下面是范文網(wǎng)小編收集的工程合同模板7篇(模板工程合同范本)，供大家品鑒。
工程合同模板1
項目名稱： 20xx年、20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建設(shè)項目勘測、設(shè)計 發(fā)包方名稱（以下稱為甲方）：**
設(shè)計方名稱（以下稱為乙方）：**
根據(jù)樂山市市中區(qū)政府采購中心招標編號SZQ-FWCG-10066公開招標結(jié)果，甲方確定乙方為市中區(qū)20xx年、20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建設(shè)項目勘測、設(shè)計單位。為明確責任，協(xié)作配合，確保該設(shè)計方案編制質(zhì)量，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 本合同依據(jù)下列法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和專業(yè)技術(shù)文件等簽訂：
1.1 《中華人民共和國合同法》；
1.2 《樂山市市中區(qū)天然林資源保護和退耕還林工程領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于認真做好鞏固退耕還林成果專項規(guī)劃建設(shè)的通知》（樂中天退辦[20xx]1號 ）、《國家發(fā)展和改革委員會等9部委關(guān)于印發(fā)鞏固退耕還林成果專項規(guī)劃項目管理辦法的通知》（發(fā)改西部[20xx]1382號）；
1.3其他相關(guān)的行業(yè)規(guī)范、規(guī)定。
第二條 工程概況
2.1 工程名稱：市中區(qū)20xx年、20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建設(shè)項目勘測、設(shè)計
2.2 工程地點：樂山市市中區(qū)。
2.3 工程范圍及內(nèi)容：
2.3.1 工程范圍：包括**等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
2.3.2 工程內(nèi)容：市中區(qū)20xx年、20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建項目設(shè)勘測、設(shè)計
第三條 工程進度、工程收費標準及支付方式
3.1 工程進度要求：
A包：20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建項目位于棉竹、牟子、青平、蘇稽、臨江、安谷、車子7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，規(guī)劃防滲整治溝渠**公里（總投資預計**萬元）。合同簽訂后60天內(nèi)完成（不扣除節(jié)假日）。
B包：20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建項目位于劍峰、全福、童家、悅來、普仁、安谷、九峰7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，規(guī)劃防滲整治溝渠**公里（總投資預計**萬元）。合同簽訂后120天內(nèi)完成（不扣除節(jié)假日）。
設(shè)計內(nèi)容及要求：由乙方按項目的技術(shù)標準和要求自行組織勘測，根據(jù)勘察成果，并按照“因地制宜、經(jīng)濟合理、安全可靠”的原則編制初步設(shè)計方案（包括：設(shè)計方案、編制概算、設(shè)計圖表等）。初步設(shè)計方案經(jīng)審查通過后，編制技施設(shè)計方案（包括：施工圖設(shè)計、施工圖預算、用于施工招標的施工圖和工程量清單等），并提供項目實施階段的服務工作等，所有設(shè)計成果除提供滿足需要的紙質(zhì)資料外，均需提供電子版資料。
完成時間：20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建項目勘測、設(shè)計在合同簽訂后60天內(nèi)完成（不扣除節(jié)假日）；20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建項目勘測、設(shè)計在合同簽訂后120天內(nèi)完成（不扣除節(jié)假日）。
3.2 合同價款及支付方式
3.2.1 樂山市市中區(qū)20xx年、20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建設(shè)勘測、設(shè)計采用整體合同價（含方案編制費、專家審查咨詢費、評審費、施工期的設(shè)計服務費等），合同價**元（大寫： 萬元整），其中：A包樂山市市中區(qū)20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建設(shè)勘測、設(shè)計采用整體合同價**元（大寫： 萬元整），B包樂山市市中區(qū)20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建設(shè)勘測、設(shè)計采用整體合同價**元（大寫：**萬元整）。
3.2.2 支付方式
A包：樂山市市中區(qū)20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建設(shè)勘測、設(shè)計。合同簽訂后七個工作日內(nèi)預付合同價款的20%，即人民幣**元（大寫元整）。完成項目的`勘測、設(shè)計任務，并提交經(jīng)審查審定的初設(shè)、技施成果資料后支付合同價款的60%，即人民幣**元（大寫 元整），其余價款即人民幣72000元（大寫**元整）在施工期的設(shè)計服務完成后一次性付清。
B包：樂山市市中區(qū)20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建設(shè)勘測、設(shè)計。合同簽訂后七個工作日內(nèi)預付合同價款的20%，即人民幣**元（大寫**元整）。完成項目的勘測、設(shè)計任務，并提交經(jīng)審查審定的初設(shè)、技施成果資料后支付合同價款的60%，即人民幣**元（大寫**元整），其余價款即人民幣**元（**元整）在施工期的設(shè)計服務完成后一次性付清。
第四條 乙方向甲方提交以下成果和資料，并對其準確性和可靠性負責。
1、《樂山市市中區(qū)20xx年××鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鞏固退耕還林成果溝渠建設(shè)項目初步設(shè)計方案》（含附表和附圖）。
2、《樂山市市中區(qū)20xx年××鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鞏固退耕還林成果溝渠建設(shè)項目施工設(shè)計方案》（含附表和附圖）。
