施工的合同7篇施工合同糾紛

時(shí)間：2023-10-17 17:54:00 合同

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的施工的合同7篇施工合同糾紛，供大家參閱。

施工的合同7篇施工合同糾紛

施工的合同1

　　上訴人：_________________名稱：_____________

　　住所：________________

　　電話：______________

　　法定代表人：_________________名稱：________________

　　職務(wù)：______________

　　委托代理人：_________________姓名：_____________

　　性別：_____________

　　年齡：______________

　　民族：_________________

　　職務(wù)：_________________

　　工作單位：______________

　　住所：________________

　　電話：______________

　　上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號(hào)判決，現(xiàn)提出上訴。

　　上訴理由及請(qǐng)求：________________

　　(上訴理由應(yīng)全面陳述對(duì)第一審人民法院在認(rèn)定事實(shí)和適用法律上的不當(dāng)或錯(cuò)誤，提出所根據(jù)的事實(shí)和理由，包括在一審程序中未提供的事實(shí)、理由和證據(jù)。上訴的'請(qǐng)求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

此致

　　___________人民法院

　　上訴人：______________(蓋章)

　　法定代表人：______________(簽章)

　　__________年_____月_____日

施工的合同2

　　甲方：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方：

　　聯(lián)系電話：

　　甲方位于新城三組56號(hào)建有住房一棟，為了維護(hù)甲乙雙方共同利益，保證施工質(zhì)量和安全施工，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，簽定本施工協(xié)議。

　　1、乙方進(jìn)戶后，應(yīng)實(shí)地勘察，會(huì)同施工人員作好安全生產(chǎn)方案，否則條件不成熟不應(yīng)施工。

　　2、施工中的安全防護(hù)器材必須配置到位，否則不得施工，在施工操作中造成意外人身傷害和事故造成的損失應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，(參照當(dāng)?shù)毓こ趟?甲方不得過(guò)份挑剔，如因返工，費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　4、工程總施工量平方米，計(jì)幣_(tái)_____元，工程完工后一次性付清費(fèi)用，甲方不得拖欠。

　　5、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同從簽字之日起生效，未盡事宜，由甲、乙雙方共同協(xié)商。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

施工的合同3

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的原則，本著公平、互利、互惠的經(jīng)營(yíng)方式，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意簽訂本合同，以資共同守信

　　一、工程名稱：_________________工程砌磚清包

　　二、施工內(nèi)容：_________________工程各種磚墻砌體砌筑，砂漿攪拌、材料場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸?shù)狡鲋F(xiàn)場(chǎng)(水平運(yùn)輸豎直傳遞)，搭拆砌筑腳手架，包括窗臺(tái)澆筑，等為完成所有磚墻砌筑的各道工序，含門窗過(guò)梁安裝、砌筑墻體中的`拉結(jié)筋、鐵絲網(wǎng)放置，復(fù)合墻體中間砂漿填縫。

　　三、質(zhì)量要求：_________________驗(yàn)收必須合格。

　　四、進(jìn)度要求：_________________自本月中旬進(jìn)場(chǎng)起到___________日前完工，按項(xiàng)目部進(jìn)度完成。

　　五、砌體按m3

　　六、工程款支付辦法：_________________每完成一層按80%支付人工費(fèi)，主體驗(yàn)收合格后付清全度工程款。

　　七、其他約定

　　1、施工期內(nèi)乙方至少委派一名砌筑施工員到場(chǎng)，負(fù)責(zé)砌筑質(zhì)量達(dá)到合同要求，必須做到安全生產(chǎn)、文明施工、節(jié)約用料。并委派兼職安全員負(fù)責(zé)安全文明施工工作。本條發(fā)生的用工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　2、乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)保證可用磚塊、砂漿用于砌體上，每個(gè)工作面做到工完料清，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)隔夜沙漿，若做不到，乙方除承擔(dān)每方300元沙漿費(fèi)外，另外承擔(dān)罰款200元。本條罰款甲方在支付乙方工程款是扣除。

　　3、嚴(yán)格按施工圖、設(shè)計(jì)聯(lián)系單、項(xiàng)目技術(shù)部門確定的砌筑工藝和砂漿配合比進(jìn)行施工，若違反本條，不按圖施工造成尺寸偏差，發(fā)生返工，所有損失由乙方承擔(dān)。

　　4、為了加快進(jìn)度，砌墻工期按甲方編制的進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行。施工過(guò)程中必須做到隨叫隨到，根據(jù)工程進(jìn)度，甲方有權(quán)要求乙方需要增加勞動(dòng)力，乙方必須無(wú)條件服從。

