工程施工合同最新模板3篇(建筑工程施工合同范本2022 版)

時間：2023-01-05 22:58:00 合同

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的工程施工合同最新模板3篇(建筑工程施工合同范本2022 版)，供大家品鑒。

工程施工合同最新模板1

　　甲方(發(fā)包方)：

　　乙方(承包方)：

　　地址：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方就本建設工程事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：建設工程

　　2、工程地點：

　　3、資金來源：

　　4、工程建設內(nèi)容：

　　二、工程承包方式及范圍

　　1、工程承包方式：本工程采用包工包料方式由乙方承建。

　　2、承包范圍：

(1)乙方按圖紙設計的要求來施工，承擔本工程基礎、結構主體工程施工。

(2)砌體部分：乙方按甲方提供設計圖紙承擔一層車庫、電梯間、樓梯間墻體。承擔二至八層所有外墻墻體、樓梯間、電梯間、分戶隔墻施工，墻體采用180厚粘土磚砌筑;

(3)門窗部分：乙方按甲方提供的設計圖紙承擔一層⑾軸車庫門、入戶門施工：承擔二至八層所有外墻門窗、每層二單元入戶門的施工。窗采用閩凱鋁合金，門采用奮安防盜門;

(4)梯間部分：乙方按甲方提供的設計圖紙承擔石板材桃花紅貼梯面，不銹鋼樓梯扶手，梯間墻面水泥漆，公用照明;

(5)外墻水泥砂漿粉刷、永得利外墻水泥漆，內(nèi)墻(有砌筑部分)采用水泥砂漿粉刷。

(6)屋面部分：隔熱層及防水層;

(7)水電部分：乙方按甲方提供的設計圖紙承擔套內(nèi)照明部分預埋管埋設，承擔水、電到戶(到配電箱、水表箱)。

(8)基礎按圖中正負00到二米三的標高來做，施工過程中如果基礎不結實，由甲方另行計價。

(9)外墻架：由乙方來定。

(10)澆水泥時，一切上料的東西由乙方來定，甲方無權干涉。

　　三、合同期限

　　本工程合同工期總日歷天數(shù) 天，即開工日期為年月日，竣工日期為年月日。

　　四、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：承建分部分項工程質(zhì)量合格

　　五、合同價款

　　本房屋由乙方承建：(1100元/㎡)。

　　六、工程質(zhì)量和技術要求

　　l、乙方必須嚴格按甲方核定的工程內(nèi)容、設計方案、施工圖紙、文件說明進行實施，抓好工程質(zhì)量。

　　2、乙方應按施工圖紙要求編制施工組織設計，確定施工進度計劃。施工期間，應按甲方要求工程進度、施工質(zhì)量和相關控制措施的情況。

　　3、工程建設使用的主要原材料，在進場時經(jīng)檢驗合格后方可使用。乙方需提供原材料的產(chǎn)品。

　　4、工程施工過程中隨時接受甲方的檢查檢驗，乙方應為檢查檢驗提供便利條件。所有分部、分項工程必須由甲方指定的施工監(jiān)管人員驗收合格后方可進行下一道工序施工，并及時做好工程工作。未經(jīng)檢查驗收的，乙方擅自進行下一道工序施工，甲方有權責成乙方返工。若乙方自行隱蔽未辦理手續(xù)，則未簽證部分在工程決算中不予確認。關鍵部位未經(jīng)簽證乙方自行隱蔽，甲方有權要求復驗，由此產(chǎn)生的所有費用由乙方自行承擔。

　　5、本工程施工前，甲方必須保證通電、通水、通路，建筑面積平整，不能影響施工。

　　七、安全施工

　　在施工期間，乙方應遵守安全生產(chǎn)的有關規(guī)定;嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。乙方必須辦理好有關的保險業(yè)務，參與工程建設的施工人員必須投保人身意外傷害險。因乙方采取安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

　　八、工程變更

　　工程原設計需要變更時，應征得甲方同意，并由原設計單位提供變更后的相應圖紙與說明。因變更導致合同價款的增加，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。未經(jīng)甲方同意擅自增減項目、規(guī)模、更改設計方案，由此造成的工程造價增