3、《樂山市市中區(qū)20xx年××鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鞏固退耕還林成果溝渠建設(shè)項目初步設(shè)計方案》（含附表和附圖）。
4、《樂山市市中區(qū)20xx年××鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鞏固退耕還林成果溝渠建設(shè)項目施工設(shè)計方案》（含附表和附圖）。
第五條 檢查驗收
編制的方案按分項目的投資規(guī)模應通過區(qū)（或市，區(qū)縣）退耕辦組織的專家評審委會的技術(shù)評審。（成果包括A4紙打印裝訂成冊12套，電子文檔用Word20xx編輯好、鏈接好的全套資料，計算表格用電子表格計算，插入Word文檔后，在電子表格中修改，Word文檔要能更新；圖紙用CAD格式保存為CAD20xx圖形。）
第六條 雙方責任
6.1 甲方責任：
6.1.1 甲方向乙方提供進行市中區(qū)20xx年、20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建設(shè)項目勘測、設(shè)計的相關(guān)資料及文件，并提供項目區(qū)社會經(jīng)濟情況、項目區(qū)總體思路等相關(guān)資料，并對其準確性和可靠性負責。
6.2 乙方責任：
6.2.1 乙方應按國家技術(shù)規(guī)范、標準及甲方提出的設(shè)計要求和進度要求，進行市中區(qū)20xx年、20xx年鞏固退耕還林成果溝渠建設(shè)勘測、設(shè)計，按時提交質(zhì)量合格的成果，并對成果質(zhì)量負責。
6.2.2 乙方應指派專人參加由甲方組織的協(xié)調(diào)會，對甲方提供的有關(guān)文件、資料進行復核、審查，并自行組織實地勘測。
6.2.3 乙方應保護甲方的知識產(chǎn)權(quán)，不得向第三方泄露、轉(zhuǎn)讓、擴散甲方提交的圖紙、檔案和文件等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)向乙方索賠。
6.2.4 乙方應依法履行納稅義務。
第七條 違約責任
7.1 在合同履行期間，甲方在乙方未違約的情況下要求終止或解除合同，乙方不退還甲方已付的設(shè)計費用，且甲方應根據(jù)乙方已進行的實際工作量支付設(shè)計費用。
7.2 甲方應按本合同第3.2.2款規(guī)定的金額和時間向乙方支付設(shè)計費用，每逾期一天，甲方應加付乙方按本合同總價千分之二的逾期違約金；逾期超過30天以上時，乙方有權(quán)暫停履行合同，并書面通知甲方。
7.3 乙方應按照國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定進行方案設(shè)計，確保設(shè)計成果質(zhì)量。如因乙方的重大設(shè)計失誤，造成甲方損失的，除應負責繼續(xù)完善和完成設(shè)計工作外，乙方還應當賠償甲方全部直接或間接的經(jīng)濟損失。乙方對設(shè)計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責及時修改或補充。
7.4 如因乙方原因引起方案編制返工，或因不可抗力以外的原因不能按照規(guī)定時限提交規(guī)劃成果資料，造成損失，除應負責繼續(xù)完善和完成方案編制工作外，還應視造成的損失大小依法承擔相應的經(jīng)濟和法律責任，并免收相應受損部分的設(shè)計費用。由于乙方自身原因，延誤了按本合同第
3.1款規(guī)定的設(shè)計成果資料的交付時間，每延誤一天，應減收合同總價的千分之二。
7.5 由于甲方原因無法按第6.1.1款規(guī)定的時間提供影響初步設(shè)計方案編制進度的相關(guān)資料及文件，每延誤一天，則提交設(shè)計成果資料的交付時間相應順延。
第八條 其他約定事項
8.1 乙方負責自身的人員、設(shè)備等的管理和安全，若發(fā)生人員傷害、設(shè)備損毀等事故，由乙方自行承擔。
8.2 甲方委托乙方承擔本合同內(nèi)容之外的工作服務，另行支付費用。其中需增加編制和報批項目的設(shè)計方案，按照原采購項目的方案編制標準和要求，以及相同的費率，由甲乙雙方協(xié)商，形成增加項目的補充合同，報區(qū)政府采購中心備案。
8.3 甲方委托乙方完成的設(shè)計方案所有權(quán)、使用權(quán)以及知識產(chǎn)權(quán)歸屬甲方所有。
8.4 由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協(xié)商解決。非甲、乙雙方的原因致使合同不能部分或全部履行時，按實際履行完成的合同項目工作量支付價款。
8.5 本合同履行中發(fā)生爭議，雙方當事人應及時協(xié)商解決，也可由當?shù)匦姓鞴懿块T調(diào)解。調(diào)解不成時，雙方當事人同意由樂山市市中區(qū)仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同約定仲裁機構(gòu)達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。
8.6 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，有關(guān)協(xié)議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要、修改的招投標文件等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
8.7 本合同自雙方簽章后生效，并由甲方送樂山市市中區(qū)區(qū)政府采購中心和樂山市市中區(qū)區(qū)財政局備案，于雙方履行完合同規(guī)定的義務后終止。
8.8 本合同一式拾份，正本貳份，副本捌份，雙方簽字蓋章即生效。由甲方持正本壹份，副本伍份，乙方持正本壹份，副本叁份。
工程合同模板2
裝飾企業(yè)合同編號：
甲方（甲方）： 乙方（乙方）：
住所： 住所：
委托代理人： 設(shè)計師： 聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：現(xiàn)場施工負責人：聯(lián)系電話：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《住宅室內(nèi)裝飾管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及國家合同示范文本的相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、誠信原則的基礎(chǔ)上，就甲方住宅住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的有關(guān)事宜（以下簡稱工程），經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同： 第一條 工程概況和造價