　　5、乙方所有進(jìn)場(chǎng)作業(yè)人員必須有有效合法證件，不接受來(lái)歷不明、無(wú)有效證件人進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，違反笨條款，乙方除無(wú)條件清退無(wú)有效證件人員外，愿意接受200元/人次罰款。本條罰款甲方在支付乙方工程款時(shí)扣除。

　　6、乙方遵守安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度。因乙方作業(yè)人員違規(guī)作業(yè)，發(fā)生安全事故，由此造成的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　年月日

施工的合同4

　　甲方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　乙方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　甲乙雙方依照《民法典》和《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，本著平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就山東女子學(xué)院教職工宿舍7號(hào)樓1單元201室、401室三個(gè)衛(wèi)生間和201室外墻維修事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程項(xiàng)目：山東女子學(xué)院教職工宿舍7號(hào)樓1單元201室、401室三個(gè)衛(wèi)生間滲水修復(fù)和201室外墻滲水修復(fù)。

　　二、承包方式：乙方按照甲方要求包工包料對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行施工。

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量雙方同意參照《____市建設(shè)工程管理?xiàng)l例》的規(guī)定，衛(wèi)生間、外墻防滲漏的.保修期為________年，保修期內(nèi)因質(zhì)量原因所產(chǎn)生的材料費(fèi)、人工費(fèi)均由乙方承擔(dān)。

　　四、施工期限：________年____月____日做衛(wèi)生間滲水修復(fù)，____月____日前做完外墻滲水修復(fù)。

　　五、工程造價(jià)：甲方按照衛(wèi)生間400元個(gè)，三個(gè)衛(wèi)生間，合計(jì)1200元；外墻防水40元2，需做502，合計(jì)20元。以上費(fèi)用共計(jì)叁仟貳佰圓整。

　　六、付款方式：工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收，如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求，先付貳仟柒佰元，伍佰元作為質(zhì)保金，兩年后支付。

　　七、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同法律效力。本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ ________年____月____日

　　乙方（公章）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ ________年____月____日

施工的合同5

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,甲方同意將自家房建工程承包給乙方施工,為確保工程保質(zhì)保量完成,甲、乙雙方在平等互利的原則下共同達(dá)成如下協(xié)議：_________________

　　一、工程名稱：_________________

　　二、工程地點(diǎn)：_________________

　　三、工程內(nèi)容及承包范圍及要求：_________________

　　1.甲方將房屋一棟的全部施工工程承包給乙方施工,承包范圍是指整棟房子的主體、內(nèi)墻毛壞粉刷,外墻水泥清光,施工范圍內(nèi)的專業(yè)施工項(xiàng)目到房子可以竣工驗(yàn)收為止。包括結(jié)構(gòu)建造、木工施工、樓梯的建造。主體從地樑開始至斜屋面封頂(砼澆搗、墻體的砌筑、所有樑、板砼澆搗、散水坡、鋼筋扎絲、鋼筋的制作、安裝,內(nèi)外墻腳手架搭拆,化糞池、室內(nèi)外垃圾清理、安全網(wǎng)掛設(shè)、龍門吊搭拆、還必須配備施工員、吊機(jī)工、安全員、架子工、電焊工、測(cè)水平和沉降觀察的記錄,澆水養(yǎng)護(hù)、篩砂、半塊磚利用,并每日做好落地灰的清理)。乙方自備攪拌機(jī)、龍門吊、合灰機(jī)、腳手架材料等各種施工用的大小機(jī)械設(shè)備(振動(dòng)器、攪拌機(jī)等)、安裝、修理與安全帽等。木工：_________________模板、模板制作安裝、釘子、鐵絲、

　　抓釘?shù)?由乙方負(fù)責(zé)。

　　2.房屋層高五層半,其中包括一層負(fù)一樓。

　　3.各層施工做法：_________________嚴(yán)格按照施工圖紙施工。各層窗臺(tái)砌好小磚及砌好一至五層隔墻。

　　四、承包方式及單價(jià)：_________________

　　1.承包方式：_________________單包工,承包單價(jià)：_________________按乙方所做的'實(shí)際面積每平方米x/平方米計(jì)算。