　　加，浪費或影響工程質(zhì)量等后果均由乙方自行負責。

　　九、工程竣工驗收

　　工程具備竣工驗收條件，乙方向甲方申請工程竣工驗收，遞交竣工驗收報告提供完整的竣工資料。對符合驗收要求的工程，甲方收到竣工報告后將進行初步驗收，同時將向甲方申請驗收。甲方收到乙方申請驗收時，需在十五天之內(nèi)組織驗收。

　　十、工程價款的支付與結算

　　1、本工程合同簽訂后，甲方付給乙方進場費十萬元，澆筑到三層樓板，甲方及時付給乙方三層總造價的60%，計585000元整。乙方將第三層至第六層澆筑完，甲方及時付給乙方三層總造價的60%，計585000元整。乙方將第七層至第八層澆筑完，甲方及時付給乙方工程進度款391000元整。

　　2、工程在結算后的三個月內(nèi)甲方無法付清剩余款項的，按《中華人民共和國合同法》第二百八十六條執(zhí)行。甲方住建房每平方米按1600元抵押給乙方換臵。

　　十一、違約責任

　　1、甲方不按合同約定支付工程進度款，導致施工無法進行時，乙方可停止施工，由甲方承擔違約責任。

　　2、因甲方原因造成工程延誤所造成的經(jīng)濟損失由甲方負責，若因乙方原因造成工程延誤造成的經(jīng)濟損失由乙方負責，并由此承擔相應的經(jīng)濟責任。若遇有人力不可抗拒的自然災害而發(fā)生的損失，按國家有關規(guī)定處理。

　　十二、合同爭議解決辦法

　　合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議應雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，可以向甲方所在地的人民法院起訴。

　　十三、附則

　　1、本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。

　　2、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字及簽證單位蓋章后生效。

　　3、乙方施工范圍不包括管道、電梯安裝、消防水池、室外工程、下水溝及水溝內(nèi)外的粉刷。

　　4、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商一致并經(jīng)簽證單位同意且簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充款。

　　5、主樓全部完工后，三個月內(nèi)甲方無能力支付工程款時，甲方必須以樓房三層和五層抵押給乙方。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　法定代表人：(蓋章)法定代表人：(蓋章)

　　單位賬戶名稱：單位賬戶名稱：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　簽訂時間：年月日

工程施工合同最新模板2

(發(fā)包人名稱，以下簡稱“發(fā)包人”)為實施

(項目名稱)，已接受

(承包人名稱，以下簡稱“承包人”)對該項目

　　標段施工的投標。發(fā)包人和承包人共同達成如下協(xié)議。

　　1.第標段由K+至K+，長約km，公路等級為，設計時速為，路面，有立交處;特大橋座，計長m;大中橋座，計長m;隧道座，計長m以及其他構造物工程等。

　　2.下列文件應視為構成合同文件的組成部分：

(1)本協(xié)議書及各種合同附件(含評標期間和合同談判過程中的澄清文件和補充資料);

(2)中標通知書;

(3)補遺書;

(4)投標函及投標函附錄;

(5)項目專用合同條款;

(6)公路工程專用合同條款;

(7)通用合同條款;

(8)技術規(guī)范;

(9)圖紙;

(10)已標價工程量清單;

(11)承包人有關人員、設備投入的承諾及投標文件中的施工組織設計;

(12)其他合同文件。

　　3.上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定次序在先者為準。

　　4.根據(jù)工程量清單所列的預計數(shù)量和單價或總額價計算的簽約合同價：人民幣(大寫)元(￥)。

　　5.承包人項目經(jīng)理：.承包人項目總工：.

