工程施工合同匯編15篇（建筑工程合同書范本）

時(shí)間：2022-02-16 00:42:00 合同

工程施工合同匯編15篇（建筑工程合同書范本）該怎么寫呢？在寫的時(shí)候都需要注意哪些呢！下面是范文網(wǎng)會員投稿的關(guān)于工程施工合同匯編15篇（建筑工程合同書范本）的最新文章，供大家參考。

>工程施工合同1

　　甲方：______省_____市_____建筑公司　乙方：_____（身份證：____________________）

　　為優(yōu)質(zhì)、高效完成_____二級公路第五合同段工程的施工，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將_____二級公路第五合同段工程的技術(shù)方面的工作承包給乙方，并達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、合作項(xiàng)目工程名稱_____二級公路第五合同段（昔董至瓦曉段）

　　二、工程技術(shù)承包范圍

　　1）工程施工復(fù)測及相關(guān)資料編制。

　　2）工程施工放樣及相關(guān)資料編制。

　　3）工程試驗(yàn)及相關(guān)資料編制。

　　4）工程質(zhì)檢及相關(guān)資料編制。

　　5）工程計(jì)量及相關(guān)資料編制。

　　6）工程變更及相關(guān)資料編制。

　　7）工程施工技術(shù)及工程的現(xiàn)場管理。

　　8）工程施工工藝及工序的控制。

　　9）工程竣工資料的編制。

　　三、合同工期

　　1）從甲方通知乙方人員進(jìn)場復(fù)測開始至工程交工為止。

　　2）雙方擬定施工合作時(shí)間為_____個(gè)月，即從________年_____月_____日到_______年_____月_____日，工期共_____個(gè)月。

　　3）以上合同工期，包括施工復(fù)測時(shí)間、雨季及因建設(shè)方、甲方等原因造成工程停工的時(shí)間，不包括工程竣工資料編制時(shí)間。

　　4）竣工資料編制時(shí)間為_____個(gè)月。

　　5）若因建設(shè)方、甲方及雨季等原因工程無法完成，乙方不負(fù)任何責(zé)任。

　　6）如工期超出_____個(gè)月，甲方應(yīng)支付乙方超出工期的工程技術(shù)費(fèi)。

　　四、工程技術(shù)承包費(fèi)用

　　1）施工投標(biāo)工程技術(shù)費(fèi)：甲方投標(biāo)工程總價(jià)，扣除第100章費(fèi)用及工程備用金后按_____%計(jì)。

　　2）工程變更增加工程技術(shù)費(fèi)：在施工過程中所產(chǎn)生的工程變更增加金額總量按_____%計(jì)。

　　3）工程中的非計(jì)量增加工程技術(shù)費(fèi)：按該款項(xiàng)_____%計(jì)。

　　4）前兩項(xiàng)總計(jì)所產(chǎn)生的技術(shù)費(fèi)若低于__元人民幣，則甲方支付給乙方_______元人民幣；若超出則按前兩項(xiàng)計(jì)算。

　　5）工程延期費(fèi)：超出雙方約定的_____月的工期甲方每月支付乙方__________元人民幣的工程技術(shù)費(fèi)。

　　6）施工復(fù)測費(fèi)：__________元人民幣/每公里。

　　7）竣工資料編制費(fèi)：__________元人民幣。

>工程施工合同2

　?。òl(fā)包人名稱，以下簡稱“發(fā)包人”）為實(shí)施

　　（項(xiàng)目名稱），已接受

　?。ǔ邪嗣Q，以下簡稱“承包人”）對該項(xiàng)目

　　標(biāo)段施工的投標(biāo)。發(fā)包人和承包人共同達(dá)成如下協(xié)議。

　　1.第標(biāo)段由K+至K+，長約km，公路等級為，設(shè)計(jì)時(shí)速為，路面，有立交處；特大橋座，計(jì)長m；大中橋座，計(jì)長m；隧道座，計(jì)長m以及其他構(gòu)造物工程等。

　　2.下列文件應(yīng)視為構(gòu)成合同文件的組成部分：

　?。?）本協(xié)議書及各種合同附件（含評標(biāo)期間和合同談判過程中的澄清文件和補(bǔ)充資料）；

　　（2）中標(biāo)通知書；

　　（3）補(bǔ)遺書；

　　（4）投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄；

　?。?）項(xiàng)目專用合同條款；

　?。?）公路工程專用合同條款；

　?。?）通用合同條款；

　?。?）技術(shù)規(guī)范；

　?。?）圖紙；

　　（10）已標(biāo)價(jià)工程量清單；

　　（11）承包人有關(guān)人員、設(shè)備投入的承諾及投標(biāo)文件中的施工組織設(shè)計(jì)；

　?。?2）其他合同文件。

　　3.上述文件互相補(bǔ)充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定次序在先者為準(zhǔn)。

　　4.根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計(jì)數(shù)量和單價(jià)或總額價(jià)計(jì)算的簽約合同價(jià)：人民幣（大寫）元（￥）。

　　5.承包人項(xiàng)目經(jīng)理：.承包人項(xiàng)目總工：.