1.1 工程地點： 1.2 工程內(nèi)容及范圍(詳見附件圖紙及預算)。 1.3 工程方式：雙方商定采取下列第 種方式。
(1) 乙方包工、包料（詳見附件預算）；
(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（詳見附件預算）； (3) 乙方包工、甲方包料（詳見附件預算）。
1.4 工程期限 （晴）天，開工日期 年 月日，竣工
日期 年月 日。
1.5 合同價款：本合同工程造價為（大寫）： 元，（詳見附件預算）。
其中輔料和人工費 元；代購主材費 元，稅金（3.441%）元。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽定《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。 第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：
?。?）甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式兩份，發(fā)包人、承包人各一份； （2）甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式兩份，甲方、乙方各一份，設(shè)計費（大寫
?。?元，由甲方支付（此費用不包含在合同價款內(nèi)）。 第四條 甲方義務
4.1 甲方應在開工前 天辦理有關(guān)裝飾裝修的報建手續(xù)。甲方應為乙方入場施工創(chuàng)
造
條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
4.2 免費提供施工期間的水源、電源； 4.3 負責協(xié)調(diào)施工單位與鄰里的關(guān)系；
4.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦
理相應的審批手續(xù)；
4.5 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督；
4.6 如負責材料或設(shè)備的采購，應對其質(zhì)量和按期進場負責； 4.7 參與工程的竣工驗收。 第五條 乙方義務
5.1 指派（姓名） 為工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、
保量的按期完成施工任務，解決有關(guān)承包人負責的各項事宜。
5.2 施工中嚴格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范、防火規(guī)定、施工質(zhì)量驗收規(guī)范，按期保質(zhì)完成工程； 5.3 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境； 5.4 保護好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上，下水管道的暢通； 5.5 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場； 5.6 負責施工期間的施工現(xiàn)場和施工人員的各類安全；
5.7 工程竣工未移交給甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。 第六條 工程變更
6.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)
工程費用及工期。
6.2 甲方書面要求工程項目變更，但甲方拒簽書面變更協(xié)議，乙方有權(quán)單方面停工直至甲
方簽定變更協(xié)議后，乙方再行復工，且工期順延。 第七條 材料的供應和驗收
7.1 由甲方提供的材料，設(shè)備，甲方應按時供應到施工現(xiàn)場后通知乙方，雙方共同驗收并
辦理交接手續(xù)，因施工期間對材料、設(shè)備保管、搬運、使用等不當造成的損失，由乙方負責賠償；
7.2 由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應在材料運到施工現(xiàn)場時通知甲方，并接受甲方驗收
后使用,甲方索要主要材料的質(zhì)保書、合格證等質(zhì)量證明的，乙方有義務提供。如乙方提供的材料、設(shè)備不符合設(shè)計和施工要求或不符合與甲方約定的標準，未經(jīng)甲方同意，禁止乙方使用。
7.3 乙方在施工中發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格，應及時向甲方提出。如甲方仍表示使用的，應形成書面意見，由此造成的質(zhì)量問題由甲方負責。
7.4 甲方或乙方提供的材料應當符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》。 第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方以書面形式確認，工期相應順延：
?。?） 工程量變化和設(shè)計變更；
?。?） 產(chǎn)生不可抗因素的（特指甲乙雙方人為的停電、停水以及法定的不可抗力的因素）；
?。?） 甲方同意工期順延的其他情況；
8.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費由甲方承擔，工期順延。
8.3 甲方未按期支付工程款造成誤工、停工等，合同工期相應順延，并補償乙方由此而引起的經(jīng)濟損失。
8.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，不能按期竣工的，乙方承擔違約責任；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工材料費及返工費由乙方承擔，并承擔違約責任。
第九條 質(zhì)量標準
合同雙方約定本工程質(zhì)量標準為
9.1 施工質(zhì)量標準為：國標。 9.2 室內(nèi)空氣質(zhì)量驗收標準為：國標 。 第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中（含隱蔽工程和中間工程）分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行
驗收：
?。ǎ保┧婋[蔽工程驗收； （２）防水工程驗收； （３）瓦工工程驗收； （４）木工粗裝工程驗收； （５）木工精裝工程驗收； （６）油漆及竣工初驗； （７）竣工驗收 。
乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單 10.2 工程竣工后，乙方應辦理移交手續(xù)（見附件工程結(jié)算單）通知甲方驗收，
同時提供管線竣工圖等資料。
10.3 工程自驗收合格雙方簽字之日起為工程保修期，在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾
裝修工程的最低保修期為兩年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附件工程保修單）。保修期以竣工驗收
