下面是范文網(wǎng)小編收集的有關(guān)裝修合同6篇(裝修合同范文),供大家閱讀。
有關(guān)裝修合同1
工程發(fā)包人:___________________________________________
工程承包人:___________________________________________
工程地址:_____________________________________________
XX市工商行政管理局
XX市消費(fèi)者協(xié)會(huì)監(jiān)制
XX市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)
合同使用說明
一、簽訂合同前發(fā)包人要查看承包人的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和《裝飾企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書》。
二、與不具有法人資格的分公司(分部)簽訂合同的,除查看其《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及《企業(yè)資質(zhì)證書》外,合同應(yīng)加蓋該分公司(分部)上級(jí)公司(具有法人資格單位)的合同專用章。
三、發(fā)包、承包雙方經(jīng)濟(jì)往來均需開具收據(jù)??⒐を?yàn)收付清尾款時(shí),乙方應(yīng)開具稅務(wù)統(tǒng)一發(fā)票。
四、本合同由XX市工商行政管理局、XX市消費(fèi)者協(xié)會(huì)、XX市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)共同制定,由XX市工商行政管理機(jī)關(guān)依據(jù)其職能指定印刷企業(yè)印刷和銷售,任何單位和個(gè)人不得擅自翻印和出售,違者由縣級(jí)以上工商行政管理局依法查處。
五、本合同自20xx年_____________月_____________日起使用。
發(fā)包方:(簡(jiǎn)稱甲方)_______________________________________
承包方:(簡(jiǎn)稱乙方)_______________________________________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,雙方共同信守。
第1條工程概況和造價(jià)
1.1工程地點(diǎn):__________________________區(qū)(市)_____________路_____________號(hào)__________________________小區(qū)(花園)_____________樓_____________室。
住房結(jié)構(gòu)_____________房型_____________房_____________廳_____________廚_____________衛(wèi)_____________陽(yáng)臺(tái)(陰臺(tái)),套內(nèi)施工面積_____________平方米。
1.2承包施工內(nèi)容:___________________________________________________________________。
1.3工程預(yù)算總造價(jià):人民幣(大寫)__________________________元。
其中:材料費(fèi)_______________________元,人工費(fèi)_____________元,拆除費(fèi)_____________元,清潔、搬運(yùn)、運(yùn)輸費(fèi)_____________元,其他費(fèi)用_____________元,管理費(fèi)_____________元。
1.4工程決算與結(jié)算:在沒有項(xiàng)目變更的情況下,預(yù)算工程造價(jià)與竣工決算工程造價(jià)基本相符,上下增減幅度不應(yīng)超過預(yù)算造價(jià)的5%。施工內(nèi)容變更的按實(shí)進(jìn)入決算??⒐を?yàn)收合格后_____________日內(nèi),乙方制作決算書交甲方審核并簽字(有監(jiān)理的監(jiān)理公司應(yīng)當(dāng)簽字),雙方無(wú)異議的進(jìn)入財(cái)務(wù)結(jié)算。
1.5工程期限:_____________(日歷)天
開工日期_____________年_____________月_____________日(首期工程款到位后的第三日為開工日期);
竣工日期_____________年_____________月_____________日(按約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格的日期為竣工日期)。
第2條工程監(jiān)理
2.1若本工程委托監(jiān)理,甲方應(yīng)與工程監(jiān)理單位另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將工程監(jiān)理單位及監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系方式及監(jiān)理的職責(zé)范圍通知乙方。
2.2乙方駐工地代表(姓名)_____________,全權(quán)代表乙方負(fù)責(zé)本工程施工合同履行(工地代表身份證復(fù)印件見合同附件)。如乙方更換工地代表,應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。
第3條乙方工程承包方式
甲、乙雙方協(xié)商確定,采取下列第_____________款承包方式:
3.1乙方包工包料,全部裝飾材料由乙方采購(gòu)供給并包施工(見《工程主材料報(bào)價(jià)單》)。乙方提供的材料、設(shè)備應(yīng)提前_____________天通知甲方驗(yàn)收。未經(jīng)甲方驗(yàn)收以及不符合工程主材料報(bào)價(jià)單要求的,不得使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。甲方不按時(shí)驗(yàn)收,超過_____________天的,視為驗(yàn)收。但不免除乙方不按工程主材料報(bào)價(jià)單選購(gòu)以及使用材料所引起的責(zé)任。乙方提供的材料、設(shè)備屬于偽劣商品的,應(yīng)當(dāng)雙倍賠償甲方。
3.2乙方包工、包部分材料,甲方供部分材料。甲乙雙方各自應(yīng)當(dāng)填寫《工程主材料報(bào)價(jià)單》,并各自承擔(dān)因供應(yīng)材料所引起的產(chǎn)品質(zhì)量、空氣質(zhì)量等方面的責(zé)任。
3.3乙方只包人工費(fèi),甲方采購(gòu)供給全部材料。(見《工程主材料報(bào)價(jià)單》,甲方提供的材料、設(shè)備應(yīng)提前天通知乙方驗(yàn)收。乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料中有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)向甲方及時(shí)提出。甲方仍表示使用的,由此造成的工程質(zhì)量問題,其責(zé)任由甲方承擔(dān)。)未經(jīng)甲方同意,乙方不得將甲方提供的材料、設(shè)備挪做它用。甲方違反本規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)雙倍賠償甲方。
3.4甲方或者乙方提供的材料應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾材料有害物質(zhì)限量10項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》。
第4條施工設(shè)計(jì)圖紙
甲、乙雙方協(xié)商確定,施工設(shè)計(jì)圖紙采取下列第_____________種方式解決。
4.1甲方為乙方提供施工設(shè)計(jì)圖紙,圖紙一式兩份,雙方各執(zhí)一份,乙方照?qǐng)D施工。
4.2甲方委托乙方設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,甲方同意后簽字,圖紙一式兩份,雙方各執(zhí)一份,乙方照?qǐng)D施工;甲、乙雙方協(xié)商確定設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)為_____________元,由甲方支付。
第5條甲方義務(wù)
5.1開工前三天,解決施工必備的水源、電源,無(wú)償提供給乙方施工使用,并按有關(guān)規(guī)定向施工所在地的物業(yè)管理公司申報(bào)登記;
5.2施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)任何影響施工的物品存放,如有滯留家具、物品等,應(yīng)當(dāng)采取保護(hù)措施;
5.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)因臨時(shí)占用公用部位操作而影響的鄰里關(guān)系;
5.4需要拆改原建筑結(jié)構(gòu),變動(dòng)燃?xì)?、供暖等管線時(shí),開工前負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦妥各相應(yīng)的審批手續(xù),并承擔(dān)費(fèi)用;
5.5按照本合同規(guī)定的付款時(shí)間、金額向乙方支付工程款;
5.6乙方告知由甲方簽證的,甲方如無(wú)異議,應(yīng)在三日內(nèi)簽證;
5.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)理、材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工工程質(zhì)量的驗(yàn)收;
第6條乙方義務(wù)
6.1根據(jù)工程設(shè)計(jì)圖紙、工程特點(diǎn),做好圖紙會(huì)審,制定施工進(jìn)度計(jì)劃表,交給甲方、監(jiān)理方各一份;
6.2主動(dòng)向甲方宣傳室內(nèi)環(huán)保知識(shí),提高甲方的環(huán)保裝修意識(shí);乙方在裝飾設(shè)計(jì)中,應(yīng)計(jì)算居室單位面積使用裝飾材料的承載量,以保證室內(nèi)空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo);
6.3做好工程所需各工種人員及機(jī)具的調(diào)度,施工中電工、焊工等主要工種必須做到持證上崗;指定專人負(fù)責(zé)安全工作,并嚴(yán)格遵守有關(guān)安全施工操作規(guī)范及防火規(guī)定;
6.4嚴(yán)格按照有關(guān)施工操作規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工,確保工程質(zhì)量符合雙方指定的裝飾工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);
6.5進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的施工人員,不得擾民及污染環(huán)境,不得在居民正常休息時(shí)間從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪音的裝修活動(dòng);
