下面是范文網(wǎng)小編分享的裝修合同范文7篇 裝修合同范文怎么寫,以供借鑒。
裝修合同范文1
(發(fā)包方)甲方:______
(承包方)乙方:______
按照<中華人民共和國合同法>、<全國室內(nèi)裝飾設(shè)計,施工企業(yè)管理規(guī)定>的規(guī)定,結(jié)合本工程具體狀況,雙方協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱:_____________室內(nèi)裝飾工程
2、工程地點:________________________
3、承包范圍:____________________________________
4、承包方式:施工承包,包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包禮貌施工。
5、工期:本工程自______年__月____日開工,于______年__月____日竣工,具體開工日期以甲方通知為準(zhǔn)。
6、工程質(zhì)量:按本合同第5條約定標(biāo)準(zhǔn)
7、合同價(人民幣大寫):__________________元整。
二、甲方義務(wù)
1、開工前甲方組織乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。
2、甲方負責(zé)對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
三、乙方義務(wù)
1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
2、乙方負責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關(guān)系。
5、施工中未經(jīng)甲方同意,不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。如有損壞,乙方負責(zé)修復(fù),費用乙方自理。
四、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1、甲方帶給的材料:詳見附件二<甲方帶給材料、設(shè)備表>。
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為貼合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,職責(zé)由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責(zé)保管,乙方可收取甲方帶給材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。
2、乙方帶給的材料:詳見附件三<主材料報價單>。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不貼合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方帶給的.材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程執(zhí)行dbj08-62-97<住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程>、db31/t30-1999<住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)>和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由___方設(shè)計施工方案。
3、甲方帶給的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
六、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1、進場施工前后三日支付____________元整,工程進度過半支付____________元整,工程完工支付____________元整,剩余款項____________元于工程完工后三個月支付。
2、本合同價款以雙方確認為結(jié)算依據(jù),具體是指完成工程量清單中的一個規(guī)定計量單位的分部分項工程所需的全部費用,包括了所有人工費、材料費、機械費、運輸費、間接費、利潤、稅金以及材料、設(shè)備等供應(yīng)到現(xiàn)場能夠正常使用不可或缺的工作及職責(zé)的所有費用。
3、主材單價均以簽約以后的材料報批核定為結(jié)算依據(jù)(即由乙方報給甲方審核后確認),其余人工單價、輔料單價、綜合費用(管理費、利潤、稅金等)按合同清單計價,不因任何因素而調(diào)整。
4、如分部分項工程量清單中的工程資料發(fā)生變化時,在合同預(yù)算價的基礎(chǔ)上對變更部分進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,變更增加項目,合同中有單價的,按合同中對應(yīng)的單價計算;合同中有類似項目的,以類似項目單價為基礎(chǔ),按預(yù)算計價原則調(diào)整后作為結(jié)算單價;合同中沒有的項目,乙方按預(yù)算計價原則重新編制綜合單價,按甲方審核確認后之單價結(jié)算。
5、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂<工程項目變更單>(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工資料所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
七、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如透過竣工驗收,甲方應(yīng)承認原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
八、工程驗收
甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予承認。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
九、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方帶給的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)貼合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述狀況發(fā)生,屬甲方職責(zé)的,甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方職責(zé)的,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
十、違約職責(zé)
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)職責(zé)。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)職責(zé)。
十一、糾紛處理方式
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當(dāng)事人不愿透過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,能夠按照本合同約定向
______市仲裁委員會申請仲裁
______人民法院提起訴訟。
(將不選定的解決方式劃出)
十二、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方務(wù)必嚴格遵守。任何一方需變更合同資料,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十三、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):_____________________乙方(簽章):______________________
委托代理人:____________________法定代表人:________________________
