下面是范文網(wǎng)小編整理的有關(guān)施工合同范文6篇 防水施工合同書范文，以供借鑒。
有關(guān)施工合同范文1
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲方根據(jù)電信工程施工需要，經(jīng)與乙方充分協(xié)商，乙方愿承擔甲方頂管工程的施工任務(wù)，達成合同條款如下：
一、 工程名稱：方元公司丈八一路、唐延路電信過路頂管工程
二、 分包工程單價：
頂D1800砼管每延長米由乙方開挖)。
三、 工程結(jié)算：
每個工作坑開始頂管時，甲方應(yīng)付給乙方每坑壹萬元生活費。按月進度付款。甲方必須每月付清當月所完成工程量的90%工程款，完成一個坑清一個坑的工程款。綜合單價以外部分根據(jù)實際發(fā)生量予以結(jié)算。工程完工后一次付清剩余總工程款的10%工程款。
四、 安全生產(chǎn)：
1、 乙方必須貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，嚴格遵守安全操作規(guī)程，對員工進行安全教育，做好防范工作。
2、 乙方應(yīng)自覺接受安全檢查，對查出的問題及時改正。
3、 生產(chǎn)所需要的勞保用品由乙方自行解決
五、 雙方的責任：
合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經(jīng)甲方同意，單方解除合同時，應(yīng)由乙方賠償甲方因影響施工計劃而造成的經(jīng)濟損失。如甲方單方面解除合同應(yīng)賠償乙方因此而造成的經(jīng)濟損失。
甲方所擁有的權(quán)利：
1、 每天對乙方進行技術(shù)、安全措施檢查、作好記錄，并雙方簽字。
2、 對工程質(zhì)量和安全進行檢查和監(jiān)督。
3、 提供文明施工所需物資和設(shè)施，乙方按甲方要求進行實施。
4、 按協(xié)議及時支付工程款。
5、 負責現(xiàn)場水、電、拆遷、地方關(guān)系協(xié)調(diào)等工作，如協(xié)調(diào)不到位，停工待料、一切機械、人工費由甲方承擔。
6、 根據(jù)工程進度確保所需材料。
乙方所擁有的權(quán)利：
1、 乙方根據(jù)施工計劃安排，按甲方要求及時組織人員進場，在甲方要求期限內(nèi)乙方人員不能到場，而造成甲方進度緩慢的，甲方有權(quán)解除合同或另行組織施工隊伍。
2、 做到安全施工、文明施工。對甲方提供的材料負有監(jiān)督責任。
3、 乙方按文明施工、創(chuàng)衛(wèi)工作方面要求，保證施工現(xiàn)場整潔、民工宿舍達標。
4、 乙方保證將甲方支付的工程款，首先按月用于支付勞務(wù)人員的費用，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方。
六、 附則：
1、 本合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方協(xié)商解決。
2、 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有相同的法律效力。
3、 本合同自雙方蓋章之日起生效。至工程全部竣工并結(jié)算完畢后失效。
甲方： 乙方：
負責人： 負責人：
年 月 日 年 月 日
有關(guān)施工合同范文2
建設(shè)工程施工合同是建設(shè)單位與施工企業(yè)通過設(shè)定的條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的特殊的承攬合同，由于建筑市場實行的先定價后成交的期貸式交易的特殊性決定了建筑行業(yè)的高風險性；同時，由于建筑工程具有投資大、工期長、材料設(shè)備消耗多、質(zhì)量要求高、產(chǎn)品固定地點、受自然和環(huán)境影響約束等具有經(jīng)濟性技術(shù)性的特點，再加上目前建筑市場僧多粥少，處于多重關(guān)系的市場下，市場對業(yè)主的約束和規(guī)范甚少，合同存在著單方面的約束性，責權(quán)利不平衡，使施工承包方在市場交易中處于明顯的弱勢和不利地位。為此，最高人民法院出臺了《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《施工合同的司法解釋》），自20xx年1月1日起施行。在建筑市場法制環(huán)境日趨規(guī)范和當事人自治原則的新形勢下，如何加強企業(yè)施工合同管理，防范和規(guī)避市場中的合同風險，已成為每個施工企業(yè)的當務(wù)之急。