6.6保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間清潔;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,每日完工后,清理施工現(xiàn)場(chǎng);
6.7未收到有關(guān)部門的批準(zhǔn)證件,不得拆改建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線,不得超建筑設(shè)計(jì)承重標(biāo)準(zhǔn)增加荷載;
6.8隱蔽工程竣工的驗(yàn)收,提前兩天通知甲方、監(jiān)理方,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收簽字后,再進(jìn)行下道工序施工;
6.9工程竣工后,兩天內(nèi)通知甲方、監(jiān)理方,確定工程驗(yàn)收時(shí)間,屆時(shí)進(jìn)行工程驗(yàn)收簽證;驗(yàn)收合格后,向甲方和監(jiān)理方提供水、電管路改造圖紙各一套,留存?zhèn)洳椤?/p>
第7條工程預(yù)、決算
7.1工程預(yù)、決算書由乙方負(fù)責(zé)編制。
7.2編制工程預(yù)、決算書,采取甲、乙雙方“協(xié)商定價(jià)”方式時(shí),應(yīng)參照當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)格,雙方認(rèn)可;若甲方委托監(jiān)理,要有監(jiān)理方簽字。
7.3采取“套用定額”方式預(yù)、決算時(shí),乙方做到套用定額準(zhǔn)確,按實(shí)際工程量計(jì)算。
7.4施工過程中如發(fā)生施工項(xiàng)目增減或變更,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商一致,并簽訂《施工項(xiàng)目變更單》,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
7.5各項(xiàng)工程項(xiàng)目結(jié)算,依甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量工程量為準(zhǔn),并經(jīng)雙方簽證后,按實(shí)結(jié)算。
第8條工程款支付方式
8.1雙方合同簽字生效后,甲方按下表規(guī)定工程形象進(jìn)度,向乙方按時(shí)付款:
工程進(jìn)度付款時(shí)間付款比例金額
對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)方案認(rèn)可合同簽訂當(dāng)日_____________%元
施工過程中水、電管線隱蔽工程通過驗(yàn)收_______%元
工期過半油漆工進(jìn)場(chǎng)前______%元
竣工驗(yàn)收驗(yàn)收合格當(dāng)天______%元
增加工程項(xiàng)目簽訂工程項(xiàng)目變更單時(shí)______%元
8.2甲乙雙方商定的其他付款方式:__________________________________________________________________________。
第9條違約責(zé)任
9.1甲方違約責(zé)任
9.1.1甲方如不按本合同的規(guī)定時(shí)間和付款比例及時(shí)向乙方支付工程款的,屬于違約,應(yīng)向乙方支付______元/日違約金;
9.1.2因甲方供料誤時(shí),造成停工待料,使工期延誤的,工期自帶
順延,由此造成的損失由甲方自負(fù);
9.1.3因甲方所供材料,不符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),造成工程質(zhì)量或空氣質(zhì)量問題,進(jìn)而導(dǎo)致甲方經(jīng)濟(jì)損失的,其責(zé)任由甲方自負(fù);
9.1.4工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方提前擅自入住,由此造成無(wú)法驗(yàn)收和損失的,由甲方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
9.1.5甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有房屋承重結(jié)構(gòu)或共用管線和設(shè)施的,乙方應(yīng)當(dāng)拒絕。乙方未拒絕,接受甲方要求施工的,由此造成的損失和事故責(zé)任由甲方負(fù)責(zé),乙方承擔(dān)連帶責(zé)任(包括罰款)。
9.2乙方違約責(zé)任
9.2.1因乙方施工質(zhì)量或施工工藝不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),致使工程返工、整改等造成經(jīng)濟(jì)損失的,乙方應(yīng)向甲方賠償實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失;
9.2.2因乙方原因致使工期延誤的,工期不予順延,乙方應(yīng)向甲方支付工程總價(jià)款每日______‰的違約金;
9.2.3因乙方責(zé)任導(dǎo)致室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的,乙方必須返工或進(jìn)行綜合治理。因此造成工期延長(zhǎng)的,視同工期延誤,乙方向甲方支付工程總價(jià)款每日______‰的違約金;經(jīng)過返工或綜合治理,室內(nèi)空氣質(zhì)量仍然不達(dá)標(biāo)的,乙方應(yīng)退還甲方本合同項(xiàng)下由乙方購(gòu)買的可能釋放有害物質(zhì)的裝飾裝修材料的全部?jī)r(jià)款。
9.2.4乙方擅自拆改原有房屋承重結(jié)構(gòu)或共用管線和設(shè)施,造成事故或遭遇罰款的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
9.3甲方認(rèn)可的并以文字協(xié)議為依據(jù)的工程量增加、設(shè)計(jì)變更或不可抗力等造成的工期順延,不計(jì)違約金。
第10條工程質(zhì)量驗(yàn)收
工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到竣工驗(yàn)收通知后五日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,填寫工程質(zhì)量驗(yàn)收單,雙方辦理移交手續(xù);雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù)前,甲方不得入住,否則視同承認(rèn)驗(yàn)收合格。
10.1在竣工驗(yàn)收時(shí),如甲方對(duì)工程質(zhì)量有異議,應(yīng)申請(qǐng)由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)證的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu),對(duì)其進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)相關(guān)費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。本工程質(zhì)量按下列______款標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
10.1.1《家庭裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》(gb/t6016-97);
10.1.2《家居裝飾裝修工程施工要求》(db3702/t042-20xx)。
10.2在工程完工后(不含甲方提供的可能釋放有害物質(zhì)的裝飾裝修材料和家具),如甲方對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議,乙方應(yīng)提供給甲方由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)證的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的室內(nèi)空氣檢測(cè)報(bào)告。
10.2.1本工程室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量,應(yīng)當(dāng)在裝修完工的7日后進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)時(shí)甲乙雙方應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。
10.2.2本工程室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)應(yīng)執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(gb/t18883-20xx)。室內(nèi)環(huán)境應(yīng)檢測(cè)以下項(xiàng)目:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、總揮發(fā)性有機(jī)化合物tvoc。
第11條衛(wèi)生保潔
工程竣工后,乙方將施工的居室內(nèi)、經(jīng)過走廊和樓道的沾污部位等打掃干凈,搞好清潔衛(wèi)生;建筑垃圾的清運(yùn),如甲方無(wú)能力處理,可以委托乙方承運(yùn),甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)(大寫)__________________元。乙方負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定地點(diǎn)。
第12條工程保修
工程竣工驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款;乙方應(yīng)提交水電線路圖,簽署保修單,保修期為兩年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。保修期內(nèi),凡因乙方原因出現(xiàn)各項(xiàng)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)返修,并在接到甲方通知三日內(nèi),派人做好維修服務(wù);因甲方住用、管理不當(dāng)?shù)仍虺霈F(xiàn)的問題,乙方不承擔(dān)免費(fèi)保修責(zé)任。
第13條合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過程中或在保修期內(nèi)發(fā)生爭(zhēng)議,由甲、乙雙方協(xié)商解決;也可以向XX市消費(fèi)者協(xié)會(huì)室內(nèi)裝飾投訴站申請(qǐng)調(diào)解,不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),選擇下列______種方式解決:
13.1提交青島仲裁委員會(huì)仲裁。
13.2人民法院訴訟解決。
第14條附則
14.1本合同經(jīng)雙方簽章后正式生效,至工程竣工、甲方向乙方付清工程款,保修期滿后,自行失效。
