施工工程合同建筑工程合同（建設工程施工合同最新）

時間：2022-03-03 20:06:00 合同

施工工程合同建筑工程合同（建設工程施工合同最新）該怎么寫呢？在寫的時候都需要注意哪些呢！下面是范文網(wǎng)會員投稿的關于施工工程合同建筑工程合同（建設工程施工合同最新）的最新文章，供大家參考。

>施工工程合同建筑工程合同 1

　　按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結合本合同項下工程的具體情況，雙方經協(xié)商達成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行：

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建

　　1.2工程地點：本市橋口區(qū)太平洋

　　1.3承包范圍：舊房拆除，新房重建

　　1.4承包方式：包工包料

　　1.5建設工期：本工程自20xx年3月28日開工，于20xx年5月28日竣工

　　1.6工程質量：參照國家房屋質量有關要求

　　1.7合同價款（人民幣大寫）：×叁×佰×叁×拾元每平方米（根據(jù)建筑施工完成后實際面積結算）

　　第2條甲方工作

　　2.1開工前10天，向乙方進行現(xiàn)場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的'障礙物；向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設備，并說明使用注意事項；辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續(xù)。

　　2.2指派[ ]為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量，進度進行檢查。

　　2.3協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)，消防，垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第3條乙方工作

　　3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃[附件一]，交甲方審定。

　　3.2指派[ ]為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護規(guī)定；嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物，設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

　　3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第4條關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

　　第5條關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》，《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》（等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。

　　5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　5.3甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知10日內組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第6條關于工程價款及結算的約定

　　6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結算后二個月內根據(jù)實際情形結算。

　　本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內，甲方支付總計工程款的30%，計人民幣×元；

　　第一層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

　　第二層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

　　第三層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

　　全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

　　全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%，實際面積的差價與此同時結算。

　　6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢。

　　第7條關于材料供應的約定

　　7.1本工程乙方負責采購供應的材料[附件二]，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。

　　7.2凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第8條有關安全生產和防火的約定

　　8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

　　8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》，《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)，規(guī)范。

　　8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程，消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

　　第9條獎勵和違約責任

　　9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方100元。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元違約金。

　　9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具，陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　第10條爭議或糾紛處理

　　10.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。

　　10.2當事人不愿通過協(xié)商，調解解決或者協(xié)商，調解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

　　第11條附則

　　11.1本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　11.2本合同履行完成后自動終止。

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

　　附件一：施工圖紙或作法說明

　　附件二：乙方提供材料及施工質量要求

　　1.水泥，使用黃石華新水泥，梁柱現(xiàn)澆使用號，墻，地粉砌使用號；

　　2.水泥與黃沙的比例在梁柱現(xiàn)澆中不得少于；在墻，地粉砌中不得少于；

　　3.內外墻粉砌厚度不得少于×MM；地坪厚度不得少于×MM；

　　3.鋼筋，梁柱中使用直徑不得小于18MM，陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM；

　　4.任何墻壁厚度不得小于240MM；

　　5.其他約定：

　　延伸閱讀：工程質量驗收效果生產安全

>施工工程合同建筑工程合同 2

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）__________________

　　承包方（以下簡稱乙方）__________________

　　根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經過協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點：__________________.

　　二、工程承包范圍

　　安全維護及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造價

　　工程造價為：__________________元整

　　五、質量標準

　　1、質量標準：達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。

　　2、使用標準、規(guī)范（包括但不限于以下內容）

　?。?）本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規(guī)程和規(guī)范。

　?。?）本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合______省標準規(guī)程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價

　　1、本工程計算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進行編制。

　　2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格按照__________________執(zhí)行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.