合格簽字或蓋章之日算起。保修單用于保修。 第十一條 工程款支付方式
11.2 工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提交工程決算書，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。
發(fā)包人接到?jīng)Q算書后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意，發(fā)包人即向承包人付清工程尾款。
11.3 發(fā)包人付清工程價款，承包人開具財務手續(xù)，向發(fā)包人辦理移交及發(fā)放工程保修卡。
11.4 發(fā)包人在應付款日期不付清款是違約行為，承包人有權(quán)停止施工，并追究違約責
任。 工程竣工驗收合格未付工程價款時，不得交付使用，其責任由發(fā)包人承擔。
第十二條 違約責任
12.1 合同雙方當事人中的任何一方未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)
定，受到罰款或給對方造成的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
12.2 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
12.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
12.4 甲方未按期支付工程款的，工期相應順延。
第十三條 安全生產(chǎn)和防火
13.1
施工圖紙或施工說明及施工場地符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、質(zhì)量合格，施工場地安全管理、施工人員和施工設(shè)備的安全保障等。乙方有義務對施工圖紙中安全問題進行審查，如有安全隱患的，應及時提出修改意見，甲方仍堅持的，應當形成書面意見，其結(jié)果由甲方承擔；乙方未審查或未能提出與安全有關(guān)的意見，施工后所產(chǎn)生的與安全有關(guān)的后果責任由乙方承擔。
13.2
乙方應加強施工場地安全管理，施工期間所發(fā)生的施工人員和施工設(shè)備的安全以及其它施工場所的安全責任后果由乙方負責。
合同雙方應當共同遵守裝飾裝修和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定，施工中不得擅自改變房屋承重結(jié)構(gòu)，拆、改承重墻，如甲方未經(jīng)有權(quán)部門批準，堅持改變的，乙方有權(quán)拒絕施工并不承擔違約責任。
第十四條 合同爭議的解決方式
因本合同所產(chǎn)生的任何爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可申請相關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商
工程合同模板3
1.下列屬于要約的是( )。
A.招標公告
B.投標書
C.寄送的價目表
D.招股說明書
答案B
2.要約人要撤銷要約，撤銷要約通知應在( )到達對方。
A.要約到達對方之前
B.對方發(fā)出承諾之前
C.對方承諾要達要約人之前
D.對方承諾生效之后
答案B
3.如果法律和當事人雙方對合同的形式、程序均沒有特殊要求時，( )日合同成立。
A.要約生效
B.承諾生效
C.雙方當事人簽字或者蓋章
D.附生效期限的合同期限界至
答案B
4.關(guān)于無效合同，下列說法錯誤的是( )。
A.違反了法律規(guī)定的條件
B.自訂立起就沒有法律效力
C.不受到法律保護
D.自宣布無效之日起無效
答案D
5.合同可變更、撤銷的前提是( )。
A.損害國家利益
B.違反法規(guī)
C.當事人提出請求
D.當事人一方違約
答案C
6.下列關(guān)于當事人分立或合并后對合同效力的影響錯誤的是( )。
A.不影響合同的效力
B.合同的權(quán)利與義務由合并后的新法人或組織繼承，仍有效
C.分立的當事人應及時通知對方，并告知合同權(quán)利與義務的繼承人
D.部分影響合同的效力
答案D
7.A公司欠銀行貸款200萬元，現(xiàn)該公司將一部分資產(chǎn)分離出去，另成立B公司。對于公司分立后這筆債務的清償責任問題，存在以下意見，其中正確的是()。
A.應當由A公司承擔清償責任
B.應當由B公司承擔清償責任
C.應當由A公司和B公司承擔連帶責任
D.A公司和B公司均不再承擔清償責任
答案C
8.合同履行的前提和依據(jù)是( )。
A.有效的合同
B.合同法
C.誠實信用原則
D.合同生效
答案A
9.履行地點不明確的，交付不動產(chǎn)時，應在( )履行。
A.不動產(chǎn)所在地
B.不動產(chǎn)承包人所在地
C.不動產(chǎn)發(fā)包人所在地
D.雙方約定地
答案A
10.按照市場行情約定價格的合同，合同履行時市場行情發(fā)生波動，則( )。
A.價格上漲按原價格執(zhí)行，價格下降按新價格執(zhí)行
B.價格下降按原價格執(zhí)行，價格上漲按新價格執(zhí)行
C.無論上漲還是下降均按新價格執(zhí)行
D.無論上漲還是下降均按原合同價執(zhí)行
答案D
11.下列又稱為不安抗辯權(quán)的是( )。
A.同時履行抗辯權(quán)
B.先履行抗辯權(quán)
C.后履行抗辯權(quán)
D.不履行抗辯權(quán)
答案B
12.施工合同訂立后，發(fā)包人有確切證據(jù)證明承包人經(jīng)營狀況嚴重惡化，拒絕支付預付款，這時發(fā)包人可行使()。
A.同時履行抗辯權(quán)
B.代位權(quán)
C.撤銷權(quán)
D.不安抗辯權(quán)
答案D
13.因債務人無償轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害，債權(quán)人可行使的撤銷權(quán)是指( )。
A.單方宣布合同終止
B.請求政府行使主管部門授予撤銷權(quán)
C.請求法院撤銷債務人行為
D.請求法院或仲裁機構(gòu)撤銷債務人行為
答案C
14.關(guān)于合同變更下列說法錯誤的是( )。
A.協(xié)商一致是必要條件
B.僅指合同內(nèi)容的變更
C.一定條件下可變更主體
D.合同的變更一般不涉及已履行的內(nèi)容
答案C
15.關(guān)于合同轉(zhuǎn)讓，下列說法錯誤的是( )。
A.轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利、義務約定不明確的，視為未轉(zhuǎn)讓
B.只可轉(zhuǎn)讓權(quán)利，不可轉(zhuǎn)讓義務
C.一般采用書面形式簽訂轉(zhuǎn)讓合同
D.可以將權(quán)利和義務一并轉(zhuǎn)讓
答案B
16.債權(quán)人決定將其債權(quán)債務一并轉(zhuǎn)讓給第三人時，( )。
A.須經(jīng)對方同意
B.無須經(jīng)對方同意，但應通知對方