14.2合同經(jīng)雙方簽字生效后,任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。開工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總造價(jià)款的_____________%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
14.3本合同壹式_____________份,甲、乙、監(jiān)理方各執(zhí)壹份。合同附件為本合同的組成部分,具有同等法律效應(yīng)。
14.4本合同經(jīng)雙方簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。甲方發(fā)現(xiàn)乙方將工程轉(zhuǎn)包的,可以終止合同的履行,并追究乙方的違約責(zé)任:合同總價(jià)款的_____________%。此外,轉(zhuǎn)包給甲方造成損失的,按實(shí)際損失數(shù)額進(jìn)行賠償。
14.5本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂合同“補(bǔ)充條款”,與本合同具有同等法律效力。
工程發(fā)包方:____________(簽章)
地址:__________________________
代表人:_________
_______________
聯(lián)系電話:______________________
__________年________月________日
工程承包方:____________(簽章)
地址:__________________________
代表人:________________________
聯(lián)系電話:______________________
__________年________月________日
工程監(jiān)理方:____________(簽章)
地址:__________________________
代表人:________________________
聯(lián)系電話:______________________
__________年________月________日
合同附件:
由乙方編制,應(yīng)有甲、乙雙方的簽名及簽署日期。
有關(guān)裝修合同2
委托方(甲方):
承接方(乙方):
本工程設(shè)計(jì)人:
聯(lián)系電話:
施工負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系電話:
工程項(xiàng)目:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,就乙方承包甲方的住宅室內(nèi)裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同):
第一條:工程概況
一、工程地址:___________________________________;
二、居室規(guī)格:房型__________層(式)___________室____________廳__________廚_____________衛(wèi)________陽(yáng)臺(tái)
1、_________室,計(jì)__________平方米;
2、_________廳,計(jì)__________平方米;
3、_______廚房,計(jì)________平方米;
4、_______衛(wèi)生間,計(jì)_________平方米;
5、__________陽(yáng)臺(tái),計(jì)__________平方米;
6、其他(注明部位) ,計(jì) 平方米。
總計(jì):施工面積 平方米。
三、施工內(nèi)容:詳見《家庭裝潢施工內(nèi)容單》、施工工藝表和施工圖
四、工程承包方式,雙方商定采取下列第__(2)_____種承包方式。
?。?)乙方包工、包全部材料(見附表:乙方提供裝飾材料明細(xì)表);
(2)乙方包工、包輔料,甲方提供主材(見附表:甲方提供裝飾材料明細(xì)表,見附表:乙方提供裝飾材料明細(xì)表);
?。?)乙方包工、甲方提供全部材料(見附表:甲方提供裝飾材料明細(xì)表)。
五、工程開工日期:xxx年 月 日
六、工程竣工日期:xxx年 月 日。工程總天數(shù): 天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫)--整 。(其中包括裝修輔料費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)、搬卸費(fèi)、電梯運(yùn)貨費(fèi)、管理費(fèi)、裝修出入證工本費(fèi)及押金等。)
第三條:質(zhì)量要求
一、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
二、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照重慶市《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
三、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:重慶市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)。
四、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
五、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
一、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有在價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見本合同附件。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
二、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表:乙方提供裝飾材料明細(xì)表),雙方共同驗(yàn)收,材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)要甲方簽字認(rèn)可方可進(jìn)行施工;如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,若已使用,對(duì)工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
三、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)(見附表:甲方提供裝飾材料明細(xì)表),雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題的損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
一、合同一經(jīng)簽訂甲方即應(yīng)支付施工費(fèi)__________(大寫___________);當(dāng)工期進(jìn)度到________________________并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格時(shí),甲方第二次支付施工費(fèi)______________(大寫:___________________)當(dāng)工期進(jìn)度到_____________________并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格時(shí),甲方第三次支付施工費(fèi)____________(大寫:________________)。甲方第四次支付施工費(fèi)是在裝修工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后結(jié)算,金額________(大寫:______________)。
二、剩余尾款___________(大寫:_________)部分,作為裝修風(fēng)險(xiǎn)金,在三個(gè)月后無(wú)工程隱患再支付(注:施工費(fèi)包括裝修輔料費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、施工清運(yùn)費(fèi)、搬卸費(fèi)、管理費(fèi)等)。
三、甲方付清工程價(jià)款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,(在工程進(jìn)行中甲方所付款項(xiàng),乙方收取需開收據(jù)。)
四、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清約定工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
第六條:工程工期
一、因下列原因造成工期延期,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
1、工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其它情況。
4、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意。
5、因甲方未按合同完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。因甲方未按期支付工程價(jià)款,合同工期相應(yīng)順延。
6、因乙方責(zé)任不能按期開工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)由乙方承擔(dān),工期不順延。每日按工費(fèi)的1%作為違約金。
二、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
三、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
四、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,乙方不承擔(dān)責(zé)任,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
五、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條:工程驗(yàn)收
一、待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本工程施工質(zhì)量按下列第____________項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
1)以施工圖紙、設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容和《重慶市住宅裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。
2)雙方約定。
