合同承諾書3篇(合同承諾書模板)

時間：2023-04-12 13:46:58 合同

　　下面是范文網小編分享的合同承諾書3篇(合同承諾書模板)，以供參考。

合同承諾書3篇(合同承諾書模板)

合同承諾書1

　　本人_ _，身份證號。為瑞比寶貝體驗中心項目發(fā)起人，本項目現有店鋪投資回報率可達_ _%以上,_月收回成本并盈利，預計新成立的項目，投資回報可達 %,月收回成本，本人保證本次融資項目所提供的各種資料、證件及信息均真實有效，同時承諾：本人及本企業(yè)過去以往無重大法律糾紛、無嚴重信用逾期記錄、無不良法院判決記錄，如發(fā)現有虛假、偽造、編造數據及資料等與事實不符或因本人惡意隱瞞事實，投資人有權終止本次合作，并就造成的相關損失提起法律訴訟及相應賠償。

　　說明人：___________

　　（蓋章有效）

　　_________年______月______日

合同承諾書2

　　編號：

　　信守合同承諾書

　　致：公司

　?。ㄒ曳较路Q“我方”）鄭重承諾：

　　我方和 ”(下稱“你方”)進行資源組合，合作投標，合作經營。我方在此鄭重承諾：

　　一、信守你方與發(fā)包人簽署的 ”《合同協議書》，嚴格遵守協議中管理的規(guī)定，對協議中規(guī)定的你方責任和義務承擔連帶責任。

　　二、信守我們雙方簽署的《項目合作協議書》，負責組織、實施工程項目的施工、管理工作。期間自行解決、妥善處理施工過程中發(fā)生的或潛在的任何隱患、問題、糾紛、調解、仲裁和訴訟，并承擔一切責任和費用，不給你方帶來任何不利和影響，直至工程項目圓滿通到發(fā)包人的最終驗收和缺陷責任期、保修期滿結束。

　　三、我方如違反以上承諾或者出現《項目合作協議》第十條“違約責任”中描述的.行為、現象和事實，愿意根據造成的損失和不良影響給予賠償。如有異議，你方可憑此《承諾書》、《項目合作協議》向我方提出索賠，進而要求我方承擔相應的法律責任。

　　本《承諾書》一式二份，具有同樣的法律效力。

　　特此承諾。

　　法定代表人或授權代理人簽字：

　　承諾單位：（蓋章）

　　年月日

合同承諾書3

　　我公司一旦被推薦位中標候選人，我公司將按照國家工商行政管理局和建設部發(fā)布的《建設工程施工合同示范文本（GF-1999-0201）》與招標人洽談施工合同。我公司對其合同的主要條款予以承諾。

　　我公司若對下列合同主要條款不接受的、招標人有權選擇第二、第三候選人。

　　一、工程驗收

　　工程竣工驗收按國家規(guī)定的驗收辦法驗收。

　　二、工期

　　投標工期120天，如因為施工單位原因造成的工期延誤，工期不得順延，并承擔因工期延誤而造成甲方的一切經濟損失。本工程因工期緊，除不可抗力及甲方原因工期一概不給予順延，我公司因充分考慮各種影響工期的因素，包括雨季施工、停電燈措施。不計取趕工措施費。如因為我公司原因造成的工期延誤，工期不得順延，且每拖延一天，承擔伍佰元的工期違約金；并承擔因工期延誤而造成甲方的一切經濟損失，工期違約金最高賠償金額不超過合同總價的10%。

　　三、工程質量

　　工程質量確保達到本工程相關文件指定的驗收規(guī)范標準。由于我公司原因造成的工程質量達不到招標規(guī)定的標準，我公司應及時返工，承擔返工費，工期不順延且承擔合同價款2%的經濟處罰；由于建設單位原因造成的工程返工，由建設單位承擔返工費用，工期相應順延。

　　四、工程價款與支付

　　1、合同價按中標單位承諾的投標報價一次包死，合同價款的調整按本招標文件有關規(guī)定執(zhí)行。

　　2、合同簽訂開工后15日內支付工程總價20%的工程預付款。

　　3、其余工程款，扣除首付的20%后按當月實際工程進度的80%撥付工程進度款，設計變更工程量的工程款按進度款比例同期調整支付，支付至工程總造價80%后停止付款，待工程竣工驗收達到規(guī)定的質量要求，結算審定后，除按規(guī)定留保修金外，其余尾款30日內給予付清。

　　4、工程竣工結算完畢后，留5%作為工程保修金。

　　5、保修金按照建設部規(guī)定期滿，并認真履行了保修職責后退還，利息不計。

　　6、合同價款的調整：按第二章第7條執(zhí)行。

　　五、工程分包

　　為確保工程質量，我公司不得將工程轉包、掛靠。特定的施工工藝及材料必須是分包時應經建設單位同意，并符合各項建筑法規(guī)的要求，建造師必須是本單位注冊的建造師。

　　工程施工的建造司和所有管理人員必須同投標書所報人員一致，并始終在相應崗位上。否則，甲方可終止合同，乙方無權退回投標保證金，并承擔給甲方造成的一切損失。負責本項目的建造師在工程實施過程中因特殊情況外出需征得業(yè)主方同意。