1、合同風險的主要表現(xiàn)
1.1施工合同所依照的是否為有效的法律法規(guī)，合同主體是否合格；當事人意思表述是否真實；合同內(nèi)容和形式是否合法等問題，通常會影響合同的效力，或未能針對性地擬訂解決建設(shè)工程價款的結(jié)算、工程的保險、工程款的撥付、合同解除等具體情況的條款，或光是列入《招標投標法》、《建筑法》等原則性條規(guī)，到時候合同當事人發(fā)生爭議，陷入于法無據(jù)的尷尬和風險。
1.2合同存在著單方面的約束性，責權(quán)利不平衡，使施工承包方在苛刻的條件下，被動地承受著質(zhì)量、工期等方面的諸多風險。
1.3業(yè)主違約，拖欠工程款的風險。由于業(yè)主的資信存在問題，建設(shè)資金缺乏或違規(guī)工程的存在，使后續(xù)資金不能到位。
1.4先定價后成交的價格風險。建筑工程的合同標的，往往需要一定的過程才能完成；受市場多種因素的影響建筑材料的價格有時會發(fā)生劇烈波動，合同的固定價、包死價均給施工方帶來較大的風險。
1.5履約過程中的變更、簽證風險。由于業(yè)主的原因，引起設(shè)計和施工圖的更改，施工的自然條件和作業(yè)條件的意外變化等，施IT程量的增加，而業(yè)主不按時簽證或回復(fù)聯(lián)系單，給施工方帶來利益損失的風險。
上述列舉是合同的主要風險，從風險毒現(xiàn)來看，這些現(xiàn)象屬于合同風險管理的范疇。因此，施工企業(yè)應(yīng)主動急遽作出反應(yīng)，特別是《施工合同的司法解釋》依據(jù)出臺以后，施工企業(yè)要運用好《施工合同的司法解釋》，進一步健全和完善企業(yè)合同管理體系，防范和規(guī)避市場中的合同風險，切實地保護自己的合法權(quán)益。
2、企業(yè)防范和控制施工合同風險的具體措施
2.1健全和完善合同管理制度施工企業(yè)就合同管理全過程的每個環(huán)節(jié)和程序，建立和健全具體的可操作流程，這些程序和環(huán)節(jié)應(yīng)包括：介紹信的開具、招標信息的跟蹤、中標情況的匯總、合同的草擬、洽談、評審、用印、履約跟蹤、變更、違約、解除、終止等。除了總公司有健全的合同管理制度和操作流程，有分公司設(shè)立的企業(yè)，還必須根據(jù)實際情況補充增加自己的管理制度，這樣可使合同管理的細節(jié)有章可循，有案可查，減少不必要的失誤和盲目所帶來的市場風險。
2.2建立符合企業(yè)實際的合同管理體系。
2.2.1大中型施工企業(yè)應(yīng)建立專門的合同管理機構(gòu)，分公司或項目部應(yīng)設(shè)立合同管理崗位，應(yīng)由專人專責管理。
2.2.2合同管理人員首先要具備相應(yīng)的法律、法規(guī)知識和運用法律、法規(guī)的能力，熟悉合同簽訂和變更、索賠程序，同時還要具備工程管理、造價管理知識和實際運用能力。
2.2.3應(yīng)采用統(tǒng)一的合同文本。最好直接套用建設(shè)部和國家工商局推薦的施工合同示范文本。其特點是規(guī)范、全面、嚴謹、準確，具有較強的操作性。采用這個文本，將有利于避免因管理人員水平不高或疏忽而產(chǎn)生的漏洞，有利于明確合同主體雙方的權(quán)利和義務(wù)，也有利于合同爭議的解決。但在市場中處于強勢地位的那些業(yè)主和發(fā)包方往往不愿采用該文本，常常喜歡自己擬訂合同。這時施工方要引起高度重視，對擬訂的每個條款，特別是合同中的免責條款，加以仔細斟酌，以免無效合同和錯漏、歧義的產(chǎn)生，盡量限制業(yè)主風險的轉(zhuǎn)嫁，盡力保護自己的合法權(quán)益，因為合同中的任一條款都有可能給當事人帶來較大風險和重大的損失。
2.3要從程序和實體上把好合同評審關(guān)，并嚴格評審
