某工程租賃糾紛和解協(xié)議書3篇(租賃合同和解協(xié)議)

時間：2022-10-27 00:00:00 合同

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的某工程租賃糾紛和解協(xié)議書3篇(租賃合同和解協(xié)議)，歡迎參閱。

某工程租賃糾紛和解協(xié)議書1

　　反訴人(本訴被告)：_________________陜西###國際建設(shè)工程有限公司

　　法定代表人：_________________##經(jīng)理

　　住所地：_________________西安市碑林區(qū)##

　　被反訴人(本訴原告)：_________________陜西##實(shí)業(yè)有限公司

　　法定代表人：_________________###經(jīng)理

　　住所地：_________________西安市未央?yún)^(qū)##反訴人就被反訴人建筑工程施工合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求：_________________

　　1、請求判令被反訴人繼續(xù)履行20__年6月20日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》;

　　2、請求判令被反訴人支付違約金180000元、鋼材欠款損失256167元、停窩工損失860000元;

　　3、本案的訴訟及相關(guān)費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由：_________________

　　20__年6月20日，反訴人與被反訴人簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，反訴人承建被反訴人##市場商住樓#樓、#號樓。為了保證工程順利按照工期竣工，雙方在合同約定相關(guān)內(nèi)容，第11條對工程款支付進(jìn)行了明確約定，合同第18條對違約索賠進(jìn)行了明確約定。

　　合同簽訂后，反訴人組織安排施工，每個步驟都是經(jīng)過被反訴人及其現(xiàn)場監(jiān)管人員的同意和認(rèn)可才施工的，已經(jīng)完成#樓主體封頂，#樓業(yè)已完成地下室和一二層砌體。工程施工期間被反訴人一直不及時不足額支付工程進(jìn)度款，雖經(jīng)反訴人多次要求，但其就是不按時足額支付。所以，造成農(nóng)民工工資無法發(fā)放，材料款一度中斷。合同約定反訴人墊資是到三層封頂，而現(xiàn)在情況#樓都主體封頂了被反訴人也沒主動撥付過進(jìn)度工程款。

　　工程已近收尾，合同大部分反訴人已經(jīng)履行完畢，此次糾紛實(shí)際是因為被反訴人的不及時支付工程進(jìn)度款違約在先導(dǎo)致，所以被反訴人的主張不能成立。被反訴人拒不支付工程款的違約行為，造成農(nóng)民工工資無法發(fā)放，材料供應(yīng)商欠款利息索賠，給的反訴人造成巨大停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用，為了維護(hù)正常市場經(jīng)濟(jì)秩序，本著工程已經(jīng)完工現(xiàn)狀反訴訟人要求被反訴人按照合同第十八條“承擔(dān)上述違約的責(zé)任后仍繼續(xù)履行合同”。

　　綜上所述，反訴人認(rèn)為，合同目的已經(jīng)基本完成，由于被反訴人遲延支付工程進(jìn)度款，導(dǎo)致進(jìn)度放緩，望法院察明案情，依法裁判，依法維護(hù)建筑工人的合法權(quán)益。

　　此致

　　陜西人民法院

　　反訴人：_________________陜西###國際建設(shè)工程有限公司

　　_____________年__________月__________日