　　6.工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。

　　7.承包人承諾按合同約定承擔(dān)工程的實(shí)施、完成及缺陷修復(fù)。

　　8.發(fā)包人承諾按合同約定的條件、時(shí)間和方式向承包人支付合同價(jià)款。

　　9.承包人應(yīng)按照監(jiān)理人指示開工，工期為日歷天。

　　10.本協(xié)議書在承包人提供履約擔(dān)保后，由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經(jīng)竣交工驗(yàn)收合格、缺陷責(zé)任期滿簽發(fā)缺陷責(zé)任終止證書后生效。

　　11.本協(xié)議書正本二份、副本份，合同雙方各執(zhí)正本一份，副本份，當(dāng)正本與副本的內(nèi)容不一致時(shí)，以正本為準(zhǔn)。

　　12.合同未盡事宜，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。

　　發(fā)包人：（蓋單位章）承包人：（蓋單位章）

　　法定代表人或其委托代理人：（簽字）法定代表人或其委托代理人：（簽字）

　　年月日年月日

>工程施工合同3

　　發(fā)包人：________大學(xué)(以下簡稱甲方)。

　　承包人：________建設(shè)公司(以下乙方)。

　　甲方委托乙方承建教學(xué)、辦公兩用五層樓房一座。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：____大樓。

　　工程地點(diǎn)：____市____路____號。

　　施工面積：____m2

　　工程造價(jià)：____萬元。

　　第二條工程按設(shè)計(jì)圖紙施工，其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到市建委有關(guān)施工驗(yàn)收的規(guī)定要求。

　　第三條工程期限為：________年____月____日起至____年____月____日止。

　　第四條工程結(jié)算和付款辦法為：自本合同生效之后五天內(nèi)，甲方按工程造價(jià)的30%預(yù)付________萬元給乙方作備用款，以后按工程進(jìn)度撥款。工程竣工、驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)給乙方付款應(yīng)迭整個(gè)工程款的99%,即達(dá)________伍仟元。其余l(xiāng)%,即________仟元，作為保修期一年的預(yù)留款。保修期滿后，甲方在十天內(nèi)付清給乙方。

　　第五條工程驗(yàn)收：乙方工程竣工后，由市質(zhì)量監(jiān)督部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，簽收合格即交付甲方。

　　第六條違約責(zé)任：由于工程質(zhì)量問題造成的損失，由乙方負(fù)責(zé);乙方如未按期完工，每逾一天處以工程款l%的罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工，則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續(xù)停水、停電八小時(shí)以上造成損失，則由甲方負(fù)責(zé)。

　　第七條其他條款：甲方應(yīng)在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負(fù)責(zé)施工所需的'“三通”(路通、電通、水通);乙方負(fù)責(zé)施工所需“三大材”(鋼筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工過程中若發(fā)生工傷事故，由乙方負(fù)責(zé)，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　第八條本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。副本一份，送交監(jiān)證處。本合同自雙方蓋章之日(____年____月____日)起生效。

　　發(fā)包人：________________

　　____大學(xué)(公章)___________

　　法定代表人：________(簽章)

　　地址：____市____路號

　　承包人：________________

　　建筑公司(公章)__________

　　法定代表人：(簽章)_____

　　簽約時(shí)間：____年____月____日

>工程施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》，本著平等、自愿、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商一致，甲方自愿將位于建筑工程承包給乙方施工，特訂立本合同如下：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點(diǎn)：

　　三、承包工程內(nèi)容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項(xiàng)材料由甲方自行采購至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的內(nèi)容由乙方包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé))。

　　四、工程造價(jià)：本工程建筑面積共計(jì)平方米單價(jià) 元，工程總造價(jià) 。

　　五、付款方式：甲方按工程進(jìn)度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進(jìn)度款，余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后，再經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，(除扣留2%的工程質(zhì)保金外)一次性結(jié)清，保修期滿后，退還質(zhì)保金。