　　2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。

　　2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　十一、安全生產和文明施工

　　認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）__________________

　　乙方（公章）__________________

　　______年______月______日

>施工工程合同建筑工程合同 3

　　發(fā)包人（全稱）：_________________________________________

　　承包人（全稱）：_________________________________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：__________________________________________________________________________

　　工程地點：__________________________________________________________________________

　　工程內容：__________________________________________________________________________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

　　工程立項批準文號：________________________

　　資金來源：________________________________

　　第二條工程承包范圍

　　承包范圍：___________________________________________________________________________

　　第三條合同工期

　　開工日期：___________________________________________________________________________

　　竣工日期：___________________________________________________________________________

　　合同工期總日歷天數(shù)_____________天

　　第四條質量標準

　　工程質量標準：_______________________________________________________________________

　　第五條合同價款

　　金額（大寫）：_______________________________元（人民幣）￥：_____________________元。

　　第六條組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、中標XX知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同XX條款

　　6、標準、規(guī)范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　第七條本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《XX條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　第八條承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　第九條發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　第十條合同生效

　　合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同訂立地點：_______________________________________________________________________

　　本合同雙方約定___________________________________后生效。

　　發(fā) 包人：（公章）：

　　承包人：（公章）

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

>施工工程合同建筑工程合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保工程項目順利完工，經甲乙雙方充分協(xié)商，并在此基礎上達成如下協(xié)議內容：

　　1、工程項目：s207線吉河橋便道搶修工程。工程內容包括：環(huán)境協(xié)調、路基土石方、簡易路面、鋼便橋、道路安全標志、后期養(yǎng)護及舊橋的交通管制等一切工作。

　　2、工程總價：元(大寫元)。

　　3、工程工期：自____年____月____日至____年____月____日，工期17天。

　　4、工程質量：乙方必須按照公路工程相關項目的技術規(guī)范、規(guī)程要求施工，認真選擇施工方案及施工工藝，對關鍵工序的施工方法和工藝，必須報經甲方或甲方代表審查同意后方可實施。工程質量乙方負全部責任。

　　5、工程安全及法規(guī)制度

　?、?、合同簽訂后由甲方安全、生產負責人對施工現(xiàn)場進行移交，乙方應對全部施工現(xiàn)場作業(yè)和施工方法的適應性、穩(wěn)定性和安全性負責，甲方不承擔責任。

　?、?、乙方在合同執(zhí)行期間，應對工程中的所有結構、材料、設備、臨時工程等進行積極保護，如因管理不善造成的經濟損失，由乙方全部自理和承擔相關責任。

　?、邸⒁曳綉訌姲踩a管理，并做到安全生產、文明施工，由于管理不善或民工的過失，或第三者原因造成自身或第三方的人身傷亡，機械設備及其它財產損失事故等，均由乙方自行負責處理并將事故處理結果向建設單位書面匯報，甲方不負任何責任，也不支付任何費用。

　?、?、爆破人員必須持有機關核發(fā)的爆破證，采購的火工器材要有運輸證、存放證，存放要分類，建帳，嚴格實行領發(fā)制度，絕對不能流向其它工地或他人。

　?、?、合同執(zhí)行期間，乙方應自覺遵守國家、地方政府及有關部門頒布的法律、法規(guī)和制度，否則產生的一切后果由乙方承擔，乙方應按國家和地方政府的有關規(guī)定及時上繳應承擔的各種稅費。

　?、?、乙方在施工期間所發(fā)生的外部環(huán)境由乙方自行處理，必要時甲方予以協(xié)助，所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。

　　6、工程結算及支付

　?、?、工程中期借款額度以上月實際進度并檢驗合格工程價款的60%。

　?、?、工程完工后一個月內辦理工程價款結算手續(xù)。

　　7、其它：

　?、佟⒈緟f(xié)議為總價合同，合同執(zhí)行期間單價不予變更。

　?、?、本協(xié)議一式四份，甲方、乙方各二份。

　?、?、本協(xié)議自簽字之日生效，止于新建橋梁施工單位進場交付后完畢。

　?、?、其它未盡事宜雙方另行協(xié)商解決，并訂立補充條款為準。

　　8、附件：施工圖紙及及材料供應。

　　8.1、合同簽字后，由建設單位提供圖紙壹份，未經同意不得將圖紙交第三方。

　　8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方負責采購、驗收，所有材料運輸和保管，甲方不承擔任何費用，對進場的材料應按照規(guī)范要求分批抽檢，合格后方可使用。對于不合格材料乙方應及時清除施工現(xiàn)場。材料試驗由施工員現(xiàn)場取樣，所發(fā)生的一切費用由乙方自理。