住址:__________________________地址:______________________________
電話:__________________________電話:______________________________
簽訂日期:___年___月___日簽訂地點:_____________
裝修合同范文2
發(fā)包方(簡稱甲方):_________________________
承包方(簡稱乙方):_________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下合同條款,供雙方共同遵守。
一、工程概況:
1. 裝飾施工地點:
2. 住房結(jié)構(gòu):房型 房 廳 套,施工面積平方米。
3. 裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
4. 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期:自_____年____月___日開工,至_____年____月____日竣工,工期共____天。
二、工程價款及結(jié)算的約定:
1.工程總價款:¥_______元,大寫(人民幣):________________,詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一期:對預(yù)算設(shè)計認可簽訂合同之日支付工程總造價的%,即¥ 元作為訂金;
(2)第二期:合同簽訂后開工前支付工程總造價的 %,即¥ 元;
(3)第三期:施工過程中工期進度過半時支付工程總造價的 %,即¥ 元;
(4)第四期:竣工驗收合格后日內(nèi)支付工程總造價的剩余 %,即¥ 元。
三、雙方責(zé)任:
1.甲方責(zé)任:
?。?)甲方應(yīng)在開工前一天,向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
?。?)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
?。?)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
(4)根據(jù)乙方提供的需求按時提供自購材料。甲方自購的材料自行負責(zé)將該裝修材料搬運到施工場地內(nèi)。
?。?)清除裝修場地內(nèi)影響到乙方施工的障礙物。
2.乙方責(zé)任:
?。?)參加甲方組織的施工設(shè)計方案現(xiàn)場交底,并負責(zé)向具體施工人員傳達甲方設(shè)計方案和施工效果。
?。?)乙方指派 為乙方駐工地負責(zé)人,全權(quán)負責(zé)合同履行。
?。?)乙方在裝修期間全程承擔(dān)現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé),對本次裝修工程的質(zhì)量、工期及施工現(xiàn)場安全負責(zé)。
?。?)工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
?。?)乙方負責(zé)人負責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程,負責(zé)施工人員的人身安全。單項工程施工過程中,未經(jīng)甲方許可,乙方不得擅自更換施工人員;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑議,乙方應(yīng)無條件更換。
四、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1.甲方提供的材料:甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲、乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失和工期延誤,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,由乙方負責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負責(zé)賠償。
2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供施工工具;乙方提供的材料:見附件二《裝飾用料單》。乙方應(yīng)嚴格按照附件二《裝飾用料單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號等內(nèi)容和設(shè)計施工要求供應(yīng)材料、設(shè)備;未指定品牌的材料應(yīng)達到國家、行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);如不符合設(shè)計、施工要求、質(zhì)量、規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
4.乙方承包的所有材料應(yīng)自行搬運入戶。
5.為保證工程的正常進行,乙方必須至少提前七天書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并同時提供所需材料的損耗數(shù)量。以便甲方按計劃進行采購材料。甲方應(yīng)一周
內(nèi)向乙方提供甲方自購材料的時間、數(shù)量的計劃書。以便乙方正常進行施工。
五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1.本工程執(zhí)行中華人民共和國建設(shè)部(20xx)110號文《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和家裝行業(yè)施工規(guī)范、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由乙方提供設(shè)計施工方案。乙方負責(zé)按規(guī)定的施工規(guī)范工藝進行施工。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔(dān),工期不變。本工地在施工期間和保修期間內(nèi)如因施工質(zhì)量問題所引起的周圍鄰居的財產(chǎn)損失,由乙方負責(zé)修復(fù)及賠償;
5.在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目,必須提前與乙方聯(lián)系,經(jīng)甲乙雙方確認簽字施工圖與報價單后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
6.若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝,甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
7.工程驗收:甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。工程每一節(jié)點,乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進行驗收。
8.工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收,如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。
9.工程保修期從竣工驗收確認之日起算。對竣工驗收后由乙方安裝的隱蔽工程(水、電)保修期十年(注明:若水、電工程屬于改位工程,則此工地原已安裝好的水電工程不屬于乙方保修范圍內(nèi)),其他保修期貳年。
10.保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)和乙方提供材料質(zhì)量不合格造成的質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費用。因上述原因給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;保修期內(nèi)如屬甲方使用不當(dāng)造成損壞,直至不能正常使用,乙方可酌情收費。保修期結(jié)束后,乙方負責(zé)長期為甲方提供維修服務(wù),直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。