　　六、甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)：甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量并負(fù)責(zé)工地上與周邊的一切協(xié)調(diào)工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險(xiǎn)由乙方自行購買，在施工期間，乙方必須做到安全文明施工，如出現(xiàn)任何安全事故，一切后果由乙方承擔(dān)。

　　在施工期間，甲方必須保證工程款的按時(shí)支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承擔(dān)。

　　七、合同工期：有效天氣為能超出陸個(gè)月，如在超期陸個(gè)月后再超期，每超期一天，甲方懲罰乙方壹仟元人民幣，以此類推。

　　八、保修責(zé)任：按國家規(guī)定執(zhí)行，在保修期內(nèi)，乙方在接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)，必須派人到場維修，否則甲方有權(quán)自行維修，所產(chǎn)生的費(fèi)用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補(bǔ)足。

　　九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日

>工程施工合同5

　　合同雙方：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　為確保工程質(zhì)量，保證工程按期完工，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方同意將工程的鋼筋安裝工程分包給乙方完成，甲乙雙方在平等、自愿基礎(chǔ)上簽定本協(xié)議，希甲乙雙方共同信守執(zhí)行。

　　1、工程名稱：_________________

　　2、承包內(nèi)容：_________________

　　3、施工技術(shù)要求：_________________符合國家建筑工程施工驗(yàn)收規(guī)范要求。

　　4、工期要求：_________________自年月日至年月日，共計(jì)工期日歷天。若因乙方原因出現(xiàn)工期滯后，乙方負(fù)責(zé)賠償甲方元/天損失費(fèi)。

　　5、承包價(jià)格以以下第種方式進(jìn)行：_________________①以建筑面積為計(jì)算單位，每平方米人工費(fèi)單價(jià)為元。②以噸為計(jì)算單位，每噸鋼筋人工費(fèi)單價(jià)為元。

　　6、工程承包方式：_________________單項(xiàng)承包人工費(fèi)。

　　7、付款方式：_________________按照工程進(jìn)度付款，每月支付本月完成鋼筋安裝工程量的80%，剩余部分工程竣工驗(yàn)收合格后一次性付清所有工程款，模板安裝面積工程竣工后按照實(shí)有模板接觸面積結(jié)算。

　　8、工程質(zhì)量要求及檢查驗(yàn)收、安全責(zé)任

　　(1)必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑工程的強(qiáng)制性條文規(guī)定、國家現(xiàn)行《建筑工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、技術(shù)要求以及在施工過程中甲方提出的其他合理要求施工，保證工程質(zhì)量完全符合設(shè)計(jì)要求。

　　(2)對不合格的鋼筋安裝工程(主要包括：_________________錨固、搭接區(qū)域、焊接工藝、綁扎間距、核心區(qū)箍筋等)，甲方有權(quán)責(zé)令乙方返工、整修、補(bǔ)強(qiáng)，乙方必須無條件執(zhí)行并承擔(dān)全部費(fèi)用。不執(zhí)行者予以罰款(發(fā)現(xiàn)一次罰款200.00元-1000.00元)，以書面形式出具罰款單，罰款金額在當(dāng)月進(jìn)度款中直接扣除。

　　(3)施工期間乙方完成某項(xiàng)鋼筋安裝后首先應(yīng)嚴(yán)格自檢，自檢合格后報(bào)甲方和監(jiān)理驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。對不服從驗(yàn)收程序和驗(yàn)收規(guī)范者，甲方有權(quán)對其進(jìn)行500.00元-20xx.00元罰款。

　　(4)工程施工中乙方發(fā)生的一切安全事故，甲方不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任和連帶責(zé)任，一切責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。

　　(5)乙方嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙及施工閨房進(jìn)行配料、下料，不得浪費(fèi)材料，如乙方盲目、野蠻施工、不服從甲方管理將材料隨意切割、加工等，由此造成材料浪費(fèi)者，發(fā)現(xiàn)一次罰款1000.00元，在當(dāng)月工程款中直接扣除。