C.無須經(jīng)對方同意，也不必通知對方
D.須經(jīng)對方同意，但要辦理公證
答案A
17.關(guān)于違約責任，說法錯誤的是( )。
A.違約產(chǎn)生的后果，應等到合同義務全部履行后才追究違約方的責任
B.雙方違約的，各自承擔相應責任
C.表現(xiàn)形式包括不履行與不適當履行
D.對預期違約的，當事人也應當承擔相應責任
答案A
18.承擔違約責任的條件是采用( )。
A.嚴格責任原則
B.限制責任原則
C.公平原則
D.公正原則
答案A
19.施工單位承擔違約責任常用的方法是( )。
A.支付賠償金
B.沒收定金
C.減少合同價格
D.采取補救措施
答案D
20.下列各項中，承擔違約責任的主要方式是( )。
A.繼續(xù)履行
B.采取補救措施
C.賠償損失
D.支付違約金
答案C
工程合同模板4
一、案件要旨
本案要旨為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結(jié)合當事人的具體訴訟請求及其依據(jù)，以及行使處分權(quán)的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算。” 該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容； 另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務、無論有多少債權(quán)債務雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。
二、案件來源
河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號
三、基本案情
被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，合計工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算?！痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定?，F(xiàn)原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復印件13張，共計款49550元。
四、法院審理
一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的相關(guān)證據(jù)，對被告所欠零雜工程款數(shù)額應認定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結(jié)算時，形成的結(jié)算協(xié)議書一式二份，楊治安一審庭審時出示了該結(jié)算協(xié)議書原件，現(xiàn)洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調(diào)查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務、無論有多少債權(quán)債務雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據(jù)雙方所簽訂的結(jié)算協(xié)議上備注內(nèi)容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數(shù)額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據(jù)證明，而且在雙方所簽訂的施工協(xié)議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據(jù)《中華人民共和國民事
訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引
《中華人民共和國民事訴訟法》
第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：
（一）依照行政訴訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；
?。ǘ┮勒辗梢?guī)定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協(xié)議向仲裁機構(gòu)申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構(gòu)申請仲裁；
（三）依照法律規(guī)定，應當由其他機關(guān)處理的爭議，告知原告向有關(guān)機關(guān)申請解決；
?。ㄋ模Σ粚儆诒驹汗茌牭陌讣?，告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴；
?。ㄎ澹ε袥Q、裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；
?。┮勒辗梢?guī)定，在一定期限內(nèi)不得起訴的案件，在不得起訴的期限內(nèi)起訴的，不予受理；
?。ㄆ撸┡袥Q不準離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內(nèi)又起訴的，不予受理。
工程合同模板5
精選范文:內(nèi)外墻涂料裝飾工程施工合同(共2篇) 甲方： 乙方： 甲方將 工
程， 發(fā)包給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經(jīng)雙方充分協(xié)商，按照《中
華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定 ，雙方達成一致意見，特簽
訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。 第一條 工程名稱:。 第二條 工程地點:。 第三
條 工程內(nèi)容、涂料品牌、色號： 1、工程內(nèi)容： 2、涂料品牌： 3、使用顏色號：
第四條 工程造價及結(jié)算方式 1、本工程平涂面積約為 m2 ，單價為： 元/ m2 （此單
價不含稅金、配合費） 2、工程總造價約為： ，以現(xiàn)金結(jié)算，乙方包工包料，完工后按
實際完成工作量展開計算并結(jié)合簽證按實結(jié)算。 3、工程竣工驗收合格后 天內(nèi)，由乙方
負責將工程造價結(jié)算書送交甲方審核辦理結(jié)算手續(xù)。 第五條 合同工期 甲方發(fā)出進場
通知后， 天內(nèi)乙方必須安排工人進場施工，有效工期為 日歷天。 在施工過程中如遇以
下任何一種情況，工期順延： 1、遇到不可抗拒的災害或事故（包括雨季停工）。 2、
甲方要求變更設(shè)計圖紙、工程內(nèi)容或增加項目。 第六條 工程質(zhì)量等級 1、甲方對工
程質(zhì)量的要求； ，在保質(zhì)期內(nèi)不脫皮，基本不褪色。 2、由建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門對本
