【導語】在工程居間合同中,為了確保雙方的權益和順利完成項目,撰寫一份合適的合同是至關重要的。那么,該如何恰當地起草工程居間合同呢?以下是熱心會員“r4”收集的工程居間合同(共8篇),供大家賞析。
居間工程合同 篇1
甲方(委托人):
聯(lián)系電話:
身份證號碼:
乙方(受托人):
聯(lián)系電話:
身份證號碼:
甲乙雙方為了發(fā)揮雙方優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協(xié)商,依照平等自愿、互惠互利的原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就項目,引薦甲方與該項目的向甲方提供該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與
2、“居間成功”是指甲方與面的工程承包合同。
二、乙方義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實有效。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料,負責和
2、如果居間成功,則甲方全面履行和所簽訂的專業(yè)施工合同,甲方因履行施工合同所產生的權利和義務與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬,如果未及時支付,則逾期每日按未支付居間報酬的1%,向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法,支付時間和支付方式
1、本項目報酬為
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的該工程施工合同后進場三日內先支付部分按 支付(每次支付)。
3、甲方可以轉帳或現金方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業(yè)秘密做出不利于對方的行為,否則有權利要求對方承擔違約責任。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法律事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
1、如果發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決。
2、協(xié)商不成,提交當地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方未經甲方同意,不得將本合同委托事項轉委托。
2、本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商同意后,簽補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、本合同簽字蓋章后生效。
4、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人和委托代理人(蓋章):
簽訂地點:
簽訂日期:
居間工程合同 篇2
建設單位:,以下簡稱甲方; 咨詢單位:,以下簡稱乙方。為使建筑安裝工程的構想科學,設計和施工經濟、合理,建設速度快,誤差小,經甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,供雙方遵守執(zhí)行。
第一條 甲方應于年月日以前將規(guī)劃局紅線圖、上級部門批文、委托書以及建筑安裝工程的建筑面積、安裝項目、消防方式、庫房每層凈高等資料提交乙方。
第二條 乙方根據甲方要求,對建筑安裝工程的地形、地質條件、建筑安裝構想等進行可行性研究,最后編制出設計任務書及匡算表,于年月日以前交付甲方。
第三條 甲方根據國家計委頒發(fā)試行的《工程設計收費標準》,承付乙方咨詢費元。自本合同簽訂之日起日內,甲方先付給乙方元,待乙方將設計任務書及匡算交付甲方后日內,再付給乙方元。
第四條 為本咨詢工程需要到外地進行調研、收集資料人員的差旅費,由甲方負擔。
第五條 甲方的違約責任
1.甲方如不按本合同規(guī)定的時間向乙方送交有關文件、圖紙和資料,乙方可按耽誤的時間順延交付設計任務書及匡算表的時間。
2.甲方如不按本合同規(guī)定的時間向乙方交付咨詢費,遲延一天,按遲延交付款額數罰款‰。
3.甲方如果中途中斷咨詢請求,乙方咨詢工作已經過半的,應付給乙方全部咨詢費;咨詢工作尚未過半,按總咨詢費的%收費。
第六條 乙方的違約責任
1.乙方如不按本合同規(guī)定的時間交付設計任務書及匡算表,遲延一天,按總咨詢費金額數罰款‰。
2.乙方如中途中斷咨詢,應按總咨詢費向乙方交付罰款。
3.乙方所提供的技術咨詢服務,因質量缺陷或過錯給甲方造成經濟損失的,應負責賠償。如果由此引起重大事故,造成嚴重后果的,還應追究其主要負責人的行政責任或刑事責任。
第七條 其他約定條款 。
第八條 本合同自簽訂之日起,甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜,需經雙方協(xié)商解決。本合同正本一式兩,甲乙雙方各執(zhí)份。合同副本一式份,分別交各一份。建設單位(甲方)(蓋章):
咨詢單位(乙方)(蓋章): 地址:
地址: 法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字): 電話:
電話: 聯(lián)系系人:
聯(lián)系人: 銀行帳戶:
銀行帳戶: 年月日
年月日 簽訂地點:
簽訂地點
工程居間合同 篇3
甲方:
乙方(施工責任方):
甲方承建之,現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
一、工程內容按施工圖紙設計方案各站點、區(qū)間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容,具體為:站、區(qū)間交通設施部分工程。
二、方式甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結算價對乙方進行結算,但乙方需向甲方繳納該結算總價的%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導
1。乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現場的各項管理及規(guī)章制度,做到文明施工、安全施工。
2。乙方必須確保進場人員的技術素質,所有工種均持證上崗。在施工責任期內,未經甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。
3。乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任
1。甲方責任:
(1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現場進度,審核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
(3)負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關文件資料。
2。乙方責任:
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執(zhí)行國家現行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮,對工程質量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產教育,嚴格按操作規(guī)程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