2.3.1要充分研究招標技術(shù)文件。招標文件是要約邀請，其中很多關(guān)于技術(shù)性的要約條款，涉及到發(fā)包人、承包人的權(quán)利義務(wù)，并將成為合同的主要內(nèi)容。評審招標文件的主要內(nèi)容應(yīng)是項目的合法性、工程承接的可能性、施工難易的程度、資信狀況、風險程度、以及業(yè)主或發(fā)包方以往的經(jīng)營業(yè)績與履約能力等，企業(yè)的合同主管部門與相關(guān)部門應(yīng)作出明確的評審結(jié)論，確定是否參加招標。
2.3.2如投標中標，從程序細節(jié)上對合約簽訂權(quán)的要求，作出對應(yīng)的規(guī)范化的操作標準和流程。在主體上，根據(jù)招標文件和要求規(guī)定的合約條款，作逐條的綜合評審。并根據(jù)合約標的和項目規(guī)模的大小，由企業(yè)內(nèi)部合同主管部門協(xié)同相關(guān)部門以會議會審的方式加以評審。針對合同涉及的法律依據(jù)、施工和材料要求、免責條款、條文詞句，進行嚴格審核或修改。對施工企業(yè)法人代表的授權(quán)代理人，要有嚴格的條件限制，保證企業(yè)法人授權(quán)行為的規(guī)范。
2.4建立嚴格的印章使用制度企業(yè)的合同專用章是代表企業(yè)在經(jīng)營活動中對外行使權(quán)利、承擔義務(wù)、簽訂合同的憑證。因此，企業(yè)要實行合同專用章審批和使用分離的規(guī)定。
2.4.1由企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負責審批。
2.4.2指定專人做好登記、用印以及合同專用章的保管。
2.5加強履約合同過程中的管理。
根據(jù)建設(shè)施工合同持續(xù)時間長，標的額度比較大，而且合同履行過程中干擾事件和市場因素多變，變更、增補合同和施工簽證頻繁，施工企業(yè)要應(yīng)用好《施工合同的司法解釋》第16～19條，指導(dǎo)項目部加強簽證管理，及時收集和整理好原始憑證。這是減少合同雙方紛爭和施工企業(yè)經(jīng)濟損失的惟一途徑，也是合法合理轉(zhuǎn)移合同風險的主要手段，更是合同當事人保護自身權(quán)益的最好辦法。
3、加強法律學(xué)習，提高防范能力從現(xiàn)有的市場環(huán)境來看，施工企業(yè)承擔太多不應(yīng)承擔的市場風險，但市場的有序、完善和規(guī)范，有一個漸進的過程。
施工企業(yè)應(yīng)從領(lǐng)導(dǎo)開始到有關(guān)部門及人員學(xué)透與建設(shè)工程密切相關(guān)的《建筑法》、《合同法》、《招標投標法》等基本法律，還需深刻理解和熟練運用像《施工合同的司法解釋》、《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》等作為法院判決和法官直接引用的具體法律根據(jù)，并具體落實到企業(yè)的施工合同管理中，練好保護自身權(quán)益的內(nèi)功。這樣，就能最大限度地減少市場經(jīng)濟中合同和法律訴訟的風險，萬一被訴訟，也能用法律保護自己。這就要靠施工企業(yè)在合同管理中有效用好《施工合同的司法解釋》等類似適用法律的相關(guān)規(guī)定。
有關(guān)施工合同范文3
甲方建房者:
乙方承包者:
以下簡稱甲乙雙方,經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
1、甲方與乙方商議,甲方計劃拆舊建平房工程,以的方式承包給乙方做建房工程。
2、具體協(xié)議如下：
(1)瓦工部分：基礎(chǔ)由自然地面下挖公分，打地圈梁為，套子為c，地梁主筋根，套子間隔c;外墻為墻，屋內(nèi)隔斷為墻;打頂鋼筋為，間隔c。打頂水泥抹光，不包括防水工程。
(2)裝修做法：外墻水泥砂漿抹光。屋內(nèi)水泥砂漿抹光，大檐水泥砂漿抹光;屋內(nèi)頂棚用插板;地面鑲磚ca;2;，價格每平米不超過元;屋內(nèi)頂棚和墻面998膩子粉兩遍，不包括內(nèi)墻涂料。屋內(nèi)燈具只要按上燈泡亮就算完工。其余不包括組合柱、上圈梁、外墻保溫、外墻涂料、前臉鑲磚等。屋內(nèi)不包括坐便、洗手池、窗簾、廚房用具等。