1、施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,申請(qǐng)由_________部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,認(rèn)證所需費(fèi)用采取“誰(shuí)提出誰(shuí)墊付”的原則。經(jīng)認(rèn)證,工程質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,認(rèn)證所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān);工程質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,認(rèn)證所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
2、甲乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn),若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,若造成停工,工期順延,若復(fù)驗(yàn)不合格,其驗(yàn)收返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期應(yīng)予順延。
3、雙方約定在施工過程中分為下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量驗(yàn)收。乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)添寫工程驗(yàn)收單。
1_______________________________2_____________________________________;
3_______________________________4____________________________________;
5_______________________________6___________________________________;
4、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知后三天內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。
5、工程竣工驗(yàn)收后,乙方應(yīng)提交工程結(jié)算單及有關(guān)資料給甲方,甲方自接到上述資料三天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在三天內(nèi)結(jié)清約定款項(xiàng)。
6、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為貳年。驗(yàn)收合格簽字并結(jié)清約定款項(xiàng)后,填寫工程保修單。
7、驗(yàn)收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工,甲方不得使用,否則使用房屋視為合格。
8、因甲方原因工程價(jià)款未結(jié)清,乙方不負(fù)責(zé)保修。
9、工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用,出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方承擔(dān)責(zé)任。
第八條:其他事項(xiàng)
一、甲方工作
1、開工前_______天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2、負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方使用;(僅為施工專用,工人不得用于私用)
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關(guān)系;協(xié)助乙方做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防等工作。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
4、如需原建筑物或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理響應(yīng)的審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用;
二、乙方工作
1、指派(姓名) 為工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量的按期完成施工任務(wù),解決有關(guān)乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備干粉滅火器。
3、保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(居民)的關(guān)系。
4、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔,做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、垃圾處理工作。應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和其它物品,如有損壞,應(yīng)照價(jià)賠償。
5、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改造原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
6、工程竣工未移交甲方之前負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu),也須有上級(jí)公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
7、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日算起三年。
三、安全生產(chǎn)和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。
2、乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵受《建筑安裝工人安全技術(shù)規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,注意施工安全。在施工過程中,若發(fā)生安全事故(包括財(cái)產(chǎn)損失、人員傷亡等)或其他損失,由乙方負(fù)責(zé)
3、由于甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范導(dǎo)致發(fā)生火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條:爭(zhēng)議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)標(biāo)向重慶市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
第十條:幾項(xiàng)具體規(guī)定
1、因工程而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將立即運(yùn)到物業(yè)指定的地點(diǎn)。
2、施工期內(nèi),甲方將進(jìn)戶門鑰匙把交給乙方代表--負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖,由乙方負(fù)責(zé)安裝交付使用。
3、乙方按合同約定和規(guī)范施工,如甲方有特殊要求,需在施工前以書面形式通知乙方,事后要求,需乙方同意,否則乙方可不予辦理。
第十一條:合同的變更和終止
一、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的5%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
二、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
一、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
二、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
三、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式 份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
第十三條:附則
一、本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。
二、合同附件:
1、乙方施工工藝步驟;
2、甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表;
3、乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表;
甲方(業(yè)主): (簽章)
乙方: (簽章)
住所地址:
企業(yè)地址:
工作單位:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
簽約日期:
有關(guān)裝修合同3
原告曹某訴稱,原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價(jià)款5萬(wàn)元,工期自20xx年9月24日開工,至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬(wàn)元,但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料,隱蔽工程也未通知原告驗(yàn)收,原告曾提出異議,被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于20xx年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng),導(dǎo)致原告無(wú)法如期入住,只得在外租房居住,故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計(jì)算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項(xiàng)6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計(jì)算。
經(jīng)審理查明,原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定,由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價(jià)款5萬(wàn)元,工期自20xx年9月24日開工,至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后,被告進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行施工,原告則向被告支付工程款4萬(wàn)元。施工過程中,雙方因被告未通知原告驗(yàn)收材料及驗(yàn)收隱蔽工程等問題產(chǎn)生矛盾,原告曾對(duì)被告使用的材料提出異議,被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng),致成訟。
【案件要點(diǎn)】:是否應(yīng)解除合同,退還裝修費(fèi)?