六、關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定:
1.甲方提供的施工要求應(yīng)同乙方協(xié)商,施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居
民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。否則,乙方應(yīng)負責(zé)修復(fù)和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認后施工。
3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負責(zé)。
七、違約責(zé)任:
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方元,甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,按該期應(yīng)付款金額的%支付違約金,工期順延。
2.由于乙方原因,逾期竣工的,每逾期一天乙方向甲方支付元違約金,逾期天仍未能竣工的,甲方有權(quán)單方解除合同,乙方應(yīng)按照合同總金額的%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
5.工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責(zé)。
6.工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責(zé)。
7.乙方未按照附件二《裝飾用料單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號等內(nèi)容和設(shè)計施工要求供應(yīng)材料、設(shè)備,如因此給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部的賠償責(zé)任。 8.如在施工過程中,產(chǎn)生工程和材料質(zhì)量問題以及各類應(yīng)由施工工程隊承擔(dān)的責(zé)任,甲方只向乙方追究賠償責(zé)任。
八、糾紛處理方式:
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交裝修房屋所在地人民法院訴訟解決。
九、合同的變更和解除:
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方如需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款。
裝修合同范文3
案情簡介
周某為維思投資公司裝修辦公室,當(dāng)時因為雙方是朋友,并沒簽合同,口頭承諾周某為維思公司負責(zé)裝修事宜,材料費實報實銷,人工費按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司(該公司公章在維思公司手里)名義到物管公司處辦理了開工手續(xù)。周某隨即聯(lián)系了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途,維思公司單方面提出因質(zhì)量問題要求工人停工整改。在此過程中,維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同,并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責(zé)任。合同簽訂后,維思公司即將前期所有裝修全部拆除,不允許工人再次進場施工,另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟,以質(zhì)量不合格為由,要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同,并要求周某承擔(dān)材料費、人工費及工期延誤損失。
辦案思路及心得
被告周某委托我應(yīng)訴答辯。本案經(jīng)過了兩次開庭審理。庭審中,我主要提出以下幾點代理意見:1、被告周某不是適格被告,原告應(yīng)以重慶桂濱公司作為本案被告,由桂濱公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證,桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當(dāng)事人(盡管桂濱公司與原告未簽書面合同,不影響雙方實際裝飾工程合同關(guān)系),因該裝飾工程產(chǎn)生的糾紛,與被告無關(guān),被告僅作為桂濱公司代理人負責(zé)管理協(xié)調(diào)工作,由此可能產(chǎn)生的相應(yīng)合同責(zé)任根據(jù)合同法規(guī)定應(yīng)由委托人桂濱公司承擔(dān);2、周某是自然人,不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格,本案合同應(yīng)屬無效。根據(jù)《建筑法》《室內(nèi)裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規(guī)規(guī)定,承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級的,建設(shè)工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》,周某是自然人,并無相應(yīng)資質(zhì),所簽合同應(yīng)屬無效合同;3、原告未經(jīng)施工方同意,擅自拆除全部已做工程,且未經(jīng)鑒定機構(gòu)鑒定,應(yīng)對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔(dān)責(zé)任。原告提交的施工現(xiàn)場圖片及視頻,以及被告簽字的工程存在質(zhì)量問題的說明,我們認為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題,是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質(zhì)量問題以及是否嚴重到必須全部拆除的程度,僅僅原告單方聘請的監(jiān)理的一面之詞是不能作為本案證據(jù)采信的,只有雙方確認或法院指定的第三方鑒定機構(gòu)有權(quán)對工程進行質(zhì)量認定并作為有效證據(jù)采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業(yè)慣例,也與本案裝飾工程合同的約定相違背,同時也違反《合同法》的相關(guān)規(guī)定。
裁判結(jié)果
通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據(jù)和法律兩方面進行反復(fù)溝通交流,法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求,達到當(dāng)事人預(yù)期,得到當(dāng)事人肯定。本案得以順利結(jié)案。
屋東違約怎么辦?
簽約合同違約
本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約,現(xiàn)用4年,尚有1年才到合同期滿?,F(xiàn)屋主要求收回倉庫使用,由于我們是私人簽注合同,有無法律效力,請問我如何追討他的違約金。
為您解答:
1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規(guī)定雙方自愿的就有法律效力。
2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話,你可以要求其按照合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。
3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話,你可以按照你實際的損失要求賠償。
違約責(zé)任怎么算?