合同項目工程質(zhì)量進行評定，達到本款要求。 3、雙方對工程質(zhì)量有爭議，提請建筑工程
質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁。 第七條 工程款支付 乙方進場施工三日內(nèi)甲方支付乙方30%工程
款備材料，乙方完成膩子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工驗收合格，甲方支付乙方
工程總造價的99%，預留1%保修金，保修期為壹年，保修期滿十五天內(nèi)甲方一次性付清乙方。
第八條 竣工驗收 雙方對工程施工質(zhì)量按《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》jg73-91標準
進行驗收。 第九條 甲方、乙方責任范圍 一、甲方責任 1、甲方提供用水、用電
和工人住宿的位置，甲方承擔由此費用。 2、按第七條款支付乙方進度款。 3、負責
提供與施工相關(guān)的資料。 4、甲方派 為工地現(xiàn)場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問
題，與乙方協(xié)商解決施工中出現(xiàn)的問題，及時辦理乙方送達的關(guān)于工程進度、現(xiàn)場簽證工作。
5、負責組織工程的竣工驗收。 二、乙方責任 1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進
行施工，保證質(zhì)量，按時完工并交付使用。 2、乙方委派 為工地現(xiàn)場代表，負責行使乙
方的權(quán)利及義務。 3、負責提供外墻涂料驗收資料，參加甲方組織的工程竣工驗收，辦理
竣工結(jié)算。 4、在施工期間做好現(xiàn)場防火、防盜及安全生產(chǎn)工作，工作中甲方不對乙方材
料失竊負責，施工中若發(fā)生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方應負責。 5、
乙方進場人員由專人管理并服從甲方統(tǒng)一管理。 6、做好文明施工、工完場清工作。 第
十條 違約責任及爭議解決辦法 1、合同生效后如有色號更改應征得乙方同意，否則因為
更改造成乙方定貨損失的，則要求更改方應按更改色彩油漆內(nèi)墻工程量造價的50%賠償乙方
的經(jīng)濟損失。 2、乙方按合同規(guī)定的質(zhì)量標準進行施工，如屬乙方責任所發(fā)生施工質(zhì)量問
題，乙方必須返工，由此產(chǎn)生的費用均由乙方承擔。 3、合同履行過程中如果發(fā)生爭議，
雙方應協(xié)商解決。如果無法達成協(xié)議，提交有關(guān)仲裁機構(gòu)或向法院起訴解決。 第十一條 其
他事項 1、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效力。 2、
本合同 壹 式 叁 份，甲方執(zhí) 壹 份，乙方執(zhí) 貳 份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程價款
全部結(jié)清后自動失效。 3、合同簽定地點： 甲方：（公章） 乙方：（公章） 法人
委托代表： 法人委托代表： 電話： 電話： 地址： 地址： 年 月 日 年 月 日
[內(nèi)外墻涂料裝飾工程施工合同(共2篇)]篇一：最新內(nèi)外墻涂料裝飾工程施工合同
最新內(nèi)外墻涂料裝飾工程施工合同
甲方：
[內(nèi)外墻涂料裝飾工程施工合同(共2篇)] 乙方：
甲方將 工程， 發(fā)包
給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經(jīng)雙方充分協(xié)商，按照《中華人民共
和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定 ，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，
雙方共同遵守執(zhí)行。
2、甲方要求變
更設(shè)計圖紙、工程內(nèi)容或增加項目。
3、負責提供外
墻涂料驗收資料，參加甲方組織的工程竣工驗收，辦理竣工結(jié)算。
4、在施工期間做好
現(xiàn)場防火、防盜及安全生產(chǎn)工作，工作中甲方不對乙方材料失竊負責，施工中若發(fā)生因乙方
原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方應負責。
5、乙方進場人員由
專人管理并服從甲方統(tǒng)一管理。
6、做好文明施工、
工完場清工作。
篇二：內(nèi)外墻涂料裝
飾工程施工合同
內(nèi)外墻涂料裝飾工程施工合同
甲方：
甲方將 工程， 發(fā)包給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工[內(nèi)外墻涂料裝飾工程施工合同(共2
篇)]順利進行，經(jīng)雙方充分協(xié)商，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑
法》的有關(guān)規(guī)定 ，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。
4、甲方委派乙
方協(xié)商解決施工中出現(xiàn)的問題，及時辦理乙方送達的關(guān)于工程進度、現(xiàn)場簽證工作。
5、負責組織工程的
竣工驗收。
二、乙方責任
1、嚴格按甲方確定
的施工圖及說明進行施工，保證質(zhì)量，按時完工并交付使用。
2、乙方委派為工地
現(xiàn)場代表，負責行使乙方的權(quán)利及義務。
3、負責提供外墻涂料施工并保證驗收合格，參加甲方組織的工程竣工驗收，辦理竣工結(jié)算。
4、在施工期間做好現(xiàn)場防火、防盜及安全生產(chǎn)工作，工作中甲方不對乙方材料失竊負責，施工中若發(fā)生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方應負責。
5、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統(tǒng)一管理。
6、做好文明施工、工完場清工作。
工程合同模板6
建設(shè)（發(fā)包）單位：XXXX單位
施工（承包）單位：XXXX防雷技術(shù)有限公司
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙發(fā)就XXXX系統(tǒng)防雷工程的施工事項經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
1、1 工程名稱：XXX防雷工程。
1、2 工程地點：XXX企業(yè)內(nèi)研發(fā)中心機房、實驗中心機房、生產(chǎn)中心機房。
1、3 工程內(nèi)容：XXX研發(fā)中心機房系統(tǒng)防雷接地工程、實驗中心機房系統(tǒng)防雷接地工程、生產(chǎn)中心機房系統(tǒng)防雷接地工程。
