是為了保護國家利益還是為了保護民事主題的利益。如果法律徹底阻止這類行為實施，并且認定合同有效會直接損害國家的利益，屬于效力性規(guī)范，如果違反只損害一方民事主題利益時，則屬于管理性規(guī)范，也就是說違反禁止性規(guī)范只是針對合同一方的，而且該禁止規(guī)定完全是作為一方紀律條款規(guī)定的，就不是效力性規(guī)范。我同意該說法，從最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》來看，也是從上述規(guī)范認定標準來判斷施工合同的效力。
施工合同模板5
甲方單位：有限公司
乙方單位：廣告經(jīng)營部
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，就營銷中心廣告牌文字制作安裝事宜達成如下協(xié)議。
第一條：廣告牌文字制作
1、 文字材質(zhì)：精工不銹鋼鈦金拉絲，外挑背打黃燈
第二條：工程造價及支付方式
1
2、支付方式：工程款待項目經(jīng)各相關部門驗收合格，收到乙方有效發(fā)票后一周內(nèi)壹次性付清。
第三條：工程期限
自合同簽訂后，甲方通知乙方開始施工后，乙方應在9天時間制作完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。
第四條：雙方權(quán)利、義務
甲方：
1、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置可以施工。
2、按本合同
第二條規(guī)定結(jié)算廣告牌的費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起____日內(nèi)按甲方提供的安裝地點制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
第五條：違約責任
1、甲方未能按本合同
第二條規(guī)定時間付款，每逾期____日，向乙方支付合同總金額的千分之五作為違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同
第四條規(guī)定按時制作、安裝完成戶外廣告牌，每逾期____日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，工期順延，乙方有權(quán)就實際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完成部分的費用。
本合同一式貳份，甲方持壹份，乙方持壹份。
甲方簽字（蓋章）
乙方簽字（蓋章）________年____月____日________年____月____日
施工合同模板6
承包方(以下簡稱乙方)： 地址： 法人代表： 聯(lián)系電話： 工程負責人： 聯(lián)系電話：
依照《合同法》、《建筑法和消費者權(quán)益保護法》，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致，簽訂本合同共同信守。
一、工程概況
1、工程地點：綿市部龍門鎮(zhèn)中脊村、實有面積按租賃合同實測為準。
2、工程造價：約 仟萬、按09省建定領取費，按一級企業(yè)取費標準計費，結(jié)合地材調(diào)差(最終以實際結(jié)算審計為準)。
3、工程承包方式：議標、雙方商定由乙方包工包全部材料和設備。
4、有效工期六個月。
開工日期：由雙方具體商定，以甲方書面通知入場為準計算工期。
5、項目內(nèi)容：藝術(shù)品博物館：中國詩歌節(jié)陳列館，川劇臉譜服裝陳列館、書畫展廳、影樓、茶莊、客棧、家俱、小商品、游樂園、餐飲娛樂服務業(yè)等。
二、關于材料供應的約定：
1、乙方提供的材料：報價單需注明品質(zhì)、單價以現(xiàn)場監(jiān)理簽字為準，詳見付附表(注明品牌、規(guī)格、質(zhì)量)。
2、乙方采購的裝飾材料、設備、均應用于本項目的裝飾，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成損失由乙方負責。
三、關于工程質(zhì)量及驗收的約定：
1、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準和質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由 方委托設計。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，用戶叫甲方提出設計修改及增減工程項目時須提前共同確定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負。
5、工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，保管好施工日志。
6、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)，如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承擔原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產(chǎn)和防火約定：
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消護措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，雙方即時配合職能部門處理。
五、其它事項：
1、甲方工作：
(1)甲方應在開工前十天，向乙方提供施工設計圖紙(方案圖)光盤，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項，作好水電起止記錄。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設計管線，現(xiàn)場負責人到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù)，增減工程量以用戶意見為準。
(4)甲方應指派兩人為駐工地代表，負責合同履行，作好記錄簽字。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決相關問題。對其行為乙方應予認可。如更換人員，甲方應及時書面通知乙方。
2、乙方工作：
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底在入場前，編制好施工方案，提交績信標書、技術(shù)標書和商務標書。
(2)未經(jīng)甲方同意和所在地物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設備管線。
六、關于工程款價款結(jié)算及裝修項目履約金的交納與退還的約定：
1、工程款付款方式：乙方進場后，三日內(nèi)甲方向乙方支付工程起動資金20%作為材料款。甲方按乙方每月已完工程量計價后，下月五號前支付80%的工程款，如到時甲方不能支付工程款，乙方有權(quán)停工并結(jié)算所有工程款后，立即退場。所造成的一切損失由甲方負責。全面竣工驗收合格后三十日內(nèi)甲方付清乙方所欠工程余款(留保修金5%一年后無質(zhì)量問題無息退還)。
(2)保證金交納與退還方式：
簽約時乙方按總造價的3%支付該項目履約金。
該履約金在工程量完成50%時，甲方退還乙方全額履約金。 注：1、如工程施工發(fā)生項目或單價變更，各階段工程款應進行相應調(diào)整。
2、工程保修期一年，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件五)，保修期從竣工驗收前掌之日起算。
七、違約責任
1、由于甲方原因?qū)е轮型就９?，甲方應按當?shù)責o誤工標準補償乙方入場后因停工、窩工所造成的損失。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的1%向甲方支付違約金。
3、甲、乙雙方簽訂合同后，甲方必須在7日內(nèi)書面通知乙方進場施工。如違約方7日內(nèi)不能進場施工，違約方支付守約方合同總額5%的違約金。
4、若甲方強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
5、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式：
1、若履約中發(fā)生糾紛雙方協(xié)商解決，
2、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向綿陽市仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同。提出終止合同一方，要以書面形式提出，雙方認可后，并辦理終止合同手續(xù)結(jié)清費用。
十、其他約定
1、合同不得轉(zhuǎn)包、分包
2、合同未盡事宜，雙方在實施時補充完善。
3、本合同經(jīng)雙方法人代表或法人委托人簽字生效，具有法律效力，同時進行合同鑒證。
甲方單位：負責人：電 話：鑒證單位：
乙方單位： 負責人： 電 話： 年 月 日
施工合同模板6篇 自建房施工合同模板相關文章：
★ 農(nóng)村宅基地買賣合同6篇(年農(nóng)村宅基地買賣合同范本)