　　6.工程質(zhì)量符合標準。

　　7.承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。

　　8.發(fā)包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。

　　9.承包人應按照監(jiān)理人指示開工，工期為日歷天。

　　10.本協(xié)議書在承包人提供履約擔保后，由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經(jīng)竣交工驗收合格、缺陷責任期滿簽發(fā)缺陷責任終止證書后生效。

　　11.本協(xié)議書正本二份、副本份，合同雙方各執(zhí)正本一份，副本份，當正本與副本的內(nèi)容不一致時，以正本為準。

　　12.合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議是合同的組成部分。

　　發(fā)包人：(蓋單位章)承包人：(蓋單位章)

　　法定代表人或其委托代理人：(簽字)法定代表人或其委托代理人：(簽字)

　　年月日年月日

工程施工合同最新模板3

　　發(fā)包方(甲方)：

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方(乙方)：

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：工程。

　　1.2工程地點：

　　1.3承包范圍：按本工程圖紙及說明。

　　1.4承包方式：包工包料。

　　1.5工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工，共計天。

　　1.6工程質(zhì)量要求：合格.

　　1.7合同價款(人民幣大寫)：拾萬仟佰拾元整，

　　小寫(￥：元)。

　　第二條甲方工作

　　2.1 開工前 3 天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明 1 份，并向乙方進行現(xiàn)場交底;全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施;向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理隱蔽工程驗收、變更、登記手續(xù)等事宜。

　　2.3如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)及交付相應費用。

　　第三條乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，按甲方提供的施工圖紙及做法說明施工，擬定施工方案和進度計劃。

　　3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞;做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

　　3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第四條關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方原因未按約定完成工作或相關事宜，影響工期，工期順延。

　　4.3因乙方責任，不能按期開工或中途停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4因甲方原因造成設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應順延(以8小時為一個工作日順延)。

　　第五條關于材料供應的約定

　　5.1凡由乙方負責采購供應的材料、設備(另附清單)，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。由乙方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由乙方承擔。

　　5.2凡由乙方采購的材料、設備，應提供合格證明及必要的檢驗報告。

　　第六條有關安全生產(chǎn)和防火的約定

　　6.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。

　　6.2乙方在施工期間應嚴格遵守《中華人民共和國消防法》和有關安全施工的法規(guī)、規(guī)范。

　　6.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。

　　6.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防和防火規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的經(jīng)濟損失。

　　第七條關于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　7.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和現(xiàn)行有效的國家或行業(yè)及地方施工與驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

　　7.2乙方應在辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)前 3 天通知甲方參加。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方應向甲方發(fā)出書面催辦通知，甲方接到該通知 5 個工作日后無正當理由仍不參加驗收的，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　7.3由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　7.4由于乙方原因造成質(zhì)量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　7.5工程完工后，乙方應及時通知甲方驗收，并提供竣工資料和竣工報告1份。甲方自接到驗收通知 5日內(nèi)組織驗收，驗收合格視為竣工，并辦理驗收、移交手續(xù)。由于驗收不合格需改進而造成工期延誤的，按本合同第10.2條執(zhí)行。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。

　　第八條關于工程價款及結算的約定

　　8.1 本合同生效后 5 日內(nèi)甲方預付給乙方本合同第1.7條約定工程總價款的40%;項目工程墻面、地面基本完工或總工程進度達到50%后，付進度工程款，付款額為合同工程款的40%;工程完工辦理整體驗收合格手續(xù)后，甲方再支付給乙方工程總價款的15%;余結算工程總價款的 5 %作為保修金，保修期滿無工程質(zhì)量問題甲方一次性付清給乙方。

　　8.2 在施工過程中因甲方原因變更施工設計方案使得施工造價增高或增加施工項目的，甲方追加相應的工程款給乙方。

　　第九條保修

　　9.1保修內(nèi)容、范圍：本工程承包施工項目范圍，詳見預結算書。

　　9.2保修期限：一年。

　　9.3保修期限從竣工驗收合格之

　　日算起。

　　9.4保修期內(nèi)，乙方應在接到甲方通知之日起 5 日內(nèi)派人上門維修，否則，甲方有權自行或委托他人維修，因此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。

　　9.5乙方應在 7 日內(nèi)修復報修項目，逾期按合同總價每日1‰的標準支付違約金。

　　9.6上述費用及違約金，甲方可在保修保證金中扣除，不足部分由乙方補齊。

　　第十條違約責任

　　10.1由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。每停工一天，甲方支付乙方1‰違約金。甲方不按合同的約定付款，每逾期一天，按應付款額的1‰支付違約金。

　　10.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1‰違約金。