3、結(jié)算方式：按基礎(chǔ)外皮墻體長度乘以寬度計算每平米元結(jié)算。
4、付款方式：分三次付清所有款項，
1)工人進場時，甲方預(yù)付給乙方材料款占全部的30%。
2)主體長完墻時，甲方需向乙方預(yù)支付打頂費用占全部款項的30%。
3)拆模時，甲方需向乙方支付裝修預(yù)付款以及安裝窗戶的費用占全部的20%。
4)完工后____日內(nèi)，甲方需向乙方支付剩余全部款項的20%
5)另注：乙方在承建甲方工程過程中需使用人工費可與甲方商議，臨時支取使用。
5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程質(zhì)量等問題，乙方的施工人員在施工過程中出現(xiàn)事故由乙方負責，甲方不需要承擔任何責任。
6、甲方對乙方有質(zhì)量監(jiān)督的責任，當發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題應(yīng)及時與乙方進行有效溝通，并核實質(zhì)量問題，友好協(xié)商解決問題，盡量避免施工材料的損失和浪費，并使該質(zhì)量問題得到有效改善。當乙方盡最大努力達到甲方滿意成果時，甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各種費用。
7、甲方在施工過程中，需要自行支付乙方所用鉛絲。
此協(xié)議一式兩份，一經(jīng)簽字，即可生效!加活加錢，減活不減錢!
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
有關(guān)施工合同范文4
甲方：
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，自愿簽訂合同。
一、 工程慨況：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、承包范圍：抹灰前吊線、打巴清理基層、掛鋼網(wǎng)、砂漿攪拌、運輸、墻面澆水濕潤砼墻面噴漿、墻面的抹灰及養(yǎng)護、窗洞口水泥砂漿護腳的抹灰、內(nèi)墻面線管、腳手眼洞口的封堵、共用通道、消防樓梯墻面、樓梯梁天棚和梯步上下口支架模砼補縫、抹灰架的搭設(shè)、工完場清及現(xiàn)場安全文明等內(nèi)容。
4、承包方式：內(nèi)墻面抹灰人工費
二、單價及結(jié)算方式：
1、工程結(jié)算以設(shè)計圖紙為依據(jù)，按照實際抹灰面積計算元/m2 (扣除門窗洞口等)。
三、質(zhì)量 及工期要求：
1、質(zhì)量方面：嚴格按照 施工圖紙及相應(yīng)施工規(guī)范、驗收標準的 驗收，確保工程質(zhì)量一次驗收合格。
2、工期：具備施工條件的情況下因甲方原因造成的，工期順延;因乙方原因影響工程工程進度視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰(因天氣原因及不可抗力除外)。
四、付款方式：
1、內(nèi)墻抹灰每完成兩層驗收合格后付至所完成工程質(zhì)量的70%，剩余30%完工后三個月內(nèi)付清。(按照甲方付款同步進行)
2、申請款項時需要提供確認的 工程量，驗收報告單等資料。
五、質(zhì)量、安全處罰措施：
1、進入施工現(xiàn)場，必須戴好安全帽，高出作業(yè)時，必須系好安全帶，違者每人罰款 20 元。
2、嚴禁酒后作業(yè)，違者每人罰款
3、乙方按工程的需求自帶工具、運輸斗車、安全帽、安全帶等材料，
4、嚴禁聚眾鬧事出現(xiàn)，無論有何理由，每次均罰乙方元，工程結(jié)算時扣除。
5、對甲方提出的整改要求和通知，乙方應(yīng)立即整改，不得消極拖延。若甲方提出問題后，乙方不進行整改和整改不利，甲方將視情節(jié)輕重對乙方以每次 50 元以下罰款。
6、由于乙方施工質(zhì)量問題造成的返工、返修、由乙方承擔全部返工費和材料費。
六、補充條款：
1、乙方必須認真執(zhí)行甲方的技術(shù)、安全交底，保證安全施工，確保工程質(zhì)量。