【律師評(píng)析】
審理中,經(jīng)原告申請(qǐng),本院委托某某工程造價(jià)咨詢公司對(duì)系爭(zhēng)房屋內(nèi)被告已施工的工程價(jià)格進(jìn)行審價(jià),該公司經(jīng)審核后確認(rèn)被告已施工工程造價(jià)為33945元。
審理中,原告稱系爭(zhēng)房屋經(jīng)有關(guān)部門對(duì)施工工程進(jìn)行審價(jià)后,原告為減少損失,于20xx年4月7日對(duì)該房屋進(jìn)行了裝修,并已入住,由于被告逾期竣工,原告以每月3000元的價(jià)錢在外租房居住。期望法院在計(jì)算租金損失時(shí)考慮到原告另行裝修需要一個(gè)合理期限,從而支持原告有關(guān)租金損失計(jì)算至20xx年5月7日的訴請(qǐng)。
本院認(rèn)為依法成立的合同受法律保護(hù),當(dāng)事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示,并未違反法律規(guī)定,依法應(yīng)認(rèn)定為有效。被告在施工過程中,未嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù),且在工程未完工的情況下擅自退場(chǎng),造成逾期竣工及系爭(zhēng)房屋長(zhǎng)期空置,原告據(jù)此要求解除合同,并要求被告給付逾期竣工違約金并無(wú)不當(dāng),應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計(jì)價(jià)格為33945元,原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理,應(yīng)予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié),本院認(rèn)為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無(wú)法按期入住,原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住,該損失被告理應(yīng)賠償,至于賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)本院將根據(jù)本案案情并結(jié)合市場(chǎng)行情予以酌定。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定,判決如下:
一、解除原告曹某與被告某某室內(nèi)裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;
二、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;
三、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告曹某裝修工程款6055元;
四、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止,按每月20xx元計(jì)算)。
如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)650元,審價(jià)費(fèi)1500元,由被告某某室內(nèi)裝潢公司負(fù)擔(dān)。
有關(guān)裝修合同4
泥工工程承包合同
甲方:杭州梵格裝飾工程有限公司 (以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方將工程中的泥工工程發(fā)包給乙方,依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定為明確雙方職責(zé),在平等互利的基礎(chǔ)上簽訂如下協(xié)議:
一 工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點(diǎn):
二 承包方式:包清工;包質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、綜合治理。
三 工程承包范圍
1、承包范圍: 工程圖紙與設(shè)計(jì)變更單中的所有 泥工 施工項(xiàng)目。
2、具體工作內(nèi)容:
①材料場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸、裝卸。
?、谑┕D紙中泥工有關(guān)內(nèi)容
?、鬯璧慕Y(jié)構(gòu)預(yù)留洞口的留設(shè),以及施工后的現(xiàn)場(chǎng)清理。
④施工規(guī)范及常規(guī)要求。
?、菀蛟O(shè)計(jì)變更引起的工程量增減或返工重做。
⑥成品保護(hù)、調(diào)試、竣工交驗(yàn)。
?、呶拿魇┕ひ蟮膱?chǎng)地整齊、清潔及機(jī)械保養(yǎng)等工作。
?、嗯c其他工種的配合施工。
?、崾┕ぶ兴铏C(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)安裝及退場(chǎng)搬運(yùn)。
四 工期要求
本合同工期為天,從 年 月 日至年 月 日止。
裝飾階段乙方應(yīng)將本工程施工順序與甲方的裝飾程序密切配合,平面協(xié)調(diào)、立體交叉施工,不拖其他工序后腿,不影響甲方整體施工進(jìn)度計(jì)劃。如乙方不能在甲方限定的`時(shí)間內(nèi)完成有關(guān)安裝工序, 造成甲方其他后續(xù)工序不能如期完成, 拖延項(xiàng)目完工期,甲方有權(quán)向乙方處以罰款。
五 材料及工用具
1、材料管理:
?、?乙方領(lǐng)用工程用料必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)施工員填寫“材料領(lǐng)(耗)料單”,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到現(xiàn)場(chǎng)材管員處領(lǐng)(耗)用。
② 周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后方可使用。
?、?限額用料:甲方對(duì)乙方承包的本安裝工程的主要材料實(shí)行限額使用,限額材料的種類由甲方確定,限額數(shù)量由甲方根據(jù)施工圖優(yōu)化布設(shè)方案后計(jì)算。如無(wú)正當(dāng)理由的超用部份由乙方承擔(dān)。
