下面是范文網(wǎng)小編收集的單價合同4篇(單價合同協(xié)議),供大家品鑒。
單價合同1
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本工程施工承包事項協(xié)商一致,訂立本合同:
一、工程概況
1、工程名稱:xx小區(qū)黑白可視對講系統(tǒng)工程
2、工程地址:xx小區(qū)
二、合同承包范圍
對講系統(tǒng)工程設備安裝,調試,售后服務。
三、施工依據(jù)
甲方提供的設計圖紙及甲方變更后簽證確認的設計圖紙。
四、承包方式
1、乙方包工,包料的承包方式。
2、根據(jù)甲方的功能需求及現(xiàn)場的實際情況如需增加設備,經(jīng)雙方確認后,可以做適當?shù)默F(xiàn)場調整。
3、工程變更部分經(jīng)由甲方簽證后另行結算,變更部分造價按照附件工程量單價及輔材單價執(zhí)行。
五、合同工期
按甲方的施工進度及具體要求,雙方共同確認“施工進度表”。
六、施工要求
符合國家現(xiàn)行標準及規(guī)范。
七、質量標準及規(guī)范
本工程質量標準為優(yōu)良(省優(yōu))。
八、質保期
驗收合格后12個月。
九、合同價款
按444戶計算,單價380.00元(含稅)
金額(大寫):人民幣壹拾陸萬捌仟柒佰貳拾元整
金額(小寫):168720.00元整
付款方式:
1、合同簽定經(jīng)后,甲方預付乙方工程備料款50000.00元,乙方收到此批貨款后進場布線、施工。
2、設備合部施工完畢,經(jīng)甲方驗收合格3日內甲方將昌茂花園6#樓3單元1、2、3、4號地下室以96048.00元人民幣抵工程款給乙方。
3、甲方留質量保證金8720.00元,一年后支付(從驗收合格之日起計算),終身維護。
4、提供發(fā)票為產(chǎn)品增值普通發(fā)票。
5、門卡每張3.50元。
十、驗收
甲方驗收標準依據(jù)乙方所提供產(chǎn)品使用書上出具標準進行驗收。
甲方責任:
1、甲方為乙方提供建筑設計施工圖,電氣設計施工圖紙一套,管網(wǎng)走向圖(白圖)一套。
2、甲方提供施工用臨時水、電。
3、甲方提供乙方住現(xiàn)場施工用暫設房及照明用電。
4、甲方提供各系統(tǒng)中控機房內的接地線。
5、甲方配合乙方協(xié)調解決管道預埋堵塞、場地測試等有關事宜。
十一、乙方責任
1、乙方派駐現(xiàn)場1名項目經(jīng)理及專業(yè)工程師。
2、根據(jù)甲方提供的圖紙進行設計,經(jīng)甲方確認后可作為工程施工的依據(jù),竣工圖紙不另收費。
3、乙方進入現(xiàn)場的所有人員必須遵守各項安全規(guī)定,嚴禁違章作業(yè)。
4、乙方應認真執(zhí)行甲方的管理,參加甲方組織的工程例會。
十二、雙方責任
1、甲方不按合同約定支付工程款,雙方又未達成遷期付款協(xié)議由此影響施工進行,每逾期一天,扣罰甲方合同價款的千分之五違約金,同時乙方有權自行處理所提供進場設備。
2、因乙方原因造成工期延誤,乙方負責賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
十三、增訓及服務
1、乙方為甲方管理人員進行維護操作的培訓。
2、乙方維護人員如出現(xiàn)故障應在24小時內到場,48小時內解決問題。
3、合同簽定后,即具有法律效力,甲乙雙方都應認真履行合同各項條款。如任何一方擅自終止合同或除不可抗力因素外的原因致使合同無法履行,另一方可向地方人民法院提出訴訟。
十四、其它
1、本工程各項簽證文件及附件是本合同有效組成部分,與本合同不同之處,以本合同規(guī)定為準。
2、本合同一式四份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方(章): 乙方(章):
負責人簽字: 負責人簽字:
日期: 年 月 日 日期:年 月 日
單價合同2
發(fā)包人:(全稱)
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
資金____________
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
合同工期總日歷天數(shù) 天
四、質量標準
工程質量:
五、合同價款
金額(大寫): 元(人民幣)
¥: 元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同一式 份,雙方各執(zhí) 份
合同訂立時間:年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定
蓋章 簽字 后生效。
發(fā)包人:(公章)___________承包人:(公章)_________
住所:_________________住所:
法定代表人:_________法定代表人:____________
委托代表人:_________委托代表人:_____________
電話:_______________電話:
傳真:_______________傳真:
開戶銀行:____________開戶銀行:__________
賬號:________________賬號:__________
郵政編碼:___________郵政編碼:
服務中心確認:
單價合同3
在建設工程合同管理中,相對于工程質量、施工安全等糾紛而言,最常見又最難解決的是結算糾紛。實踐中,許多結算糾紛常常曠日持久,久拖不決,結果施工方往往受到較大損失。筆者作為從事法律服務的專業(yè)律師,結合自己工作實踐,探討建設工程常使用的合同
一、變更與索賠問題
實踐中,建設方不喜歡索賠二字,施工方一般也不提什么索賠。久之,施工方要么缺乏索賠意識,要么將索賠置換成為工程變更。