　　(6)甲乙雙方不得在中途以非正當(dāng)理由違約，提前解除或終止合約。

　　(7)施工期間因甲方材料供應(yīng)不及時(shí)而造成乙方窩工，所造成損失由甲方承擔(dān)。

　　(8)鋼筋運(yùn)輸車輛由甲方提供，裝卸由乙方負(fù)責(zé)。

　　10、工程竣工時(shí)，乙方必須做到工完場清，達(dá)到甲方滿意。

　　11、違約罰款：_________________甲乙雙方有一方違約，違約方承擔(dān)違約金5000.00元。

　　12、本合同未盡事宜，雙方另行商定。

　　13、本合同由雙方代表簽字，加蓋公章后生效。付清所有工程款后合同終止。

　　14、本合同一式2份，合同雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

>工程施工合同6

　　廣告客戶單位名稱（以下簡稱甲方）：________________

　　廣告發(fā)布單位名稱（以下簡稱乙方）：________________

　　甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》以及有關(guān)規(guī)定，簽定本合同，并共同遵守。

　　一、甲方委托乙方于20__年__月__日—20__年__月__日期間制作

　　二、門樓采用甲方委托乙方認(rèn)可設(shè)計(jì)的門樓施工（輕鋼龍骨結(jié)構(gòu)）。

　　三、甲方委托乙方制作的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，對不符合法律、法規(guī)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，應(yīng)予以修改，修改前，乙方有權(quán)拒絕制作。

　　四、門樓施工合同內(nèi)容：

　　1.新建輕鋼龍骨結(jié)構(gòu)門樓一座，遷移門樓一座。

　　2.新建輕鋼龍骨結(jié)構(gòu)門樓二座。

　　五、施工造價(jià)：

　　如按施工合同內(nèi)容1執(zhí)行總價(jià)：壹萬壹仟伍佰元整。（新建7500元，遷移4000元）

　　如按施工合同內(nèi)容2執(zhí)行總價(jià)：壹萬伍仟元整。（新建一座7500元，7500x2=15000元）

　　六、簽定合同后乙方負(fù)責(zé)為甲方制作門樓。施工完成一座新建門樓，甲方按一座門樓單價(jià)70%三日內(nèi)付給乙方，施工內(nèi)容完成100%后甲方按合同內(nèi)容向乙方三日內(nèi)支付合同款至95%，合同總價(jià)款5%待該項(xiàng)工程完工后支付，支付期限不得超過一年。

　　七、甲方按合同期限付款，特殊情況應(yīng)及時(shí)通知乙方，如甲方不能按期付款，乙方有權(quán)拆除制作的門樓，并保留法律訴訟權(quán)。本門樓質(zhì)保期為一年，一年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)。

　　八、本合同執(zhí)行期間，如遇變更本合同，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，以書面形式確認(rèn)，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　九、解決合同糾紛的形式由雙方協(xié)商，協(xié)商不成，在合同發(fā)生所在地，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合同仲裁或法院起訴。

　　十、雙方責(zé)任：

　　甲方向乙方提供需要的場地、占道施工許可證及相關(guān)手續(xù)，協(xié)調(diào)相關(guān)問題，保證施工正常進(jìn)行。

　　乙方在門樓施工中應(yīng)加強(qiáng)安全管理，保證工程質(zhì)量。不得損害現(xiàn)有設(shè)施，由于自身安全因素造成人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失，由乙方承擔(dān)民事賠償責(zé)任。

　　如果在自然情況下，如刮風(fēng)、暴雨等導(dǎo)致門樓傾覆、坍塌造成人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失的，由乙方承擔(dān)法律及相關(guān)賠償責(zé)任。

　　由于人為原因造成門樓損壞的，如車輛外力碰撞、偷盜等由甲方負(fù)責(zé)。需要乙方修復(fù)的，由甲方另行向乙方支付修復(fù)費(fèi)用。

　　十一、合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，傳真文件具有同等法律效用。

　　廣告客戶單位名稱（甲方）：廣告發(fā)布單位名稱（乙方）：

　　聯(lián)系地址：________________聯(lián)系地址：__________________

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

>工程施工合同7

　　發(fā)包方（以下稱甲方）：__________________

　　承包方（以下稱乙方）：__________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

　　第一條工程項(xiàng)目

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點(diǎn)：__________________.

　　3、承包方式：__________________.

　　第二條工程期限

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。

　　第三條工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式

　　本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組（一組______塊電池板）。

　　1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對其進(jìn)行費(fèi)用的核定。

　　3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進(jìn)行核對，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)x安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。

　　4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。

　　第四條甲乙方責(zé)任

　　1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進(jìn)行維修。

　　第五條安全施工

　　乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。

　　第六條獎(jiǎng)懲責(zé)任

　　1、如______月______日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。

　　2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條糾紛解決辦法

　　因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條附則

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年______月______日

>工程施工合同8

　　發(fā)包發(fā)（甲方）：__________________

　　承包方（乙方）：__________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將______工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責(zé)任和義務(wù)，特簽訂本合同：

　　一、承包方

　　本工程乙方包工不包料（包小型機(jī)具、掃帚等），包安全、質(zhì)量、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理。

　　二、工程承包范圍

　　__________________.

　　三、工程承包單價(jià)

　　__________________.

　　四、付款方式

　　進(jìn)度款按完成工程量______按月支付，竣工退場支付______.