2、工用具管理:
?、?甲方提供垂直運(yùn)輸工具。提供現(xiàn)場(chǎng)及樓層固定電源箱和部分安裝工具。 ② 乙方自備小型安裝工程所需工具及勞保用品。
六 質(zhì)量要求
1、按照國(guó)家建筑安裝工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安裝工程施工規(guī)范和甲方制定的施工標(biāo)準(zhǔn),作為本工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有誤,須立即向甲方提出,取得文字變更洽商手續(xù)后方可繼續(xù)
施工。
3、驗(yàn)收程序:
?、賹?duì)材料質(zhì)量、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、產(chǎn)品許可等內(nèi)容由甲乙方共同派員檢驗(yàn)。 ②對(duì)安裝工作的正確性與符合性檢驗(yàn),由乙方自檢合格后報(bào)甲方及監(jiān)理復(fù)驗(yàn)。 ③施工階段每一結(jié)構(gòu)層次的隱檢、完工階段的通水、通電
、通氣、通風(fēng)、水壓及氣密性檢驗(yàn);系統(tǒng)調(diào)試、電阻測(cè)試、單機(jī)無(wú)負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)等檢驗(yàn)項(xiàng)目,均應(yīng)在乙方自檢合格后報(bào)甲方復(fù)檢驗(yàn)收,再由甲方報(bào)請(qǐng)建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行最終竣工驗(yàn)收。其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與甲方與業(yè)主所簽訂的工程總包合同中約定的質(zhì)量要求相一致。
?、芤曳奖仨毞募追皆诟鞔悟?yàn)收中提出的所有整改意見,并在甲方限定的時(shí)間內(nèi)整改至符合要求,乙方拒絕或拖延整改,甲方視情節(jié)輕重有權(quán)對(duì)乙方作出處罰。 ⑤乙方對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有已完施工成品負(fù)有保護(hù)的義務(wù),凡因乙方施工安排不善,在結(jié)構(gòu)已完施工部位進(jìn)行鑿洞、敲孔安裝施工或返工的(暗管敷設(shè)的磚墻面刨槽及設(shè)計(jì)變更除外),均由乙方自費(fèi)修補(bǔ)恢復(fù)原狀,造成甲方其他損失的,另行賠償。
4、質(zhì)量保修責(zé)任:乙方承包的本安裝工程在竣工驗(yàn)收備案后的一年內(nèi)負(fù)有保修義務(wù),凡保修期內(nèi)因乙方施工質(zhì)量所引起的所有修補(bǔ)工作,均由乙方限時(shí)無(wú)償修復(fù)。如乙方未能在限定時(shí)間內(nèi)對(duì)缺陷部位進(jìn)行修理,甲方可另派專業(yè)人員維修,所有費(fèi)用從乙方預(yù)留的保修金中扣除。
七 安全、文明施工
1、安全施工:乙方必須貫徹執(zhí)行國(guó)家和政府、行業(yè)主管部門頒布實(shí)施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及甲方的各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格按安全規(guī)章組織施工。發(fā)生重大
傷亡及其他安全事故,承發(fā)包雙方應(yīng)采取緊急措施防止事態(tài)擴(kuò)大并全力組織搶救傷者,保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng),如因搶救傷者必須移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,須作出書面記錄或拍照。
2、文明施工:乙方必須服從管理,保持現(xiàn)場(chǎng)整潔。及時(shí)清理、回收、整齊堆放各項(xiàng)材料,做到工完料盡場(chǎng)地清。保持現(xiàn)場(chǎng)整潔文明和生活區(qū)干凈衛(wèi)生。積極主動(dòng)創(chuàng)建市文明標(biāo)化工地。乙方新到人員必須先到項(xiàng)目部的安全部門報(bào)到,先學(xué)習(xí)后上崗。未經(jīng)許可工地嚴(yán)禁住有施工人員,違者每日罰款50元。如由此發(fā)生意外傷害,均由乙方負(fù)責(zé)。
承包班組統(tǒng)一著裝(工作服),配戴統(tǒng)一安全帽。安全帽由甲方統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu),工程結(jié)束退回。
八 工程承包費(fèi)用及結(jié)算方式
1. 本合同實(shí)行總價(jià)承包,合同執(zhí)行期內(nèi)單價(jià)不予調(diào)整。
2. 合同總價(jià):
3. 支付方式:
?。?)工程完成工程量的20%時(shí)可支付15%
(2)工程完成工程量的60%時(shí)支付40%
?。?)工程完成工程量的80%時(shí)支付15%
(4)工程結(jié)束并驗(yàn)收合格后支付20%(并退還保證金)
?。?)剩余的10%作為質(zhì)保金一年后支付
4. 本工程的所有工程稅費(fèi)由乙方承擔(dān),甲方代扣代繳。
九 保證金的交付與退還
乙方承諾確保甲方的工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全施工、文明衛(wèi)生、環(huán)境管理,
自覺遵守國(guó)家的法律法規(guī)和甲方的有關(guān)制度,愿交履約保證金 元(按承包總價(jià)的10%繳納),并于合同簽訂后,隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工前一次性交清。
十 雙方職責(zé)與權(quán)限
?。ㄒ唬┘追?/p>
1、甲方委派同志為該工程現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人,協(xié)調(diào)安排施工。
2、甲方對(duì)乙方施工全過程的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明衛(wèi)生進(jìn)行檢查驗(yàn)收、監(jiān)督管理。
3、做好材料供應(yīng)工作,切實(shí)解決好施工用水、用電、垂直運(yùn)輸?shù)拿埽WC工程順利施工。