第二條 工程承包范圍
2、1 承包方承擔防雷工程的勘察設(shè)計、施工，并提供防雷工程中所需的全部防雷器件及有關(guān)輔助材料（見《預算清單》）。
第三條 防雷工程工期
3、1 承包人承包工程由年月束，工程結(jié)束后三天之內(nèi)通知甲方驗收。
第四條 防雷工程質(zhì)量標準
4、1 防雷工程勘察設(shè)計和施工質(zhì)量標準符合《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB 50057—94：xxx年版）、《建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范》（GB 50343—xxx）。
第五條 防雷工程驗收
5、1 本工程的竣工驗收可由甲方自行組織技術(shù)力量進行工程驗收。也可由甲方邀請XX市專業(yè)機構(gòu)進行工程合格驗收（相關(guān)驗收費用由甲方承當，乙方可負責免費為甲方聯(lián)系專業(yè)機構(gòu)）。
第六條 防雷工程造價
6、1 合同預算總價款XXXX。XX元人民幣整（人民幣大寫：XXXXXXXX元整），其中：主材費為XXXX元人民幣整，安裝費用為XXXX元人民幣整，稅金為XXXX元人民幣整。
第七條 撥款和結(jié)算方法
7、1 合同生效后3天內(nèi)，發(fā)包人應向承包人支付工程總造價40%共計XXXX元人民幣作為定金（因承包方要購買主材料及輔料）。
7、2 所有材料進施工場地后、工程竣工之前甲方應支付乙方工程款30%共計XXXX元人民幣至乙方賬戶。
7、3 工程結(jié)束后甲方應在7個工作日內(nèi)給預驗收，驗收合格后支付工程款20%共計XXXX元人民幣至乙方賬戶。并通知乙方開具稅票。
7、4 剩余10%工程款共計XXXX元人民幣作為工程質(zhì)量保證金，本工程安全有效運行一年后甲方必須及時支付給乙方。
第八條 雙方責任
8、1 甲方提供質(zhì)量、安全、工期要求，并提供施工用電、用水和施工場地。甲方在對工程驗收時，發(fā)現(xiàn)乙方的防雷工程不合格，乙方必須立即無償更換，直至達到甲方驗收標準為止，由此給甲方造成的損失，由乙方承擔。
8、2 甲方指派XXX負責與承包人聯(lián)系，對防雷器件及有關(guān)輔助材料進行驗收，對防雷工程勘察設(shè)計、施工的質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查。
8、3 乙方指派XXX負責與發(fā)包人聯(lián)系，解決由承包人負責的各項事宜。
8、4 嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，按照約定的竣工日期或順延的工期竣工。
8、5 乙方按施工圖紙保質(zhì)、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方應提供的材料外，其他所需器具、材料等費用由乙方自理，做好施工原始記錄，匯集施工技術(shù)資料作為竣工文件移交甲方。乙方負責安全施工，若發(fā)生由乙方引起的安全事故等，全部由乙方負責。
第九條 質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期
9、1 防雷工程交付之日起三年內(nèi)，承包方提供的防雷器件（見清單附件）出現(xiàn)質(zhì)量問題或因雷擊產(chǎn)生損壞，由承包方免費負責維修或更換，三年之后，提供有償維修服務。
9、2 本次防雷工程的防護范圍包括：研發(fā)中心機房內(nèi)設(shè)備防護、實驗中心機房內(nèi)設(shè)備防護、生產(chǎn)中心機房內(nèi)設(shè)備防護。本防護范圍內(nèi)的所有受防雷保護設(shè)備實行全保，即受保護設(shè)備在五年之內(nèi)出現(xiàn)受雷擊而引起的設(shè)備損壞事件，由乙方承擔設(shè)備損壞相應賠償或維修。
9、3 工程未經(jīng)交付，發(fā)包人已經(jīng)實際予以使用的，由此發(fā)生的質(zhì)量問題及其他一切法律責任，由發(fā)包人承擔。
9、4 防雷工程中所使用的一切防雷器件，甲方不得擅自觸摸、拆卸，否則責任自負。
9、5 防雷工程交付使用后，若甲方需要更換或增設(shè)防雷保護對象，必須事先通知乙方，辦理相關(guān)手續(xù)后，方可實施，否則由此引起的一切后果由甲方自行承擔。
第十條 違約責任
10、1 發(fā)包人違約責任
10、1、1 發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。
10、1、2 因發(fā)包人的原因致使防雷工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。
10、1、3 因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察設(shè)計、施工條件而造成勘察、設(shè)計的返工、停工或者修改設(shè)計，發(fā)包人應當按照承包人實際消耗的工作量增付費用。
10、1、4 發(fā)包人未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由發(fā)包人負責并承擔損失。
10、1、5 對約定的預付款，發(fā)包人不按約定預付，承包人在約定預付時間7天后向發(fā)包人發(fā)出要求預付的通知，發(fā)包人收到通知后仍不能按要求預付，承包人可在發(fā)出通知后7天停止勘察設(shè)計或施工作業(yè)，發(fā)包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款的貸款利息，并承擔違約責任。
10、1、6 不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。
10、2 承包人違約責任
10、2、1 因承包人擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。
10、2、2 未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由承包人負責并承擔損失。
10、2、3 因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的或順延的竣工日期竣工的，承包人承擔違約責任。
10、2、4 因承包人原因致使勘察設(shè)計和施工質(zhì)量不合格的，承包人承擔違約責任。
10、2、5 工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認可后28天內(nèi)，承包人未能向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，造成工程竣工結(jié)算不能正常進行或工程竣工結(jié)算價款不能及時支付，發(fā)包人要求交付工程的，承包人應當交付。
10、2、6不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。