　　五、甲乙雙方責(zé)任

　　1、甲方責(zé)任：

　　提供圖紙、平面放線、質(zhì)量技術(shù)交底、施工中用大型機(jī)械、安全帽、購買施工期間員工意外保險(xiǎn)、提供足夠材料。

　　2、乙方責(zé)任：

　?。?）按圖施工，以甲方交底執(zhí)行，并按照國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和工程質(zhì)量要求施工，做好工程自檢，確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負(fù)責(zé)。

　?。?）砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑，砌筑時(shí)確保地面干凈、濕水；墻面平整，垂直誤差正負(fù)3-5mm，灰縫厚度10-15mm，且平直均勻飽滿，墻體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚，斷切時(shí)要平直，用鋸用刀砍。預(yù)留之前叉口時(shí)必須一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預(yù)留準(zhǔn)確。建筑垃圾及時(shí)清理并再利用，必須做到當(dāng)天工完場清。

　?。?）內(nèi)墻抹灰工程：硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網(wǎng)，先定點(diǎn)，現(xiàn)成管理人員驗(yàn)收合格后方能批灰，批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整，垂直通長誤差不草果3mm，且無空股裂縫，落地灰及時(shí)清理再利用，施工現(xiàn)場工完場清。

　?。?）外墻裝飾工程：柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網(wǎng)。外墻定點(diǎn)與現(xiàn)場管理人員配合施工，并經(jīng)專業(yè)管理人員驗(yàn)收合格后方能批灰。批灰過程中，垟面須先濕水，沙漿比例達(dá)標(biāo)，垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm，且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時(shí)清理再利用，放線貼磚時(shí)門窗洞口要求整磚，特殊情況與現(xiàn)成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗臺、飄板等凸出構(gòu)件，下口做滴水，上口做斜水，門窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴(yán)密飽滿，確保不滲水，滲水保修。

　　（5）室內(nèi)粘貼：地板粘磚時(shí)，地面清理干凈，并掃防水沙漿，驗(yàn)收后方能開始貼磚。粘貼時(shí)確保無空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衛(wèi)生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無存水現(xiàn)象。

　?。?）施工過程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻、衛(wèi)生間、廚房、層面等滲水現(xiàn)象，后果全部由乙方承擔(dān)。施工時(shí)嚴(yán)禁浪費(fèi)材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔(dān)。

　　（7）中途不管任何原因私自罷工，停工一天，按照實(shí)際人數(shù)每人每天罰款一百元，停工1天以上按自動退場處理。工程款按實(shí)際工程量的70%結(jié)算。

　?。?）工期進(jìn)度：乙方必須按以上進(jìn)度準(zhǔn)備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延一天罰款______元，拖延3天以上甲方有權(quán)另進(jìn)班組，以保住工期按時(shí)完成。

　　六、安全、質(zhì)量罰款細(xì)則

　　（1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款______元；

　?。?）乘坐提升架上落，每人次罰款______元。

　?。?）宿舍白天不關(guān)燈、用電燒水、做飯等違章用，每人次罰款______元，并沒收用電器具；

　?。?）廚房、沖涼房或施工中用水，用電完后不關(guān)，每人次罰款______元；

　?。?）施工中浪費(fèi)材料，按原價(jià)十倍罰款；

　?。?）高層拋掉物罰款______元，造成嚴(yán)重后果全部由乙方負(fù)責(zé)；

　?。?）違反本合同乙方責(zé)任中的任何安全質(zhì)量問題，似情節(jié)輕重處以罰款不等，如多次出現(xiàn)質(zhì)量問題，停工整頓，嚴(yán)重者甲方有權(quán)清退乙方出場，工程款按60%結(jié)算。

　　（8）工傷、工故乙方承擔(dān)30%.