2、(a)、抹灰前應(yīng)沖餅，必須保證墻面的垂直度、水平度規(guī)范規(guī)定要求，
(b)、洞口縱向、橫向尺寸誤差以驗收規(guī)范為準。
(c)、所有墻面必須提前一天在磚墻面澆水，第二天進行面層抹灰，操作程序兩遍成活。
3、內(nèi)墻面、窗臺不得有空鼓，如后期檢查發(fā)現(xiàn)空鼓乙方必須及時修復(fù)。
4、落地灰應(yīng)及時收集利用，應(yīng)及時清理現(xiàn)場，做到工完料凈場地清。
5、對成品墻面必須進行成品保護，不得發(fā)生碰撞、刮擦活碰角等現(xiàn)象。
6、以上問題如不按要求操作每次罰款元。
7、未盡事宜，甲方雙方協(xié)商解決。
8、協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自合同簽訂之日起生效，結(jié)清合同結(jié)算款后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
有關(guān)施工合同范文5
發(fā)包人(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合工程的具體情況，為明確雙方責任、協(xié)作配合，確保工程施工質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程建設(shè)地：
3、工程規(guī)模、特征：
4、工程施工任務(wù)(內(nèi)容)與技術(shù)要求：須符合《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》JGJ79-20xx要求。
5、預(yù)計施工工作量：
6、完成施工工作量測量方式：
7、質(zhì)量標準：
第二條：甲方應(yīng)向乙方提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責：
1、本工程批準文件、用地(附紅線范圍)，以及施工許可等批件復(fù)印件。
2、工程施工任務(wù)委托書，技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。
第三條：合同工期
1、本工程定于于年月日竣工，總工期為 天。
2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設(shè)計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經(jīng)甲方同意，可順延工期。
第四條：計費標準及付費方式
1、本工程施工約定包干價方式計費，每平方米固定價為 元，總價預(yù)計為元(大寫： ) ，總價款以最終施工測量面積為準結(jié)算。
2、本合同生效后日內(nèi)，甲方向乙方預(yù)支約定總工程款 30 %的款項，計 元;地基基礎(chǔ)工程完成強夯工作量 50 %時，甲方向乙方支付工程進度款 60 %的款項，計 元。剩余 10 %款項待工程基礎(chǔ)驗收合格后由甲方一次性支付，計
第五條：雙方責任
1、甲方委托任務(wù)時，必須以書面形式明確施工任務(wù)，并按第二條規(guī)定提供文件資料。
2、甲方應(yīng)為乙方提供基本的工作條件，如
3、乙方應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和甲方委托書及技術(shù)要求進行工程施工技術(shù)，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人員應(yīng)遵守安全和保密規(guī)則，對施工過程中發(fā)生的安全事故負責，并對與本合同有關(guān)的資料負有保密義務(wù)。
第六條：違約責任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應(yīng)補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產(chǎn)值計算。
2、因未滿足技術(shù)要求，致使施工質(zhì)量不能合格驗收，由此造成的經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結(jié)算。
