承包加工合同范本7篇(加工承攬合同樣本)

時間：2022-11-11 18:14:00 合同

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的承包加工合同范本7篇(加工承攬合同樣本)，歡迎參閱。

承包加工合同范本1

　　甲方(發(fā)包方)：

　　乙方(承包方)：

　　甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，現(xiàn)就將加工環(huán)節(jié)生產(chǎn)組織承包事項達成如下協(xié)議：

　　一、承發(fā)包內(nèi)容

　　1、甲方將xx加工環(huán)節(jié)的生產(chǎn)組織發(fā)包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產(chǎn)，甲方負責向乙方提供加工場所、加工所需的機械設(shè)備及相關(guān)工具，甲方按乙方完成情況支付相應(yīng)的加工費用。

　　2、甲方負責免費安排乙方所聘員工的住宿。

　　3、甲方承擔乙方員工的車費（一年一次）天津——江西硬座票。

　　4、承包后甲方保證乙方貨源，即在乙方承包后，甲方每月應(yīng)保證乙方貨源為80000mm口徑以上。

　　二、承包期限

　　承包期限為20xx年月日至年月日。

　　三、質(zhì)量標準及獎懲約定

　　因乙方的生產(chǎn)質(zhì)量問題，造成xx發(fā)生質(zhì)量問題的處理辦法：

　　1、萬元以內(nèi)的質(zhì)量事故，甲方承擔維修差旅費，乙方承擔維修人員工資。

　　2、超過萬元以外的質(zhì)量損失，由乙方完全承擔。

　　3、因質(zhì)量問題造成的退貨損失由乙方完全承擔。

　　4、乙方在加工過程中，如因加工問題造成的損失，一個月內(nèi)產(chǎn)品的損失在300元以內(nèi)，甲方不予追究，超過300元的損失乙方應(yīng)照常賠償。

　　四、加工費用的結(jié)算

　　1、按加工的口徑為計件標準計算加工費用，單價見附表。

　　2、乙方第一個月的工資按班或按月計算，從第二個月開始計件制。如按月工資計算，超過工作時間加班，加班費用為當天每小時工資發(fā)放：當天工資÷8h×加班時間。

　　3、在第一個月能計件則計件，如不能計件則需保證最低工資車工、鉆工3000元、立車、鏜床3500元（人數(shù)為7人），第二個月必須計件。

　　4、加工費用的支付方法：本月支付上月加工費用。每月號支付。

　　五、員工管理乙方的員工由乙方負責管理，除需遵守國家法律法規(guī)外，還應(yīng)遵守以下規(guī)定：

　　1、乙方的員工在公司承包期間，應(yīng)服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的規(guī)章制度，否則，因此引起的一切后果由乙方承擔。

　　2、愛護好設(shè)備和工具，下班時關(guān)閉電源和各種設(shè)備。

　　六、其它事項

　　1、生產(chǎn)周期一經(jīng)確定（乙方簽字），乙方應(yīng)在規(guī)定的日期內(nèi)完成，如需延長加工周期，須經(jīng)甲方書面同意，否則，一切后果由乙方全責承擔。

　　3、甲、乙雙方就有關(guān)加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向?qū)Ψ劫r付損失。

　　4、乙方內(nèi)部員工工資結(jié)算，打架斗毆與甲方無關(guān)。

　　5、乙方自行為所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。

　　6、不準隨意損壞廠里東西，如果發(fā)現(xiàn)人為損壞，則按出廠價的80%賠償。

　　七、違約責任

　　因甲乙雙方屬初次合作，存在著不穩(wěn)定性，為約束雙方，商定：如因甲方的原因造成無法繼續(xù)合作，則甲方需支付乙方一個月的工資，同理，如因乙方的原因無法繼續(xù)合作，則乙方需支付甲方一月工資（一年內(nèi)）。

　　八、如雙方發(fā)生合同糾紛，須在甲方工廠所在地法院提出訴訟。

　　本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即日起生效。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：日期：

承包加工合同范本2

　　甲方：合肥市華升泵閥股份有限責任公司乙方：賬戶：開戶行：賬號：

　　一、焊接加工清單

　　二、雙方職責

　　1、本合同簽訂，經(jīng)甲方驗收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。

　　2、最終按實際數(shù)量結(jié)算

　　3、乙方提供普票

　　三、本合同經(jīng)雙方簽字后有效，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　年月日年月日

承包加工合同范本3

　　發(fā)包方(甲方)：________________________________

　　地址：____________ 郵碼____________ 電話____________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)____________