　　2.占地面積________________平方米,總面積約________________平方米。

　　五、工程質(zhì)量要求：_________________

　　1.嚴(yán)格按照施工圖紙施工。

　　2.乙方必須按國(guó)家現(xiàn)行建筑規(guī)范照?qǐng)D施工,圖上未標(biāo)明的,甲、乙雙方共同協(xié)商調(diào)整。

　　3.整棟建筑上的所有線條,平面必須做到橫平堅(jiān)直(誤差不能超過(guò)1厘米),毛糙泥齊平,不能有線條,所有混凝土不能出現(xiàn)露筋,漏水現(xiàn)象,必須用振動(dòng)棒搗實(shí),如出現(xiàn)返工現(xiàn)象,乙方自帶工料做到合格為止。

　　六、乙方必須保證安全文明施工,施工時(shí)必須戴好安全帽,并抓好施工用電、用水安全;高空作業(yè)必須系好安全帶,杜絕一切安全事故,若出現(xiàn)一切安全事故和其它糾分,責(zé)任由乙方全部負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　七、工期：_________________從開工之日算起,4個(gè)半月(即135天)。

　　八、付款方式：_________________

　　付款方式：_________________每層板澆筑完工后,付工程進(jìn)度款為80%(注：_________________每層建筑面積的工程款)。工程余款待工程完工后,總驗(yàn)收合格后付清20%尾款。

　　九、乙方必須組織有經(jīng)驗(yàn)的施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工,按照約定的工期保質(zhì)保量,按時(shí)完工。如出現(xiàn)拖廷工期,不能保證工程進(jìn)度或多加工錢。如違反本條,乙方必須賠償甲方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失,甲方有權(quán)不支付工程尾款,另行承包給其他施工隊(duì),確保工程順利完工。

　　十、本合同壹式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,簽字之日起生效。具有相同的法律效力。其他未盡事宜,甲、乙雙方共同協(xié)商解決。

　　附：_________________施工圖紙以及施工圖中對(duì)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),參數(shù)及施工要求等是本協(xié)議書的組成部分。

　　甲方簽字：_________________乙方簽字：_________________

　　聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________

　　身份證號(hào)：_________________身份證號(hào)：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

施工的合同6

　　發(fā)包人（全稱）：____ （以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　承包人（全稱）：____ （以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：鵝黃路路燈亮化工程

　　工程地點(diǎn)：羅西辦事處黃土堰村

　　工程內(nèi)容：羅西辦事處黃土堰村管線敷設(shè)、電桿、燈具底座、燈具安裝。

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：上述工程內(nèi)容中設(shè)備材料供應(yīng)、管線安裝、附件安裝和管井砌筑、燈光照明調(diào)試。

　　三、合同工期

　　開工日期：____年____ 月____ 日

　　竣工日期：____年 ____月____ 日

　　管線敷設(shè)工期及燈具安裝總?cè)諝v天數(shù) 天

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須全部?jī)?yōu)良（如因工程質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，所造成的返工損失費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)）。約定工程為六個(gè)月的非人為損壞保修期。

　　五、合同條款

　　工程單價(jià)以預(yù)算書為準(zhǔn)，工程量以實(shí)施施工決算量為準(zhǔn)。金額（大寫）：材料、管線敷設(shè)、安裝及調(diào)試費(fèi)用：RMB 萬(wàn)元，￥：元

　　六、付款方式

　　合同簽訂后，乙方立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)按圖紙及甲方意見實(shí)際測(cè)繪，準(zhǔn)備材料、敷設(shè)各種路燈管線、燈具安裝，工程開工后預(yù)付 %的`工程款，其他款項(xiàng)根據(jù)工程進(jìn)度付款，工程完成80%，付工程款 % 。余款驗(yàn)收合格后付工程總款的90%；另10%為質(zhì)保金，質(zhì)保期內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，余款一次結(jié)清。

　　七、安全責(zé)任

　　乙方在路燈施工過(guò)程中，應(yīng)注意安全監(jiān)管，杜絕安全事故發(fā)生。一旦發(fā)生安全事故，所有責(zé)任概由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　八、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同書

　　2、合同條件

　　3、國(guó)家和市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　4、實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)施工

　　5、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件

　　九、本協(xié)議書中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本《合同條件》中分別賦予它們的定義相同。

　　十、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

　　十一、本合同書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　十二、合同生效

　　甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________　　　　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工的合同7