4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應(yīng)向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
5、乙方未能按期完成施工任務(wù)，每遲延一日，應(yīng)減收工程款千分之一的違約金。
第七條：其他事項
1、本合同未盡事項，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同時發(fā)生爭議，雙方及時協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)向甲方所在地人民法院起訴。
3、雙方完成本合同約定的約定的義務(wù)后，本合同終止。
4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
有關(guān)施工合同范文6
甲方： 乙方：
為了明確雙方在施工中權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟責任雙方共同協(xié)商同意簽訂本合同。
1、在建筑工程面積約為 平方米，完工后以實際建筑面積計算付款。甲方以單包形式，包工不包料的工程承包給乙方每平方米285元（ 285 元整）。由乙方負責施工完成。。
2、甲方責任：開工前甲方做好三通（水、電、路）準備工作。開工后必須保證建材及時運達工地，水電費甲方負責。甲方還提供住房給乙方，用于施工。開工及時付給施工費 元，因甲方造成的損失乙方有權(quán)要求賠償。
3、乙方責任：乙方施工，必須按圖施工，不得私自更改。必要更改時，雙方協(xié)議解決。在施工中所需的一切工具模板、架子等各種設(shè)備都由乙方全部解決。
4、關(guān)于建房標準：乙方保證地基牢固，墻體面要平面垂直，墻角垂直，必要時一定要該灌漿時灌漿，該滲透磚時滲透磚，鋼筋水泥符合一定的比例標準，前面墻面，廁所、廚房墻磚鋪好、樓面做好防水，水電安裝到位。其他墻體青灰抹光。
5、乙方要規(guī)范施工、標準施工，不得偷工減料，并且盡量做到不大量浪費材料。不得將甲方的材料借給他人，如果甲方一擔發(fā)現(xiàn)有材料無故流失，甲方有權(quán)終止合同。
6、甲方付款方式：根據(jù)工程進度、驗收合格、分段付款。干多少活，付多少錢，不干的活不付款。
（1）開工
基礎(chǔ)完成驗收合格后，付 元（ ），可分批次支付。
?。?）一層樓面完成驗收合格后，付 元（ 整）。
?。?）二層主體完成驗收合格后，付 元（ 整）。
?。?）工程全部驗收合格，付 元（整）。剩余款項整體完工驗收合格后，留總工程費用的5%作為保修金，保修期一年，余款在1個月后全部付清。如果施工資金不到位，乙方有權(quán)甲方追究責任，并終止合同，一切損失甲方負責。
乙方在甲方監(jiān)督下進行施工，施工期間有事互相商量，不能無故生事端，如發(fā)生爭端應(yīng)通過合法渠道解決。
7、施工工人的管理由乙方自行負責管理，在施工中的一切安全由乙方自行負責。因違規(guī)操作等一切人身傷害所帶來的后果與甲方無關(guān)。因打架斗毆或私自外出發(fā)生事故以及從事違法行為所造成的后果與甲方無關(guān)。
8、乙方在施工中違規(guī)操作造成的不合格工程，甲方有權(quán)要求賠償、返工。
9、工程開工時間：雙方一致同意定于 年 月 日前開工。 主體于 年 月 日前全部竣工。
10、此合同必須符合法律規(guī)范，違法的不能生效。此合同一旦簽訂雙方必須遵守，違者要承擔法律責任，并賠償50%違約金?？砂础逗贤ā坊蚱渌蓷l款的法律程序解決。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）：
年 月 日 年 月 日
有關(guān)施工合同范文6篇 防水施工合同書范文相關(guān)文章：
★ 鄉(xiāng)村公路施工合同范本3篇 鄉(xiāng)村修建公路合同
★ 家庭裝飾裝修的施工合同12篇 天津市住宅裝飾裝修工程施工合同
★ 室內(nèi)裝飾裝修施工合同12篇(簽訂裝修施工合同注意事項)