　　七、其他事項(xiàng)

　　1、本工地內(nèi)打架每人次罰款______元，嚴(yán)重者送公安機(jī)關(guān)處理，一切法律經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)，本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地?zé)o關(guān)。

　　2、借領(lǐng)工具、損壞或原價(jià)賠償，違規(guī)操作損壞機(jī)械者，維修費(fèi)用或造成其它損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、本合同安全、質(zhì)量等未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本合同雙方簽字后生效，工程竣工時(shí)結(jié)算余款后自動失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。

　　發(fā)包方（甲方）簽字：__________________

　　承包方（乙方）簽字：__________________

　　簽訂日期：______年______月______日

>工程施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將xx小區(qū)基礎(chǔ)工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責(zé)任,做出如下條款,雙方共同遵守。

　　一、承包方式：包工包料,按甲方給定的圖紙進(jìn)行施工。

　　二、開竣工時(shí)間：開工：年xx月xx日

　　竣工：年xx月xx日施工合同補(bǔ)充協(xié)議

　　三、工程內(nèi)容及造價(jià)：

　　基礎(chǔ)工程及地下室：xx元

　　閣樓：xx元

　　平房車庫：xx元

　　化糞池：xx元(包括池外管道項(xiàng)目)

　　合計(jì)人民幣：xx(xx元)

　　四、工程質(zhì)量等級：合格。

　　五、付款方式：甲方簽定協(xié)議后付30%作為預(yù)付款,其余部分樓房竣工后一次付清。

　　六、承包范圍、土建、電氣、水暖。

　　七、水電費(fèi)由乙方承擔(dān),稅金由甲方負(fù)責(zé)支付。

　　八、施工過程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

　　此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。

　　甲方負(fù)責(zé)人：

　　乙方負(fù)責(zé)人：

　　xx年xx月xx日

>工程施工合同10

　　發(fā)包方(甲方)：_________________________

　　承包方(乙方)：_________________________

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：_________________________

　　1.2工程地點(diǎn)：_________________________

　　1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉(zhuǎn)門、鐵藝裝飾門楣工程。

　　1.4工期：本工程自_____年___月___日開工，于_____年___月___日前竣工。

　　1.5工程質(zhì)量：達(dá)到國家規(guī)定的裝飾驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(JGJ73―91)。

　　1.6結(jié)算方式：按雙方約定單價(jià)為結(jié)算依據(jù)。

　　注：(雙方約定單價(jià)明細(xì)為本合同附件)

　　1.7合同價(jià)款：

　　(人民幣大寫)：____________________

　　注：(按雙方約定單價(jià)和實(shí)際工程量為結(jié)算依據(jù))

　　第2條甲方工作

　　以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設(shè)計(jì)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　第3條乙方工作

　　3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。

　　3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定及甲方的相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。

　　3.3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.

　　3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.5、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　第4條關(guān)于工期的約定

　　4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

　　4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工___小時(shí)以上(___周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。

　　4.5、此工程于___月___日___日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結(jié)束，如不能封閉需考慮臨時(shí)封閉措施。

　　第5條關(guān)于工程質(zhì)量驗(yàn)收的約定

　　5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。

　　5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　5.5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知7日內(nèi)組織驗(yàn)收、并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。乙方應(yīng)向總承包方提供相關(guān)資料以備主體驗(yàn)收。

　　第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定

　　6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定綜合單價(jià)。：

　　6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款___%。

　　第二次付款工程完成___%以上，付款___%。

　　第三次付款工程完成___%，付款___%。

　　第四次付款按雙方商定結(jié)算價(jià)格結(jié)清，付款___%。

　　第五次付款尾款___%質(zhì)保金___年。

　　第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　凡由乙方采購的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

　　8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　8.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，經(jīng)乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進(jìn)行修改方案，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。

　　第9條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任

　　9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金

　　9.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　　9.3、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　9.4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　第10條爭議或糾紛處理

　　本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，協(xié)商解決或向人民法院起訴。

　　第11條未盡事宜

　　雙方另行簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　第12條其它

　　第13條附則

　　12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。

　　12.2、本合同履行完成后自動終止

　　甲方：________________乙方：________________

　　______年___月___日

>工程施工合同11

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）__________________

　　承包方（以下簡稱乙方）__________________

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點(diǎn)：__________________.

　　二、工程承包范圍

　　安全維護(hù)及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造價(jià)

　　工程造價(jià)為：__________________元整

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）

　　（1）本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范。

　?。?）本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計(jì)價(jià)

　　1、本工程計(jì)算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。

　　2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按__________________計(jì)取，材料價(jià)格按照__________________執(zhí)行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)），一次停水、停電8小時(shí)以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%.