　　甲方：

　　法定代表：

　　乙方：

　　法定代表：

　　____年____月____日

>施工工程合同建筑工程合同 5

　　合同雙方：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　為確保工程質量，保證工程按期完工，經甲乙雙方協(xié)商一致，甲方同意將工程的鋼筋安裝工程分包給乙方完成，甲乙雙方在平等、自愿基礎上簽定本協(xié)議，希甲乙雙方共同信守執(zhí)行。

　　1、工程名稱：_________________

　　2、承包內容：_________________

　　3、施工技術要求：_________________符合國家建筑工程施工驗收規(guī)范要求。

　　4、工期要求：_________________自年月日至年月日，共計工期日歷天。若因乙方原因出現(xiàn)工期滯后，乙方負責賠償甲方元/天損失費。

　　5、承包價格以以下第種方式進行：_________________①以建筑面積為計算單位，每平方米人工費單價為元。②以噸為計算單位，每噸鋼筋人工費單價為元。

　　6、工程承包方式：_________________單項承包人工費。

　　7、付款方式：_________________按照工程進度付款，每月支付本月完成鋼筋安裝工程量的80%，剩余部分工程竣工驗收合格后一次性付清所有工程款，模板安裝面積工程竣工后按照實有模板接觸面積結算。

　　8、工程質量要求及檢查驗收、安全責任

　　(1)必須嚴格按照國家有關建筑工程的強制性條文規(guī)定、國家現(xiàn)行《建筑工程施工及驗收規(guī)范》、技術要求以及在施工過程中甲方提出的其他合理要求施工，保證工程質量完全符合設計要求。

　　(2)對不合格的鋼筋安裝工程(主要包括：_________________錨固、搭接區(qū)域、焊接工藝、綁扎間距、核心區(qū)箍筋等)，甲方有權責令乙方返工、整修、補強，乙方必須無條件執(zhí)行并承擔全部費用。不執(zhí)行者予以罰款(發(fā)現(xiàn)一次罰款200.00元-1000.00元)，以書面形式出具罰款單，罰款金額在當月進度款中直接扣除。

　　(3)施工期間乙方完成某項鋼筋安裝后首先應嚴格自檢，自檢合格后報甲方和監(jiān)理驗收，驗收合格后方可進行下道工序施工。對不服從驗收程序和驗收規(guī)范者，甲方有權對其進行500.00元-20xx.00元罰款。

　　(4)工程施工中乙方發(fā)生的一切安全事故，甲方不承擔任何經濟責任和連帶責任，一切責任由乙方自行承擔。

　　(5)乙方嚴格按照設計圖紙及施工閨房進行配料、下料，不得浪費材料，如乙方盲目、野蠻施工、不服從甲方管理將材料隨意切割、加工等，由此造成材料浪費者，發(fā)現(xiàn)一次罰款1000.00元，在當月工程款中直接扣除。

　　(6)甲乙雙方不得在中途以非正當理由違約，提前解除或終止合約。

　　(7)施工期間因甲方材料供應不及時而造成乙方窩工，所造成損失由甲方承擔。

　　(8)鋼筋運輸車輛由甲方提供，裝卸由乙方負責。

　　10、工程竣工時，乙方必須做到工完場清，達到甲方滿意。

　　11、違約罰款：_________________甲乙雙方有一方違約，違約方承擔違約金5000.00元。

　　12、本合同未盡事宜，雙方另行商定。

　　13、本合同由雙方代表簽字，加蓋公章后生效。付清所有工程款后合同終止。

　　14、本合同一式2份，合同雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：_________________