4、在施工過程中,乙方違返有關(guān)規(guī)定,未按進(jìn)度計(jì)劃及安全、質(zhì)量、文明施工等要求施工,造成質(zhì)量低劣、材料浪費(fèi)、進(jìn)度滯后和損害甲方信譽(yù)的,甲方給予乙方每次50-500元罰款,并限期整改,拒絕整改或整改無(wú)效,甲方有權(quán)單方面中止合同。并按完成工程量的80%結(jié)算,甲方不承擔(dān)乙方其它任何費(fèi)用。
5、在地方行業(yè)主管部門實(shí)施的檢查中,如因乙方操作原因而未達(dá)到承包指標(biāo)或造成不良影響的,甲方給予乙方每次500-3000元罰款,造成嚴(yán)重后果的,甲方有權(quán)單方面中止合同。
6、制定施工計(jì)劃。
7、進(jìn)行技術(shù)交底、安全交底。
?。ǘ┮曳?/p>
1、乙方委派 參加甲方生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì),具體負(fù)責(zé)本專業(yè)的施工管理。在合同期內(nèi),未經(jīng)甲方允許,乙方不得隨意更換
有關(guān)裝修合同5
甲方: 乙方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上就裝飾材料供貨事宜達(dá)成協(xié)議如下:
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方保證所供產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及甲方對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求,乙方應(yīng)隨貨提供產(chǎn)品合格證等證明文件。
第三條 供貨時(shí)間與地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)送至約定地點(diǎn)承擔(dān)相應(yīng)運(yùn)輸裝卸費(fèi)用,并在貨物交付給甲方前承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。
第四條 安裝:安裝方式為(乙方安裝/甲方自裝);選擇乙方安裝的,安裝標(biāo)準(zhǔn)為 《天津市裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》,《天津市高級(jí)建筑裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》,安裝費(fèi)用由乙方承擔(dān),甲方應(yīng)為乙方提供必要的安裝條件。
第五條 付款方式及時(shí)間:雙方約定以協(xié)商的方式支付價(jià)款。 乙方將貨物交付給甲方并驗(yàn)收合格后憑發(fā)票要求甲方支付貨款,甲方在收到貨款后90天內(nèi)結(jié)清貨款。
第六條 違約責(zé)任:
(一)乙方違約責(zé)任:
1.大芯板、隔音棉、膩?zhàn)臃?、乳膠漆等經(jīng)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)不符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,乙方應(yīng)無(wú)條件換、退貨,或賠償甲方由此受到的損失;對(duì)于其他質(zhì)量問題,包修期限為_一 年,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)修理;
2.乙方遲延交貨的,每日應(yīng)向甲方支付遲延部分價(jià)款__5___%的違約金;遲延交貨超過___30___日的,除支付違約金外,甲方還有權(quán)解除合同,乙方已收取的定金、預(yù)付款或價(jià)款應(yīng)全額返還,但甲方在不收取違約金的情況下有權(quán)要求乙方雙倍返還定金。
(二)甲方違約責(zé)任:
1.甲方遲延提貨的,每日應(yīng)向乙方支付遲延部分價(jià)款__5__%的違約金;
2.甲方無(wú)正當(dāng)理由單方解除合同的,應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失,已支付的定金無(wú)權(quán)要求返還。
第七條 爭(zhēng)議解決方式:本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商或向市場(chǎng)主辦單位、消費(fèi)者協(xié)會(huì)申請(qǐng)調(diào)解解決,也可向行政機(jī)關(guān)提出申訴;協(xié)商、調(diào)解、申訴解決不成的,應(yīng)向人民法院提起訴訟,或按照另行達(dá)成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請(qǐng)仲裁。
第八條 其他約定事項(xiàng):__________________ 。 第九條 對(duì)本合同的變更或補(bǔ)充不合理地減輕或免除乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任的,仍以本合同為準(zhǔn)。
甲方(章):
委托代理人:
聯(lián)系電話: 簽訂時(shí)間:
乙方(章):
委托代理人:
聯(lián)系電話: 簽訂地點(diǎn):
有關(guān)裝修合同6
內(nèi)容如下:
發(fā)包人(全稱): (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人(全稱): (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)調(diào)一致,訂立本合同,供雙方共同遵守。
第一條、合同當(dāng)事人及參與人:
甲方:X X X 有限公司
乙方:X X X 裝飾裝修工程有限公司
土建承包單位:X X X 建設(shè)工程有限公司
監(jiān)理單位:X X X 工程建設(shè)管理咨詢有限公司
第二條、合同文件組成及其解釋順序
本合同文件應(yīng)包括:
1、本合同及其附件
2、圖紙
3、工程量報(bào)價(jià)清單
4、國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
5、其他有關(guān)工程洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同協(xié)議書的組成部分,并最優(yōu)先解釋適用