　　2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。

　　十、違約責(zé)任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

　　2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　十一、安全生產(chǎn)和文明施工

　　認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）__________________

　　乙方（公章）__________________

　　______年______月______日

>工程施工合同12

　　甲方：乙方：

　　為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，遵循平等、公平的原則，根據(jù)相關(guān)法律和法規(guī)，甲方就乙方承包施工的工程內(nèi)容與乙方達(dá)成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。

　　一、工程名稱：

　　二、承包工程內(nèi)容：

　　三、承包及付款方式：包工包料，暫估價(jià)為萬元，每月按實(shí)際完成工程量的%支付進(jìn)度款。

　　四、工期：________年____月____日開工到________年____月____日竣工。

　　五、工程質(zhì)量

　　1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑、市政工程施工規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

　　2、隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督簽證后，方可進(jìn)行下一道工序。

　　3、工程竣工后由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行初驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格工程部位，必須無條件返工，直到合格為止。

　　六、工程造價(jià)

　　1、工程承包預(yù)算造價(jià)執(zhí)行(20)《____省市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修工程定額》;材料價(jià)格按施工當(dāng)期的《____市建設(shè)工程造價(jià)信息》、《____省建設(shè)維修工程造價(jià)信息》計(jì)取;工程量按實(shí)計(jì)取;人工費(fèi)按相應(yīng)規(guī)定調(diào)整。

　　2、工程竣工后，按實(shí)際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報(bào)審價(jià)部門審核后，結(jié)算工程承包款項(xiàng)。

　　七、工程款撥付

　　1、工程竣工決算審核后，其余工程款付清。

　　八、施工安全工程施工期間，乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由承包人承擔(dān)。

　　九、本合同一式四份，

　　甲、乙雙方各執(zhí)二份。甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日

　　________年____月____日

>工程施工合同13

　　甲方(業(yè)主)：

　　乙方(施工方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《____省建筑市場管理?xiàng)l例》的規(guī)定，結(jié)合裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體狀況，雙方在友善、友好的狀況下達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、合同主要資料：

　　打井工程以形式交給乙方施工。

　　2、工程總造價(jià)(大寫)

　　3、工程資料：

　?、偌追郊s定乙方打井深度暫定為米，根據(jù)鉆水取樣若取水樣本達(dá)不到飲用水標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方同意，乙方可增加打井深度。

　　②暫定每米按500元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取打井費(fèi)用。

　?、鄹鶕?jù)甲方確定的打井位置，如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的，由甲方承擔(dān)鉆頭購置費(fèi)用。

　　4、工程付款方式：簽合同當(dāng)天首付65%元，元。

　　5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　6、工程保修期________年。

　　7、工程結(jié)束后____日內(nèi)結(jié)清余款。

　　8、根據(jù)甲方要求，乙方為甲方帶給取水設(shè)備一套，其中深水井泵元，井房一套，金額元，計(jì)入工程合同總額計(jì)算。

　　甲方交自己位于市路工程過半中期款30%元，工程完工付余款5%一臺，金額元，無塔供水裝置一套，金額

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

>工程施工合同14

　　發(fā)包方（以下簡稱“甲方”）：

　　聯(lián)系方式：

　　法定代表人：

　　承包方（以下簡稱“乙方”）：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　依照《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：

　　第一條?工程概況

　　1．1工程地點(diǎn)及面積：

　　地點(diǎn)：_____________。

　　面積：______________平方米。

　　1．2工程造價(jià)：￥_____________元，大寫（人民幣）：_______。

　　1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。

　?。?）乙方包工、包全部材料；

　?。?）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；

　?。?）乙方包工、甲方包全部材料。

　　1．4工程期限________天。

　　開工日期_____年_____月_____日；

　　竣工日期_____年_____月_____日。

　　第二條?工程監(jiān)理

　　若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方（或乙方）與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方（或甲方）。

　　第三條?施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　3．1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，交圖時(shí)間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份；

　　3．2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份，設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）；

　　3．3施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第四條?甲方義務(wù)

　　4．1開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù)，并且雙方簽訂“物品清單”；

　　4．2開工前將原有的電話設(shè)備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項(xiàng)；

　　4．3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系；

　　4．4禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃?xì)夤芫€；

　　4．5參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗(yàn)收；

　　4．6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。

　　第五條?乙方義務(wù)

　　5．1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；

　　5．2在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴(yán)禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫€等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任；

　　5．3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　5．4保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；

　　5．5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場；

　　5．6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)；

　　5．7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

　　第六條?工程變更

　　6．1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效；凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān)；