　　承包方(乙方)：________________________________

　　地址：____________ 郵碼____________ 電話____________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)____________

　　依照《中華人民共和國合同法》和________市的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：________________

　　二、工程地點：________________

　　三、工程編號：________________

　　四、工程范圍和內(nèi)容：全部工程建筑面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)

　　五、工程造價：全部工程施工圖預(yù)算造價人民幣________元，其中：人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)

　　第二條工程期限

　　一、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經(jīng)雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：

　　全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)

　　二、施工前各項準備工作，雙方應(yīng)根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定，分別負責按時完成。

　　三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應(yīng)由雙方及時協(xié)商，簽訂協(xié)議，并報有關(guān)部門備案。

　　1.由于人力不可抗拒的災(zāi)害，而被迫停工者;

　　2.因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續(xù)施工者;

　　3.因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或所需材料、設(shè)備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。

　　第三條物資供應(yīng)

　　一、全部工程所需的物資按下列第( )項供應(yīng)方式辦理：

　　1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產(chǎn)品，均由甲方負責采購，供應(yīng)至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應(yīng)。

　　2.統(tǒng)配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調(diào)劑合用，特殊材料及統(tǒng)配、部管的機電產(chǎn)品，由甲方負責采購供應(yīng)至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應(yīng)。

　　3.包工不包料工程，全部材料、設(shè)備由甲方采購供應(yīng)到現(xiàn)場或指定的加工地點。

　　4.其他方式：______________________________________________________________

　　二、由甲方負責供應(yīng)材料和設(shè)備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進場期限，詳見甲方供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表。

　　三、成套設(shè)備和非標準設(shè)備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設(shè)備在交付乙方前，由甲方負責檢驗(甲方委托乙方總包承辦設(shè)備訂貨及非標準設(shè)備加工，應(yīng)另簽訂協(xié)議)。

　　四、工程所需材料，如因供應(yīng)部門規(guī)格、品種或材質(zhì)不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時，應(yīng)事先取得原設(shè)計單位和甲方同意，并由三方簽訂協(xié)議后實行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費，應(yīng)按現(xiàn)行規(guī)定辦理結(jié)算。

　　五、凡應(yīng)附有合格證明的材料，在進場時必須由供應(yīng)方負責驗證;如無合格證明，必須經(jīng)供應(yīng)方試驗合格后方準使用，其試驗費用，應(yīng)由供應(yīng)方負擔。因建設(shè)單位或設(shè)計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應(yīng)由甲方負擔。

　　六、由甲方負

　　責供應(yīng)的材料和設(shè)備，如未按期供應(yīng)或規(guī)格、質(zhì)量不符要求，經(jīng)雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應(yīng)由甲方負擔。

承包加工合同范本4

　　甲方(發(fā)包方)：順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠

　　甲方代表：

　　乙方(承包方)：

　　經(jīng)甲乙雙方互相協(xié)商，甲方將順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠承包給乙方經(jīng)營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎(chǔ)上，簽定如下協(xié)議：

　　一、承包方式

　　甲方將權(quán)屬于甲方的

　　泡沫加工廠承包給乙方自產(chǎn)自銷經(jīng)營。承包期內(nèi)，一切經(jīng)營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛(wèi)生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。

　　二、承包期限

　　合同承包期限為一年，從20xx年8月日起至20xx年8月日止。合同期滿后，如甲乙雙方愿意，可繼續(xù)簽訂承包合同。

　　三、承包費用

　　承包費用為100000元人民幣(大寫壹拾萬元整)/年。乙方于每月5日前向甲方繳交承包款8300元，尾數(shù)在最后一個月結(jié)清;第一次繳交承包款時間為20xx年9月5日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1收取滯納金;超過20日未繳交承包款，甲方有權(quán)終止承包合同，并將乙方保證金不予退還。

　　四、安全責任

　　乙方應(yīng)為工廠員工購買工傷保險。合同期內(nèi)，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。

　　五、違約責任

　　乙方在合同簽定后向甲方交納30000元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金30000元。

　　六、其它事項

　　1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內(nèi)，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。

　　2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。

　　3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導(dǎo)致一些廠貨不能再繼續(xù)購買的，甲方不負責任，不減少承包費。