6、裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工期進(jìn)度計(jì)劃、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)等投標(biāo)文件
上述文件是相互說明、相互解釋的,如出現(xiàn)不一致時(shí),上述的排列順序就是合同的優(yōu)先解釋順序。
第三條、工程承包范圍:
1、裝飾裝修范圍:公寓內(nèi)裝修,公共部位裝修
2 、裝飾工程:裝飾施工圖紙所示的全部?jī)?nèi)容,具體包括(但不限于)吊頂、墻面、地面等的基層及飾面;衛(wèi)生間防水;各類隔斷、門檻、窗套、窗簾盒、窗欄桿;各類固定家具等,具體詳見圖紙、清單。
3 、水暖工程:甲方已將冷、熱水鋪設(shè)至進(jìn)戶500mm的位置,下水的管道敷設(shè)完畢,乙方需將冷熱水管道鋪設(shè)至各用水點(diǎn),對(duì)衛(wèi)生潔具及其五金件等進(jìn)行施工,但不包括衛(wèi)生潔具的購(gòu)置。暖氣(散熱器)由甲方分包。
4、電氣工程:各類照明燈具、開關(guān)、插座(包括電視、電話、寬帶)、面板等的購(gòu)裝。不包括弱電可視對(duì)講及監(jiān)控等。
5、除以上承包范圍外,對(duì)于甲方委托的其它工作內(nèi)容,在甲方按本合同約定的計(jì)價(jià)規(guī)則支付合理費(fèi)用的前提下,乙方也必須承擔(dān)。
第四條、 乙方職責(zé)
1、負(fù)責(zé)按甲方要求深化裝修工程施工圖紙,并在工程完工后出具竣工圖紙。
2、負(fù)責(zé)辦理工程施工的全部手續(xù)并承擔(dān)費(fèi)用,包括(但不僅限于)深化設(shè)計(jì)后的裝修圖紙的報(bào)批,夜間施工、環(huán)保、交通、生活用水、臨時(shí)設(shè)施、消防、安全、建筑施工排污、噪聲超標(biāo)、施工安全防護(hù)、施工合同簽定等所有與承包工程施工有關(guān)的建設(shè)手續(xù)并承擔(dān)全部費(fèi)用。
3、負(fù)責(zé)承包范圍內(nèi)的材料、設(shè)備、購(gòu)配件及必要的結(jié)構(gòu)及環(huán)保檢驗(yàn)、檢測(cè)、試驗(yàn),并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。
4、負(fù)責(zé)與其他施工單位的交接和協(xié)調(diào)工作
5、負(fù)責(zé)施工中的定期清潔工作,承包范圍內(nèi)的清潔及施工垃圾外排至排渣站點(diǎn)等。
6、承擔(dān)設(shè)計(jì)圖紙中已明確表述或根據(jù)規(guī)范應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的,所有與本裝修工程有關(guān)的預(yù)設(shè)、鑿洞、穿線、改線等。
7、乙方負(fù)責(zé)所施工項(xiàng)目的施工圖的深化、竣工圖的設(shè)計(jì)、報(bào)圖;報(bào)檢、報(bào)驗(yàn)、報(bào)竣;整理檔案等。負(fù)責(zé)完成本項(xiàng)目施工以及甲方根據(jù)情況追加的工程項(xiàng)目。
8、乙方不得將其承包工程以任何形式進(jìn)行轉(zhuǎn)包,如出現(xiàn)并經(jīng)查實(shí),發(fā)包人有權(quán)終止合同并向承包人追究違約責(zé)任。
第五條 工地視察
乙方已仔細(xì)考察本合同協(xié)議書項(xiàng)下的全部可能使用或涉及的場(chǎng)地,并充分了解了工地位置、周圍環(huán)境、儲(chǔ)存空間、作業(yè)空間、起卸限制、道路以及其它足以影響工期、承包價(jià)款之情況,已充分認(rèn)識(shí)到各種不利因素;乙方理解工地上會(huì)有其他施工單位同時(shí)或交叉作業(yè),不會(huì)獨(dú)占工作面和工作空間以及施工現(xiàn)場(chǎng);理解由于本項(xiàng)目的體量巨大而分解的各個(gè)施工標(biāo)段之間的工序限制,特別是對(duì)平行流水和立體交叉施工中的相互影響;理解必須在各個(gè)施工標(biāo)段上與相鄰施工隊(duì)伍相互協(xié)調(diào)并保持同步;理解交叉施工對(duì)工期的影響和相互配合的費(fèi)用;亦理解政府管理部門對(duì)施工作業(yè)方式和時(shí)間可能的影響或限制,乙方確認(rèn)本合同協(xié)議書所約定的工程價(jià)款(或結(jié)算依據(jù))的標(biāo)準(zhǔn),已包括上述因素等對(duì)工期、價(jià)款的影響。前述因素不予延長(zhǎng)工期,不予追加工程款。乙方保證在合同協(xié)議書工期內(nèi)將符合本合同協(xié)議書約定,并具備國(guó)家規(guī)定交付使用條件的竣工工程及其相應(yīng)的竣工檔案資料交付給甲方;乙方任何因忽視或誤解上述情況,不得因此提出經(jīng)濟(jì)索賠或工期延長(zhǎng)。
第六條、施工工期
1. 開、竣工日期:X 年 X 月 X 日開工至 X 年 X 月 X 日竣工??偣て跒?X 日歷天,工期實(shí)際起始日如與前述時(shí)間不符,則以甲方簽發(fā)的開工令簽署日期為準(zhǔn),總工期不變。本工期含休息日、測(cè)試復(fù)檢、提交竣工報(bào)告的時(shí)間、與其他施工方交叉施工、配合施工的等待時(shí)間、包括政府的各種規(guī)定及臨時(shí)規(guī)定,通報(bào)對(duì)工期的影響等在內(nèi),上述因素不作為延長(zhǎng)工期的理由。
2. 無(wú)論因何原因,甲方認(rèn)為乙方就某一工程所編制的施工計(jì)劃及竣工日明顯地變得不能遵守或不能實(shí)現(xiàn)時(shí),甲方可要求對(duì)本工程的一個(gè)或多個(gè)部位優(yōu)先完成而無(wú)需增加費(fèi)用。乙方須無(wú)償?shù)貙?duì)剩余工作無(wú)延誤地遵從甲方指示完成。
3. 如因甲方原因,導(dǎo)致總工期拖延,乙方承諾累計(jì)工期拖延在一個(gè)月內(nèi)的,不向甲方要求任何費(fèi)用索償。
第七條、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):“市優(yōu)&rd
有關(guān)裝修合同6篇(裝修合同范文)相關(guān)文章:
★ 關(guān)于房屋裝修合同模板3篇(房屋裝修合同模板下載)
★ 簡(jiǎn)易房屋裝修合同12篇(房屋簡(jiǎn)單裝修合同怎么寫)