違約責(zé)任是違反合同的民事責(zé)任的簡稱,是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責(zé)任均做了概括性規(guī)定。
法律咨詢:
今天收到中介電話說我們屋另外兩戶擾民被告了(1套房子分成4戶出租的),然后房主要后天中午收房,讓我們?nèi)及嶙撸晃蚁雴杽e的住戶違約我有責(zé)任么?可否要求違約金?另外提前收房有沒有最短期限?今天通知后天就得搬完?另外時間很緊兩天內(nèi)不見得一定能找到房子,我可以最多延遲幾天?如果不能延遲,是不是租住旅館的費用可以找中介支付?
律師解答:
中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應(yīng)提前告知。
相關(guān)法律知識:
違約行為分類
根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn),可將違約行為做以下分類:(1)單方違約與雙方違約。雙方違約,是指雙方當(dāng)事人分別違反了自己的合同義務(wù)。合同法第120條規(guī)定:當(dāng)事人雙方都違反合同的,應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任??梢?,在雙方違約情況下,雙方的違約責(zé)任不能相互抵銷。(2)根本違約與非根本違約。以違約行為是否導(dǎo)致另一方訂約目的不能實現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn),違約行為可作此分類。其主要區(qū)別在于,根本違約可構(gòu)成合同法定解除的理由。(3)不履行、不完全履行與遲延履行。(4)實際違約與預(yù)期違約。
裝修合同范文4
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合廣告裝飾業(yè)的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的裝飾工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、 工程項目名稱:
二、 工程項目地點:
三、乙方須按照甲方認可的材料質(zhì)量進行施工,并接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督。主材:鋁塑板采用吉祥牌4mm厚熟料抗老化鋁塑板內(nèi)襯板采用莫干山牌細木工板鋁管采用2570高硬度鋁管輔材采用市場優(yōu)良材料。四、水、電等由甲方免費提供。
五、乙方要按照操作規(guī)程施工,杜絕違章操作,確保人員安全,如因施工時失誤 導(dǎo)致人員傷亡,甲方不承擔(dān)任何安全責(zé)任及連帶責(zé)任。
六、質(zhì)量保修:保修期為 一 年,在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方承擔(dān)。如因不可抗拒因素造成損壞不在保修范圍之內(nèi),保修期自完工之日起計算。
七、合同總造價及付款方式:工程總造價為47576.56元,預(yù)付款為 XX元 ,余款在工程竣工后一次性付清。
八、爭議的解決辦法:合同執(zhí)行中發(fā)生爭議時雙方應(yīng)本著友好的原則,平等協(xié)商解決,如協(xié)商不成時,向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。
九、本合同一式兩份甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效。
甲方簽字:
乙方簽字:
20xx年XX 月XX 日
裝修合同范文5
甲方:_____________(以下簡稱甲方)
乙方:_____________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況
1、甲方將____________涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價:________________________以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。
3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算。
4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為______天。
二、付款方式
1、乙方進場______天后由甲方支付所完工程量工程款的______%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的______%,剩余______%為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為______個月。
三、甲方責(zé)任
1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負責(zé)工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆?,拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
四、乙方責(zé)任
1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范,嚴格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包,乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責(zé);
3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
五、質(zhì)量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
7、驗收標(biāo)準(zhǔn),按國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程驗收不合格,乙方負責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;
8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后______日內(nèi)組織人員維修,超過______日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔(dān)。
六、安全施工與檢查
1、乙方負責(zé)對其施工人員進行安全教育,應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應(yīng)嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責(zé)任由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費用;
3、施工進程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責(zé)任
1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失,同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金______%;
2、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價款的______%向甲方支付違約金,延誤超過______天時,甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
八、合同解除
1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔(dān)違約責(zé)任。
九、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):_____________
地址:___________________
法定代表人:_____________
乙方(手印):_____________
地址:___________________
法定代表人:_____________
日期:_____年_____月_____日
裝修合同范文6
甲方:四川xxx工程有限公司
乙方:
簽約日期: 年 月 日
裝飾裝修工程施工承包合同條款
甲 方:四川上誠裝飾工程有限公司 單位地址:成都市武侯區(qū)晉陽路41號5層 聯(lián)系電話:028-8xxx9
乙 方: 單位地址:
聯(lián)系電話:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的下述裝飾裝修工程(以下簡稱“工程”)的有關(guān)事宜,達成以下條款:
第一條:工程概況
1.1工程地點:成都及周邊縣市,以乙方指定為準(zhǔn);
1.2造價:¥ 800元/米,大寫:捌佰元整(構(gòu)造見施工圖紙,施工圖紙雙方簽字后生效)
注:(若要變更施工內(nèi)容、變更材料,工程造價按實結(jié)算) 1.3工程承包方式:乙方包工、包全部材料、包運費;
第二條:施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第 ( ) 種方式提供:
2.1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,交圖時間為:年月日,圖紙一式兩份,甲方、乙方各持一份(見附件 :設(shè)計圖);
2.2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份(見附件 :設(shè)計圖),設(shè)計費由方支付(此費用 在工程價款內(nèi)); 2.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條:甲方義務(wù)
3.1開工前 天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的陳設(shè)應(yīng)采取保護措施,以不影響施工為原則。對甲方施工現(xiàn)場的物品甲、乙雙方應(yīng)認真清點及保護,并且雙方簽定《物品清單》; 3.2開工前應(yīng)向乙方提供施工期間的水源、電源并說明使用注意事項;