(3)工人進入施工現場必須穿反光背心,佩帶安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
(4)負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業(yè)現場,未經項目經理同意不得擅自離開工地。
(5)必須保證充足的施工人員及技術力量,人數穩(wěn)定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
(6)具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施,并且必須符合我市有關道路施工操作規(guī)程及相關法律規(guī)定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自承擔。
(7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關條例。如有違反且情節(jié)嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
(8)該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發(fā)生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關費用。
(9)乙方不得將依據本責任書取得,經甲方委托施工之施工任務再行轉包,否則甲方有權立即收回本施工項目。
(10)工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準工程質量應符合國家現行施工驗收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業(yè)質量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工,造成工程質量不符合設計要求、質量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
六、工期乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本項目的施工任務,若拖延工期,每延期日,按結算總價的或元向甲方支付罰金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工后,根據業(yè)主給甲方撥付或結算之工程款,到甲方帳戶后三天內按%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
(2)質保金:質保金按工程總造價的%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗收年后,據實返還。因質量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方應在收到甲方書面通知日內派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質保金內扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方無正當理由單方終止本責任書,除承擔由此給甲方造成的經濟損失外,還應向甲方支付工程總造價%的違約金。
(2)若乙方違反本責任書之上述有關約定,不按工期竣工、質量達到設計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本責任收無法履行的行為,甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
十、本責任書一式兩份,甲、乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
年月日
年月日
建筑工程居間協(xié)議合同范本 篇4
甲方(委托人)(出賣人):
乙方(委托人)(買受人):
丙方(居間人):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲方和乙方之間就房屋買賣、兩委托人與居間人丙方之間就居間報酬等事項,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議:
第一條合同標的
房地產基本情況如下:
所有權人;共有人;座落(區(qū)位);項目名稱。
第二條委托事項
1、甲方對丙方的委托事項:
甲方欲賣出上述房屋尋找買受人,并將該房屋以及要求等報告給買受人。同時,將買受人的情況報告給甲方。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協(xié)助辦理該房屋的產權變更等事宜。
2、乙方對丙方的委托事項:
乙方欲在市區(qū)地段購買房屋套,面積為平方米。未開發(fā)土地(已掛牌成交),畝,委托丙方搜尋信息,并及時報告乙方,以便促成乙方購買房屋的目的。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協(xié)助辦理該房屋的產權變更等事宜。
第三條成交價格
甲、乙雙方議定該房產(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格為(人民幣)(大寫):元整(¥)。[其中:房產買賣價為(人民幣)(大寫):元整(¥);裝修及附屬配套設施轉讓價為(人民幣)(大寫):元整(¥)。土地轉讓價(人民幣)大寫:元整。(¥)。
第四條丙方完成委托任務的報酬
丙方業(yè)已完成本合同項下委托人雙方委托之事項,雙方自愿按合同標的%的比例由甲方支付(具體數額為小寫、大寫),向丙方支付報酬:支付時間為乙方向甲方付款同臺交割。
第五條丙方沒有完成委托任務的費用收取
丙方沒有完成委托人指示的委托任務的,不得收取報酬。
第六條結算方式
1、甲乙雙方協(xié)商同意,房屋售價為人民幣(大寫)元(¥)。未開發(fā)地,人民幣(大寫)(¥)。
2、甲乙雙方協(xié)商同意,房屋產權過戶所需的稅、費承擔,選擇下列第項:
(1)甲、乙雙方各自承擔;
(2)全部稅、費由方承擔。
3、甲乙雙方簽訂的《房地產買賣契約》,如需要公證,費用由方承擔。
4、甲乙雙方協(xié)商同意,在本合同簽訂之日起,乙方將購房定金人民幣(大寫)(¥)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
5、甲乙雙方協(xié)商同意,在本合同簽訂之日起日內,方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)元(¥),方將借貸所需費用約人民幣(大寫)元(¥)交由丙方代為保管(具體金額以有關部門開據的票據為準,(多退少補)。
6、甲乙雙方協(xié)商同意乙方采取以下第項付款方式
(1)現金一次性付款,在本合同簽訂之日起日內,乙方須將購房款扣除已交定金后的購房余款人民幣(大寫)元(¥),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
(2)現金分期付款,在本合同簽訂之日起日內,乙方將首付購房款人民幣(大寫)元(¥)支付給甲方。在本合同簽訂之日起日內,乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房余款人民幣(大寫)元(¥),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
7、如乙方擬定上述某項借貸遇到困難,甲乙雙方協(xié)商同意乙方變更以下第項付款方式:
(1)現金一次性付款
(2)現金分期付款
第七條甲方權利和義務
1、甲方承諾:
(1)該房屋權屬清楚,不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉讓的因素;