　　4、乙方在經(jīng)營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿后，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，并且乙方二年內(nèi)不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內(nèi)開設(shè)廢泡沫加工廠。

　　5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。

　　6、合同期內(nèi)，如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關(guān)部門干涉的原因，導(dǎo)致乙方不能生產(chǎn)的情況下，由甲方負責協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協(xié)調(diào)好關(guān)系，無法讓乙方繼續(xù)開工，則雙方按終止合同處理并進行結(jié)算，此種情況不按違約處理。

　　7、如雙方發(fā)生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區(qū)提出訴訟。

　　8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

　　9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。

　　甲方(蓋章)：順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠

　　甲方代表(簽名)：

　　乙方(簽名)：

　　簽定日期：年月日

承包加工合同范本5

　　合同編號：______________

　　承攬人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務(wù)：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯(lián)系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　定作人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務(wù)：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯(lián)系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料

　　材料名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術(shù)資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數(shù)量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條圖紙?zhí)峁?/p>

　　承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)

　　第七條轉(zhuǎn)包

　　1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

　　2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。

　　4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第八條保密

　　承攬人應(yīng)當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。

　　第九條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當賠償損失。

　　第十條協(xié)助

　　1．承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。

　　2．定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

　　3．定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解

　　除合同。

　　第十一條監(jiān)督

　　承攬人在工作期間，應(yīng)當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十二條保管

　　承攬人應(yīng)當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當承擔損害賠償責任。

　　第十三條加工費結(jié)算辦法與時間

　　_____________________________________。

　　第十四條付款

　　定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第十五條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

　　第十六條本合同解除的條件：

　　1．定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；

　　3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；

　　4．因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；

　　5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；

　　6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；

　　第十七條質(zhì)量保證

　　承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。

　　第十八條違約責任

　　1．承攬人的違約責任

　?。?）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　?。?）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　?。?）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

　　（4）承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　?。?）承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　?。?）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。

　　2．定作人的違約責任

　?。?）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失。

　?。?）定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　?。?）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當償付承攬人因停工待料的損失。

　　（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。

　?。?）定作人如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失。

　?。?）定作人如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。

　　第十九條聲明及保證

　　承攬人：

　　1．承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　定作人：

　　1．定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十條通知

　　1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：______________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。

　　第二十一條合同的變更

　　本

　　合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十三條爭議的處理

　　1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

　?。?）提交_________仲裁委員會仲裁；

　?。?）依法向人民法院起訴。

　　第二十四條不可抗力

　　1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

　　2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十五條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的.法律效力。

　　第二十七條合同的效力

　　1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

　　承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

　　法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

　　委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

　　簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

　　_________年_____月_____日 _________年______月_____

承包加工合同范本6

　　委托方：____（以下簡稱甲方）

　　承攬方：_______________________________（以下簡稱乙方）

　　經(jīng)友好協(xié)商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方制作業(yè)務(wù)，為明確雙方責任，確保完成任務(wù)，共同信守合約，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽定如下協(xié)議，以供雙方共同遵守執(zhí)行。

　　1、所有設(shè)備加工、生產(chǎn)、制作時需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方負責人辦理借用、歸還手續(xù)，丟失或者損壞由乙方按照甲方進價賠償。

　　2、本勞務(wù)合同內(nèi)的總承包范圍。以上設(shè)備總工資人民幣整（包括保險費）。

　　3、乙方在施工前，甲方負責提供給乙方圖紙及資料，乙方弄清后方可按圖施工，如圖紙有誤及時告知甲方更正，乙方在施工過程中無權(quán)擅自更改，如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負責；乙方同時需負責做好材料預(yù)算工作交給甲方。原材料卸車到設(shè)備裝車為止，施工時現(xiàn)場每天打掃一次。

　　4、本合同內(nèi)容從_____年____月____日開始到_____年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由（包含氣候原因）延誤工期，若有延誤，每延誤一天，甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰，同時甲方有權(quán)拒付工資。

　　5、乙方在施工過程中必須做到節(jié)材、節(jié)電、節(jié)時，同時施工時必須注意安全，制作現(xiàn)場及進入車間需佩戴安全帽；同時制作施工時需要注意各方面的安全，水電、動用氣割焊具、行車的使用要符合規(guī)范。乙方必須購買人身安全保險（其費用可由甲方墊付，手續(xù)乙方辦理）。一旦出現(xiàn)安全事故，概由乙方負責，且工期不能延誤，若有延誤按照合同第四條規(guī)定處理。

　　6、如乙方用錯或者開錯材料，由乙方賠償甲方的經(jīng)濟損失。在甲方的用戶單位運行時出現(xiàn)乙方制作的質(zhì)量問題，也有乙方負責（包括車旅費）。

　　7、驗收標準：按照甲方企業(yè)標準和圖紙及相關(guān)國家標準由甲方初步驗收，最后以甲方的用戶單位驗收為準，在制作過程中乙方要絕對服從甲方的監(jiān)督及標準，如出現(xiàn)質(zhì)量問題及時協(xié)商解決。

　　8、賠償辦法：乙方要以房產(chǎn)等財產(chǎn)作為抵押。

　　9、總承包工資支付辦法：年終一次性結(jié)清工資（按實際完成量結(jié)算）。

　　10、本合同具有法律效力，雙方按照國家合同法執(zhí)行。

　　11、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。

　　12、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，有仲裁機關(guān)裁定。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

承包加工合同范本7

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合發(fā)電有限責任公司的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工作范圍與內(nèi)容

　　乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務(wù)及市話直線服務(wù);電話機移機服務(wù)，微波電路、調(diào)度總機、輸煤調(diào)度系統(tǒng)、自動交換機、生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、生產(chǎn)用時鐘顯示系統(tǒng)等服務(wù)。

　　第二條合同期限

　　本合同期限一年。

　　第三條承包方式

　　包工不包料

　　第四條合同總價

　　本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。

　　第五條材料供應(yīng)

　　1.乙方負責本合同范圍內(nèi)所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規(guī)定的材料鑒定試驗;

　　2.乙方采購的材料須符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)標準，并符合國家及上級主管部門規(guī)定的進貨渠道。

　　第六條驗收標準

　　1.缺陷消除率100%;

　　2.微波設(shè)備運行率為99.8%;

　　3.交換設(shè)備運行率為99.9%;

　　4.調(diào)度總機運行率為99.9%。

　　第七條質(zhì)量保證金

　　1.本合同質(zhì)量保證金為合同總價的10%;

　　2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質(zhì)量保證金。

　　第八條付款方式

　　甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務(wù)業(yè)發(fā)票(與付款額度相同),乙方在每月25日前補開當月差額部分發(fā)票(年總費用十二分之一扣除當月已開發(fā)票),甲方在每月25日前結(jié)清當月90%的服務(wù)費，其余10%未付部分待質(zhì)保期滿,經(jīng)驗收合格后支付。

　　第九條違約責任

　　1.甲方不按本合同規(guī)定向乙方支付款項，應(yīng)承擔違約責任(包括支付因其違約導(dǎo)致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應(yīng)支付之日起計算的應(yīng)付款項的利息等)。

　　2.乙方不能按照合同規(guī)定的進度完工或質(zhì)量達不到合同規(guī)定的要求而使甲方蒙受重大經(jīng)濟損失，及未按本合同規(guī)定向甲方提交資料，應(yīng)承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　第十條、爭議或糾紛：

　　因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決，可提交仲裁機構(gòu)仲裁，仲裁裁決是終局的，對合同雙方都具有約束力。

　　第十一條、不可抗力：

　　由于雙方不能預(yù)見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力，包括但不限于：地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭以及其它，致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時，遇有上述不可抗力的一方應(yīng)盡量設(shè)法使損失減少到最低程度，還應(yīng)書面通知另一方，并應(yīng)在15天內(nèi)，提供事件詳情及不能全面履行，或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應(yīng)由地區(qū)的公證機構(gòu)出具。雙方應(yīng)按該事件對履行本協(xié)議的影響，通過協(xié)商決定是否免除或部分免除履行本協(xié)議的責任，或者延期履行本合同。

　　第十二條合同變更：

　　本合同簽訂后，如需修改，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

　　第十三條附則：

　　本合同一式肆份，雙方各執(zhí)兩份，每份均具有同等的法律效力。

　　本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期一年。

　　本合同的附件是本合同的組成部分，與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有：

　　1.撫順發(fā)電有限責任公司與修配專業(yè)公司機械加工服務(wù)分工范圍

　　2.撫順發(fā)電有限責任公司與修配專業(yè)公司機械加工服務(wù)安全協(xié)議

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　(授權(quán)代表) (授權(quán)代表)

　　開戶銀行：開戶銀行：