3.3禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如確需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,應(yīng)負責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù),根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定,甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線。
3.4參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;
3.5工程所在的物業(yè)管理部門所收的施工押金及各項物業(yè)管理費用由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)資料。
第四條:乙方義務(wù)
4.1施工中嚴格執(zhí)行國家對裝飾裝修工程的施工規(guī)范,保證工程質(zhì)量,按期完成工程; 4.2在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃氣管線等,否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
4.3嚴格執(zhí)行當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境; 4.4保證施工現(xiàn)場內(nèi)上、下管道的暢通;
4.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場;
4.6因乙方在施工中違反管理部門的規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負責(zé)承擔(dān);
第五條:工程變更
5.1為確保工程質(zhì)量、工期、安全及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效。
5.2合同簽訂后,若因甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費和拆除費。
第六條:材料供應(yīng)
6.1 由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求(見附件 :甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并提前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù),若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
6.2由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件 :乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應(yīng)將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收,若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承擔(dān)。
6.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負責(zé)為甲方代購的(見附件 :甲方提供裝飾裝修材料明細表),在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收到甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的%)+ 材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)責(zé)任。
第七條:工期延誤
7.1對以下原因造成的竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延; 1) 工程量變化或設(shè)計變更; 2) 不可抗力;
3) 甲方同意工期順延的其他情況;
7.2因甲方未按合同約定完成相應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;
7.3因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,返工費由甲方承擔(dān),工期順延; 7.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;
7.5因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
8.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第 ( ) 項標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行: (1)《GB50210-20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收范》 (2)《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》
(1) 其他規(guī)定:
8.2施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時: (1) 可向成都市建筑裝飾協(xié)會投訴進行調(diào)解;
(2) 如不服調(diào)解,由甲乙雙方同意的工程檢測機構(gòu)簽定,所需費用及因此造成的損失,由
責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第九條:工程驗收和保修
9.1雙方在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收; (1) 水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程的驗收 (2) 油漆、面層涂料施工前驗收 (3) 竣工驗收
乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加各階段驗收,各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附件 :工程驗收單)。
9.2工程竣工驗收合格后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單(見附件 )。
第十條:工程款支付方式
10.1合同簽訂后,雙方約定按下列方式()支付工程款:
裝修合同范文7
委托方(甲方):________________________________
承接方(乙方):________________________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地點:____________________________________________________
2、工程承包方式,雙方商定采取下列第________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
?。?)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
?。?)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同
3、總價款:________________________________
4、開工日期:___________年______月______日
第二條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負,施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第三條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的________倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的________作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第四條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付____________工程款;剩余____________尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)并且施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的____________支付給乙方。
第五條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的____________作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第六條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。未盡事宜雙方協(xié)商解決。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式____________份,甲乙雙方各執(zhí)____________份。
甲方(業(yè)主):__________________________乙方:__________________________________
簽約日期:__________年________月______日簽約日期:__________年_______月______日
裝修合同范文7篇 裝修合同范文怎么寫相關(guān)文章:
★ 關(guān)于無固定期限勞動合同模板3篇 無固定期限勞動合同百度百科
★ 產(chǎn)品加工合同范文5篇 工業(yè)產(chǎn)品加工合同