但是,變更與索賠是建設合同履行過程中性質不同的兩種方式。變更(設計變更和其他變更)導致的是合同價款的調整,即變更始終是在合同價款之內,它可能導致原合同價款增高,也可能導致其降低。而索賠則完全不同?!督ㄔO工程施工合同》
《建設工程施工合同》第31.2款規(guī)定:“承包人在雙方確定變更后14天內不向工程師提出變更工程價款的報告時,視為該項變更不涉及合同價款的變更?!睂嵺`中,很少有施工方嚴格地履行該條款,最后發(fā)生結算爭議時,該條款可能對施工方的結算要求形成致命影響。
其實,《建設工程施工合同》關于變更的規(guī)定是有缺陷的?!督ㄔO工程施工合同》基本上是FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)的
實踐中,施工方雖可能未嚴格履行第31.2款,但在其進度報表中,肯定是羅列了變更工程價款的了。但是,這種羅列是否就是31.2款的報告,肯定會有爭議。另外,難免有一些變更會在14天以后報,這些變更按31.2款的規(guī)定,會被視為不涉及合同價款的變更。
當變更工程的量較大時,施工方與建設方一般會對變更達成補充協(xié)議,如果補充協(xié)議沒有確定變更具體的價款,則爭議仍將存在。即該補充協(xié)議可能只是約定了確定變更工程價款的方法,改變是《建設工程施工合同》第31.1款,而非第31.2款。
以上所探討是施工方在合同管理中務須注意的。施工方(尤其是小型施工隊伍)應改變那種“我做了,就該拿錢”的簡單意識,加強合同管理的意識,嚴格地按合同規(guī)定的程序提起變更和索賠。作為施工方,其一,如果認為這些嚴格的程序不太切合施工實際,則應在簽約時在專用條款中加以改變。其二,在施工過程中,切記自己的所作所為應當緊緊圍繞合同約定進行,不應當認為簽訂合同就萬事大吉,讓合同躺在抽屜里睡大覺。
二、合同價格對結算的影響
FIDIC《土木工程施工合同條件》嚴格適用于單價合同(工程量單價),《建設工程施工合同》按23條的規(guī)定,可適用于:固定價格合同,可調價格合同,成本加酬金合同。其實,無論是固定價格合同,可調價格合同,還是成本加酬金合同,都是可以以工程量單價為基礎的。固定價格合同即可固定單價;可調價格合同從《建設工程施工合同》第23.3款看,即建設方承擔的風險多一些,因而單價可調整的因素多一些;成本加酬金合同也面臨調整的問題,因而也涉及工程量單價。建設部
但是,在實踐中,將固定價格合同理解為固定總價合同的不鮮見。再加上《建設工程施工合同》將合同價款定義為:“指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項?!弊罨镜囊馑季褪菂f(xié)議書中約定的合同價款。因此,工程量增加較大,追加合同款較多時,建設方會很難接受一個固定總價合同被如此劇烈突破的事實,于是,工程后期的中間結算和最終結算就不太容易順利進行。
《建設工程施工合同》對合同價格的定義基本上是對FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)的照搬,該定義有其局限,所以在FIDIC《施工合同條件》(1999年版)中,將合同價格定義為“指第14.1款規(guī)定確定的價格,包括按照合同所做的調整?!奔春贤瑑r格不是事先能確定的,需隨工程的進展經(jīng)一套完整的程序確定。其實,《建設工程施工合同》對協(xié)議書中的合同價格的臨時性是有充分意識的,與FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)關于合同文件解釋的順序不同的是,按《建設工程施工合同》第2.1款的規(guī)定,專用條款中的另有約定的效力高于協(xié)議書。因此,如果專用條款已約定了確定合同價格的方法,協(xié)議書中的合同價格就只能是臨時的。
但是,協(xié)議書中的臨時價格經(jīng)常是建設方與施工方發(fā)生糾紛的契機。因為一般而言,協(xié)議書中的臨時價格會偏低。這之中的原因,可能有建設方為了規(guī)避建設行政管理部門在合同
另外,對于中間結算,因實踐中建設方不按約支付工程款是經(jīng)常的事,施工方還應注意利息的問題。如果雙方未對利息做約定,當糾紛發(fā)生時利息往往按最高人民的法院的規(guī)定解決。早期最高法院將利息等同于違約金,后來終有所區(qū)別。在最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中,第十七條規(guī)定:“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照
單價合同4
委托人 與監(jiān)理人 經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、委托人委托監(jiān)理人監(jiān)理工程(以下簡稱“本工程”)概況如下:
工程名稱:
工程地點:
工程規(guī)模:
總 投 資:
二、本合同中有關詞語含義與本合同第二部分《標準條件》中賦予它們定義相同。
三、下列文件均為本合同組成部分:
1、 監(jiān)理投標書或中標通知書;
2、 本合同標準條件;
3、 本合同專用條件;
4、 在實施過程中雙方共同簽署補充與修正文件。
四、監(jiān)理人向委托人承諾,按照本合同規(guī)定,承擔本合同專用條件中議定范圍內監(jiān)理業(yè)務。
五、委托人向監(jiān)理人承諾按照本合同注明期限、方式、幣種,向監(jiān)理人支付報酬。
本合同自 年 月 日開始實施,至 年 月 日完成。
本合同一式 份,具有同等法律效力,雙方各執(zhí) 份。
委托人:(簽章) 監(jiān)理人:(簽章)
法定(委托)代表人: (簽章) 法定(委托)代表人:(簽章)
單價合同4篇(單價合同協(xié)議)相關文章:
★ 監(jiān)理單價合同范本3篇 監(jiān)理合同單項估算價