　　6．2合同簽訂后，甲方工程減項(xiàng)超過總工程款5%以上時(shí)，須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購或運(yùn)到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用；若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工，甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi)；

　　6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條?材料的提供

　　7．1由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)；

　　7．2由乙方提供的材料、設(shè)備的，乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提；

　　7．3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的，在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費(fèi)為材料采管費(fèi)（材料款的____%）+材料運(yùn)輸費(fèi)（根據(jù)實(shí)際情況確定）；若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任；

　　7．4除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場；若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。

　　第八條?工期延誤

　　8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；

　?。?）不可抗力；

　?。?）甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工；

　?。?）甲方同意工期順延的其他情況。

　　8．2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延；

　　8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延；

　　8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承提，工期不順延。

　　第九條?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　9．1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收：

　?。?）《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》；

　　（2）《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》；

　　（3）其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：_______________________________。

　　9．2施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí)：

　?。?）可向______市消費(fèi)者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協(xié)會投訴進(jìn)行調(diào)解；

　?。?）如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　第十條?工程驗(yàn)收和保修

　　10．1雙方約定在施工過程中分下列三個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：

　　（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收；

　　（2）油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收；

　?。?）竣工驗(yàn)收。

　　乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收，各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。若甲方接到通知后，未按時(shí)參加驗(yàn)收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)；

　　10．2工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單。

　　第十一條?工程款支付方式

　　11．1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：

　?。?）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款：

　　支付次數(shù)支付時(shí)間付款比例支付金額：

　　第一次合同簽訂之日；

　　第二次隱蔽工程驗(yàn)收后_____日內(nèi)；

　　第三次竣工驗(yàn)收合格后_____日內(nèi)。

　?。?）其他支付方式：_________________________。

　　11．2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單上簽字，甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。

　　11．3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。

　　第十二條?違約責(zé)任

　　12．1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償；

　　12．2工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利；

　　12．3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金；

　　12．4由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。

　　第十三條?合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第______種方式解決：

　?。?）向_____________________委員會申請_____；

　?。?）向________________人員法院起訴。

　　第十四條?幾項(xiàng)具體規(guī)定

　　14．1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi)；

　　14．2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn)，甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用（人民幣）_____________元，（此費(fèi)用不在工程款內(nèi)）；

　　14．3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用；

　　14．4施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：

　　上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分；

　　下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。

　　第十五條?附則

　　15．1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包；

　　15．2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式_____份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持_____份；

　　甲方（簽字）：

　　法定代表人（簽字）：

　　________年_____月____日

　　乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：

　　________年_____月____日

>工程施工合同15

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其他有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工事宜達(dá)成如下協(xié)議。

　　一、工程地點(diǎn)：

　　二、工程內(nèi)容：

　　三、工期要求：

　　開工時(shí)間為：

　　四、工程款結(jié)算及付款方式

　　1、結(jié)算價(jià)格：以乙方給甲方所做彩鋼棚的實(shí)際鋪板面積計(jì)算（包括兩邊封擋）單價(jià)每平方米xxx

　　五、甲方駐工地代表：

　　六、甲方責(zé)任

　　1、乙方人員、材料進(jìn)場前，甲方負(fù)責(zé)提供完善的施工條件，即水通、電通，其費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　2、甲方需委派一名專業(yè)技術(shù)人員，以便在施工過程中進(jìn)行質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)乙方未按規(guī)范要求施工，應(yīng)及時(shí)要求改正，其損失由乙方負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)與其他施工隊(duì)伍和人員協(xié)調(diào)工作。

　　3、甲方應(yīng)按合同約定的付款方式結(jié)算工程款。

　　七、乙方責(zé)任

　　1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙所標(biāo)注的材質(zhì)與厚度制作。圖紙由乙方自行負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，鋼架構(gòu)造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。乙方施工確保質(zhì)量、安全、工期達(dá)到要求。

　　2、材料標(biāo)準(zhǔn)：彩鋼板型號

　　八、質(zhì)保事宜

　　本工程主結(jié)構(gòu)架（含彩鋼材）保用xxx

　　九、違約責(zé)任

　　甲方違約責(zé)任

　　未按照本合同約定按時(shí)支付工程款，甲方應(yīng)向乙方支付應(yīng)付未付工程款的xxx的違約金。

　　乙方違約責(zé)任：

　　1、不按合同規(guī)定的工期交付使用的，乙方應(yīng)賠償甲方總造價(jià)5%的違約金。

　　2、因乙方施工原因造成其它損失均由乙方承擔(dān)實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。