　　發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：xxxxxxxxxxxxxx裝飾工程有限公司

　　委托代理人（姓名）：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：

　　委托代理人：

聯(lián)系電話：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：甲方工作

　　1、甲方負(fù)責(zé)洽談承攬裝修業(yè)務(wù)；

　　2、甲方負(fù)責(zé)廣告策劃和發(fā)布，設(shè)計(jì)方案和制作工服；

　　3、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的施工進(jìn)度，工藝說(shuō)明，巡視督導(dǎo)，驗(yàn)收等方面；

　　4、負(fù)責(zé)工程測(cè)量，預(yù)算，設(shè)計(jì)，導(dǎo)購(gòu)，現(xiàn)場(chǎng)管理；

　　5、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗(yàn)收。

　　第二條：乙方工作

　　1、嚴(yán)格遵守甲方制定的施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度，同一著甲方工服，施工現(xiàn)場(chǎng)必須在明顯位置懸掛甲方公司標(biāo)志；

　　2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程，如乙方不按圖紙及工藝施工，造成的損失由乙方負(fù)責(zé)；

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　4、乙方應(yīng)處理好物業(yè)及業(yè)主的關(guān)系，不得和業(yè)主爭(zhēng)吵，有問(wèn)題須及時(shí)向甲方反映，監(jiān)理及時(shí)協(xié)調(diào)；乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全；

　　5、文明施工，管理好工程材料，施工過(guò)程中出現(xiàn)工傷事故由乙方負(fù)責(zé)；

　　6、乙方施工過(guò)程中不得私自或以甲方的名義私自承攬業(yè)務(wù)，如有業(yè)務(wù)應(yīng)通知甲方，經(jīng)甲方同意辦理相關(guān)手續(xù)后方可承接；

　　7、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；

　　8、乙方負(fù)責(zé)甲方的所有施工材料搬運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)；

　　9、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的`整潔，施工現(xiàn)場(chǎng)做到一日一清，施工中產(chǎn)生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點(diǎn)，材料、工具按指定位置整齊排放，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)；

　　10、乙方自行辦理所帶隊(duì)伍人員的公安檢查等一切手續(xù)，出現(xiàn)問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)；

　　11、乙方不得與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員及我公司其他人員私下交易，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)全部扣除乙方向甲方交納的保證金；

　　第三條：工程變更

　　工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。

　　第四條；材料供應(yīng)

　　1、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；

　　2、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收；

　　第五條：工期延誤

　　1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　(a)、工程量變化或設(shè)計(jì)變更；

　　(b)、不可抗力；

　　(c)、甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延；

　　3、因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不能延誤；因乙方原因造成質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。每延誤一天按工程總額的2%扣除。

　　第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1、雙方約定本工程施工質(zhì)量按＜＜天津市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)＞＞質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行；

　　2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求施工，隨時(shí)接受甲方檢查，如工程質(zhì)量達(dá)不到約定條件，乙方應(yīng)按甲方要求返工、修改，并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒?、修改的費(fèi)用。

　　第七條：工程驗(yàn)收和保修

　　1、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：

　　a、材料進(jìn)場(chǎng)后的材料驗(yàn)收；

　　b、水、電、暖改造完后的隱蔽驗(yàn)收；

　　c、防水工程驗(yàn)收；

　　d、中期（木做收口）驗(yàn)收；

　　e、工程完工后的整體竣工驗(yàn)收。

　　乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。

　　2、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)；

　　3、本工程自驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單，在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)；

　　4、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第八條：工程款支付方式

　　1、簽訂本合同時(shí)，甲方收取乙方壹萬(wàn)元作為質(zhì)量保證押金，乙方承攬每個(gè)工程時(shí)，甲方從每個(gè)工程中扣出本工程最后結(jié)算總額的5%作為工程保修金，每個(gè)工程保修金在工程保修滿兩年后甲方支付給乙方，質(zhì)量保證押金待雙方合作結(jié)束（合作結(jié)束時(shí)間為乙方最后接的工程竣工日）后滿兩年。甲方一次性支付給乙方。

　　2、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)支付工程派工價(jià)的30%；中期驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)支付工程派工價(jià)的30%，待工程整體完工且業(yè)主驗(yàn)收合格后七日內(nèi)支付工程派工價(jià)的35%，其余5%作為工程保修金（參照1條）

　　3、工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后7日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方在簽字時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款；

　　4、工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

　　第九條：違約責(zé)任

　　1、合同雙方當(dāng)事人任一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失；

　　2、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)；

　　3、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失；

　　4、由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。

　　第十條：合同爭(zhēng)議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列1—2種方式解決：

　　1、向---天津市---仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；

　　2、向----人民法院---起訴。

　　第十一條：附則