第十一條 合同的終止與解除
11、1 除本合同第九條（質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期）外，發(fā)包人、承包人履行合同全部義務，竣工結(jié)算價款支付完畢，承包人向發(fā)包人交付竣工工程后，本合同即告終止。
11、2 合同的權(quán)利義務終止后，發(fā)包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務。
11、3 發(fā)包人、承包人協(xié)商一致，可以解除合同。
第十二條 爭議或糾紛處理
12、1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門
進行調(diào)解。不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成而提起訴訟時，由承包人住所地人民法院管轄。
第十三條 附則
13、1 《預算清單》是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
13、2 雙方經(jīng)協(xié)商簽訂的其他補充協(xié)議，均為本合同的附件。
13。3 本合同及《預算清單》一式XX份，雙方各執(zhí)XX份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方（蓋章）：
委托代理人：
單位地址：
電話：
開戶銀行：
戶名：
賬號：
年月日 乙方（蓋章）： 委托代理人： 單位地址： 電話： 開戶銀行： 戶名： 賬號： 年月日
工程合同模板7
單選題
1抵押是指債務人或第三人不轉(zhuǎn)移對抵押財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔保。以下財產(chǎn)中屬于可以抵押的是 ( A )。
A抵押人所有的房屋和其他地上定著物 B土地所有權(quán)
C宅基地土地使用權(quán) D依法被監(jiān)管的財產(chǎn)
2保險是一種受法律保護的分散危險、消化損失的經(jīng)濟制度。下列關(guān)于保險應具備的特征說法錯誤的是 ( C )。
A必須有危險存在 B被保險人對于保險標的須有某種能以金錢估量的并為法律和公序良俗所認可的經(jīng)濟利益
C保險人須對危險所造成的損失給予精神補償 D保險合同有法律約束力
3、合同履行后，定金可收回或抵作價款。收受定金的一方不履行合同的，應( C )返還定金。
A、原價 B、三倍 C、兩倍 D、按違約金額
4、留置的期限一般規(guī)定，債務人應在( A )的期限內(nèi)履行債務。
A、不少于兩個月 B、一個月內(nèi) C、10天內(nèi) D、不少于一個月內(nèi)
5、保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，按( B )承擔擔保責任。
A、保證 B、連帶保證 C、違約 D、合同
6、甲需購進價值100萬元的設(shè)備，甲應預付定金( A )萬元。
A、20 B、30 C、40 D、50
7、保險合同中的保險人對于( C )事故造成的財產(chǎn)或人身損失賠償保險金。
A、一切 B、偶然 C、合同約定 D、自然
8、我國的《建筑法》是以規(guī)范建筑市場行為為出發(fā)點，以( A )為主線的基本法律規(guī)范。
A、建筑工程質(zhì)量和安全 B、建筑市場發(fā)展
C、建筑經(jīng)濟發(fā)展 D、建筑經(jīng)濟利益
9、1999年8月30日九屆全國人大十一次會議通過了《中華人民共和國招標投標法》，施行于( A )
A、20xx.1.1 B、20xx.2.1 C、20xx.1.1 D、20xx.2.1
10、根據(jù)不同的分類方式，工程項目招標具有不同的類型。按工程項目建設(shè)程序分類，下列不正確的是( A )。
A、項目開發(fā)招標 B、項目總承包招標
C、堪察設(shè)計招標 D、工程施工招標
多選題
1建筑法是指調(diào)整建筑活動的法律規(guī)范的總稱。下列屬于建筑法的立法目的的是(ABCD )
A加強對建筑活動的監(jiān)督管理 B、維護建筑市場秩序
C保證建筑工程的質(zhì)量與安全 D、促進建筑業(yè)健康發(fā)展 E調(diào)整建設(shè)工程活動
2建筑工程的從業(yè)人員包括 ( ABDE )
A水暖設(shè)備安裝人員 B、建筑師 C、營造師
D、結(jié)構(gòu)工程師 E、監(jiān)理工程師
3、建筑安全生產(chǎn)管理包括以下 ( AB )。
A縱向管理 B橫向管理 C施工現(xiàn)場管理
D，縱向、橫向混合管理 E縱向、橫向和施工現(xiàn)場混合管理
4民事訴訟法特有的原則是 ( ABC )
A當事人訴訟權(quán)利平等原則 B調(diào)解原則
C辯論原則 D強制原則
E人民檢察院對民事審判活動實行法律監(jiān)督
5下列情況屬于擔保方式具體體現(xiàn)的有( ABC )。
A、保證人與債權(quán)人以書面形式訂立保證合同
B、債務人不轉(zhuǎn)移對抵押財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔保
C、債務人將其動產(chǎn)或權(quán)利移交債權(quán)人占有用以擔保債權(quán)的履行，當債務人不能履行債務時，債權(quán)人依法有權(quán)就該動產(chǎn)或權(quán)力優(yōu)先得到清償?shù)膿?/p>
D、合同當事人一方為了證明合同成立及擔保合同的履行在合同中約定應給付對方一定數(shù)額的貨幣
E、債權(quán)人將債務人的親戚留置以使債務人履行合同
6、采用抵押方式擔保時，抵押人和抵押權(quán)人應以書面形式訂立抵押合同，法律規(guī)定應當
辦理抵押物登記的，抵押合同自登記之日起生效。抵押合同應該包括下列( BCDE )
A被擔保的主債權(quán)種類、數(shù)額 B債務人履行債務的期限
C抵押擔保的范圍 D當事人認為需要約定的其他事項
E擔保人的情況
7保證人與債權(quán)人應當以書面形式訂立保證合同，保證合同應包括以下 ( ABCDE )
A被保證的主債權(quán)種類、數(shù)量 B保證人與債權(quán)人的情況說明
C債務人履行債務的期限 D保證的方式 E保證擔保的范圍
8仲裁協(xié)議應包括下列內(nèi)容( ABC)
A. 請求仲裁的意思表示 B仲裁事項 C選定的仲裁委員會
D仲裁協(xié)議書的簽訂 E仲裁委員會成員情況
9根據(jù)我國《仲裁法》第四章的規(guī)定，仲裁程序主要有 ( ABCD )
A申請 B受理 C開庭 D裁決 E、申請撤銷裁決
10下列說法正確的是( BCD )
A、仲裁的發(fā)生是以雙方當事人自愿為前提
B、仲裁的客體是當事人之間發(fā)生的一定范圍的爭議
C仲裁須有三方活動主體 D裁決具有強制性 E裁決不具有強制性
工程合同模板7篇(模板工程合同范本)相關(guān)文章：
★ 私人房屋建筑合同范本2022【5篇】 房屋建筑工程合同范本
★ 小區(qū)物業(yè)服務合同3篇(住宅小區(qū)物業(yè)管理服務合同)