(2)向丙方出具的個人身份證明、營業(yè)執(zhí)照、房屋權屬證明及辦理過戶及借貸所需的相關文件資料真實、合法、有效;
(3)甲方于房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、采暖費、物業(yè)費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費,僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費,甲方愿意在取得全額房款時,將與欠費相等的保證金存放于丙方處,待甲方將欠費繳清后憑繳費發(fā)票取回保證金,若無法繳清欠費,甲方將以保證金沖抵欠費并授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足沖抵欠費的,由甲方按實補足金額)。
2、在簽訂本合同日內將辦理該房屋過戶及借貸所需的相關文件資料準備齊全。
3、甲方取得全部房款當日,甲方向乙方交付房屋并辦理房屋交接手續(xù)。甲方將房屋交付乙方后,甲方不再承擔對該房屋的維修責任。
4、甲方應按照房屋管理部門的規(guī)定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。
5、甲方應對丙方的居間活動提供必要的協(xié)助與配合。
第八條乙方權利和義務
1、乙方保證其向丙方出具的辦理房屋權屬過戶所需的相關文件資料真實、合法、有效;并于簽訂本合同日內將所需文件資料送交丙方。
2、乙方須按本合同約定的時間按期付款。
3、乙方應按照房屋管理部門的規(guī)定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。如果甲方滿足第八條第一款第(5)項要求,乙方可接受其房屋并按及時支付購房款。
(1)交納完過戶稅費后
(2)產權證辦理完畢后
4、乙方應對丙方的居間活動提供必要的協(xié)助與配合。
第九條丙方權利和義務
1、丙方接受甲乙雙方的委托,提示甲乙雙方提供相關的文件資料。
2、甲方委托丙方收取乙方繳付的購房定金及購房款,丙方在收款收據中應載明系代理甲方收取。
3、丙方對甲乙方提供的文件資料和出具的憑證應妥善保管。
4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含資金托管)及甲、乙雙方所提供的文件資料齊備三個工作日內,安排甲、乙雙方辦理過戶手續(xù)。按有關規(guī)定及丙方的通知,由方陪同有關人員到現場驗房。
5、妥善安排甲乙雙方進行交接,提醒甲乙雙方結清約定的費用。
第十條丙方違約責任
1、丙方有下列行為之一的屬于違約:
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)與他人串通,損害委托人雙方的利益的;
(3)干預委托人買賣房屋的自主意愿,代替委托人其中的一方與另一方談判、簽約等,損害了另一方的權益的。
2、丙方違約的,應當承擔本合同丙方預期獲得傭金總價款的%。丙方因違約行為,給委托人任何一方造成經濟損失,且違約金不足以彌補的,丙方應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
第十一條委托人違約責任
1、委托人雙方有下列情形之一的屬于違約:
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)相互或與他人串通,損害丙方利益的;
(3)未能按照委托書或本合同的委托事項向丙方提供相關房產證件、文件、合同、身份證件等,致使丙方無法完成居間任務,且給丙方造成實際損失的;
2、委托人違約的,在以下款項中選擇:
(1)已經向丙方交付定金的,不得索回定金;
(2)按照丙方在本合同中應當獲得的傭金予以賠償;
(3)按照本合同標的物總價款的%賠償于丙方。
第十二條合同的解除
1、當事人就解除合同協(xié)商一致的;
2、因不可抗力致使合同目的不能實現的;
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務的;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在個工作日內仍未履行的;
5、當事人一方因其他原因致使合同目的不能實現的。
第十三條聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)()均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)()均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
丙方:
1、丙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、丙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)()均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對丙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十四條保密
甲乙丙三方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于他方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,其他方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或三方另有約定的除外。保密期限為年。
第十五條通知
1、根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及三方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十六條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙、丙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知其他方,征得他方同意后,三方在規(guī)定的.時限內(書面通知發(fā)出天內)簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經三方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十七條合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經三方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定三方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十八條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由三方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十九條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,三方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,三方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則三方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱
第二十條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同三方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十一條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙丙三方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十二條合同的效力
1、本合同自三方或三方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為年,自年月日至年月日。
3、本合同正本一式份,三方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
丙方(簽章):
簽訂時間:年月日
建筑工程居間合同范本 篇5
合同編號:
委托人:
簽訂地點:
居間人:
簽訂時間:年月日
第一條委托事項及具體要求:。
第二條居間期限:從年月日至年月日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的%或者(大寫)元。委托人應在合同成立后的日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)元。
第五條本合同解除的條件
1、當事人就解除合同協(xié)商一致;
2、因不可抗力致使不能實現合同目的;
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第六條委托人的違約責任:
第七條居間人的違約責任:
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
?。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第九條其他約定事項:
第十條本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
委托人(章): 居間人(章): 鑒(公)證意見:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:經辦人:
法定代表人:法定代表人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)賬號:
工程居間合同范本 篇6
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
根據民法典、建筑法的有關法律規(guī)定。甲乙雙方以平等、自愿、公平和誠實信用原則,為確保工程質量,工程進度,為明確雙方權利和義務,雙方共同簽訂本合同。
一、工程名稱
濮陽XXXX二期工程外墻抹灰、保溫。
二、承包內容
萬利財富廣場第六層至樓頂所有外墻抹灰及保溫。
三、質量要求
在施工過程中所有施工質量標準必須符合外墻保溫構造說明和國家驗收規(guī)范、規(guī)定標準和建設方、監(jiān)理及甲方要求。
四、工程量計算與價格
外墻抹灰按實際面積、保溫實做面積計算工程量,抹灰每平方米定價為元,保溫每平方米定價為元。
五、施工責任
在施工過程中乙方如不能保證質量、進度和安全操作過程,甲方有權責令乙方整頓,否則造成的經濟損失由乙方負責,施工中必須做到成品保護,安全用電的管理工作,做到文明施工的要求。
六、違約責任
當發(fā)生下列情況下,乙方承擔違約責任:以上合同內容經簽訂生效后,任何不遵守或違背合同內容的都視為違約。乙方如自身原因在施工過程中不能履約或被建設單位、監(jiān)理、甲方勒令退場及其它任何不能正常履約的。乙方無條件退場或施工過程中自動放棄,甲方不支付任何費用(即施工工程量視為零)。乙方行為或結果對甲方造成損失的,乙方必須全部承擔甲方所有的損失。
七、付款方式
乙方人員入場施工部分工程量后開始支付生活費,工程施工分項完成50%后,支付合同價款的40%,工程施工全部完成后付合同價款的80%,剩余20%待建設單位、質監(jiān)站、監(jiān)理、甲方驗收合格后,等外墻膩子刮完后付清。
八、安全事故
施工過程中出現的安全事故、紅傷事故全部由乙方自行承擔。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字后生效,望雙方共同遵守。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
年月日年月日
工程居間合同 篇7
委托方:
居間方:
身份證號:
身份證號:
居間方受委托方委托,雙方就居間方向委托方提供有關裝修工程項目居間服務等事項,經協(xié)商一致,簽訂本合同。
1、合同標的物
居間方向委托方提供珠江新城裝修工程,合同標的物具體情況
2、居間方義務
A、居間方應積極、認真地介紹裝修項目基本情況,并及時溝通情況;
B、居間方協(xié)助委托方做好該項目的前期溝通工作;
C、居間方提供委托方工程裝修有關設計圖及預算圖;
D、居間方應協(xié)調有關矛盾,促成委托方與該裝修工程項目方成功簽約。
3、委托方義務
A、委托方承諾一旦本裝修工程項目方與委托方簽訂合同,委托方即應承擔向居間方支付服務費義務。
B、委托方在施工期間出現質量及有關施工所有問題,委托方不能以任何理由拒付及拖延居間服務費。
4、居間服務費
A、居間服務費(即是中介服務費)的標準;
B、委托方與裝修工程方簽訂的針對本裝修工程項目合同總金額(不論何種形式)的6%,此居間費包括所有居間人的費用在內。
C、居間服務費支付方法:
委托方與裝修工程方簽訂合同后各委托方收到該項目工程費達到總造價10%以上時,委托方支付居間服務費30%,委托方收到工程費達到50%以上時,付居間服務費30%,委托方收到工程費達到70%,付居間服務費40%(即付清)。
5、誠信原則
(1)、委托方在本合同委托期內,沒有征得居間的書面同意,委托方不能與該人項目方進行協(xié)商中簽訂項目轉讓合同,否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
?。?)、委托方不能以相關企業(yè)或其子公司及一切轉讓工程名義轉讓合同。居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
?。?)、委托期內委托方未能與該項目達成協(xié)議時,委托方將不支付居間服務費。
(4)、委托方在簽訂裝修工程,在施工期間或之后,該項目增加工程量時委托方按工程量增加部分支付居間方服務費。
6、本合同經雙方簽字蓋章后生效。未經雙方書面同意,任何方不得擅自修改本合同。
違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執(zhí)行。本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份。
委托方:居間方:
代表人:代表人:
聯(lián)系地址:聯(lián)系地址:
年月日年月日
工程居間合同 篇8
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就江西省井岡山茨坪道路改造工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、"居間成功"是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的10%。外包單位若未按預計全額審批居間費用按8%計算。
2、居間成功后,居間報酬按發(fā)包單位支付結算工程款進度百分比進行結算支付,竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方轉帳方式支付。
4、居間費用稅務各自承擔。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式 如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地: 合同簽訂日:
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
年月日
年月日
工程居間合同(精彩8篇)相關文章: