下面是范文網(wǎng)小編收集的樣品買(mǎi)賣(mài)合同10篇,以供參考。
樣品買(mǎi)賣(mài)合同1
合同編號(hào):____________________
出賣(mài)人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)___________________
買(mǎi)受人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)___________________
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 甲方應(yīng)封存樣品,并對(duì)樣品質(zhì)量予以說(shuō)明。乙方向甲方訂購(gòu)產(chǎn)品,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的產(chǎn)品。
第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的產(chǎn)品與樣品相同,甲方交付的產(chǎn)品質(zhì)量仍然應(yīng)當(dāng)符合種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。
第三條 產(chǎn)品的數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
?。保a(chǎn)品的數(shù)量: 。
2.計(jì)量單位、計(jì)量方法:。
第四條 產(chǎn)品的價(jià)格,按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行:
?。?按甲乙雙方的商定價(jià)格;
2.按照訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格;
?。?按照國(guó)家定價(jià)履行。
第五條 產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)(包括專(zhuān)用線、碼頭)
?。保a(chǎn)品的交貨單位:。
2.交貨方法,按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行:
(1)乙方送貨;
?。ǎ玻┮曳酱\(yùn);
(3)甲方自提自運(yùn)。
3. 產(chǎn)品的交(提)貨期限:。
4.運(yùn)輸方式: 。
5.到貨地點(diǎn)和接貨單位(或接貨人)。
第六條 買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣元,共人民幣
交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第七條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對(duì)方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受到損害時(shí),乙方可請(qǐng)求賠償。
第九條 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對(duì)方造成的損失,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十條 驗(yàn)收方法 第十一條 對(duì)產(chǎn)品提出異議的時(shí)間和辦法
?。保曳皆隍?yàn)收中,如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不相同時(shí),應(yīng)一面妥為保管,一面在天內(nèi)向甲方提出書(shū)面異議;在托收承付期內(nèi),乙方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標(biāo)的物收到之日起過(guò)兩年內(nèi)未通知乙方的,視為產(chǎn)品合乎樣品。2.乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
?。常欠袷羌追皆诮拥叫璺綍?shū)面異議后,應(yīng)在天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則,即視為默認(rèn)乙方提出的異議和處理意見(jiàn)。
第十二條 甲方所交付產(chǎn)品,如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同。因此致乙方受到損害者,可以請(qǐng)求賠償。貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
第十三條 雙方當(dāng)事人在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會(huì)仲裁。
第十四條 其它 第十五條 本合同自年合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
賣(mài) 方: ___________________ (簽章)
法定代表人 :_______________(簽章)
地 址: ________________________________________
電 話 : _______________________________________
開(kāi)戶銀行: _____________________________________
賬 號(hào) :________________________________________
買(mǎi) 方: ___________________ (簽章)
法定代表人 :_______________(簽章)
地 址: ________________________________________
電 話 : _______________________________________
開(kāi)戶銀行: _____________________________________
賬 號(hào) :_________________________________________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同2
賣(mài)方:________(下稱甲方)
地址:________
郵編:________
電話:________
傳真:________
電子郵箱:________
買(mǎi)方:________(下稱乙方)
地址:________
郵編:________
電話:________
傳真:________
電子郵箱:
茲為貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購(gòu)________貨物,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物________件,甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí),乙方可請(qǐng)求賠償,甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條
如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條
買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_(tái)_______元,共人民幣_(tái)_______元,于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條
乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對(duì)方造成損害,應(yīng)頁(yè)賠償之責(zé)。
第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者,更得請(qǐng)求賠償。
第七條
貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
(1)提________交仲裁委員會(huì)仲裁;
?。?)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項(xiàng):________本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。出賣(mài)人(甲方)(簽章):________買(mǎi)受人(乙方)(簽章):________________年____月____日________年____月____日
簽訂地點(diǎn):________簽訂地點(diǎn):________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同3
出賣(mài)人(以下簡(jiǎn)稱甲方):
聯(lián)系方式:
地址:
買(mǎi)受人(以下簡(jiǎn)稱乙方):
聯(lián)系方式:
地址:
茲為貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購(gòu)貨物,合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。雙方確認(rèn)已于年 月___日共同封存樣品(雙方各持一份)
第二條 甲方如不能按期交付或僅能交付一部分,應(yīng)于____日前通知乙方延期交付;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí),乙方可請(qǐng)求賠償,甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能按期交貨或不能全數(shù)的交付,可延緩交付。其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買(mǎi)賣(mài)貨款每件_____元,共_____元,交貨時(shí)應(yīng)全部付清。如乙方不能付清的,甲方可停止交付貨物,并約定一定期間催其付款,逾期仍不交付的,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害可以請(qǐng)求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于_____日前通知甲方延展交貨日期,若甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,若給對(duì)方造成損害的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害的,可以請(qǐng)求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
第八條 合同一式___份,甲、乙雙方各執(zhí)____份。
(以下無(wú)正文)
出賣(mài)人(甲方):
______年_____月____日
買(mǎi)受人(乙方):
______年_____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同4
出賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱甲方): 買(mǎi)受方(以下簡(jiǎn)稱乙方): 身份證號(hào): 通訊地址:,聯(lián)系電話:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購(gòu)買(mǎi)甲方 肉牛等事宜,訂立本合同。
第一條 標(biāo)的物: 產(chǎn)地 性別 顏色 品種的牛 頭。
第二條 價(jià)款: 乙方購(gòu)買(mǎi)該牛的總價(jià)款為人民幣 元(人民幣大寫(xiě) 萬(wàn)元整),本合同簽訂當(dāng)日交付定金元,剩余款項(xiàng)乙方于________年月____日一次性付清。
第三條 質(zhì)量 甲方持有 獸醫(yī)站為該肉牛出具的當(dāng)年檢疫合格證明文件。
第四條交付: 甲方定于________年____月____日前將該肉牛及檢疫合格的證明文件交付給乙方,乙方若不按本合同
第二條的約定時(shí)間付款,甲方可按 乙方遲延付款的天數(shù)推遲交付肉牛的時(shí)間,若乙方遲延付款達(dá)天,甲方可拒絕交付肉牛。 乙方須當(dāng)場(chǎng)檢查肉牛情況及檢疫合格的證明文件,如有異議,須當(dāng)場(chǎng)提出,若當(dāng)場(chǎng)未提,把肉牛提走的,視為肉牛合格。 肉牛的交付地點(diǎn)為: 交付方式:乙方自提。
第五條 稅費(fèi)負(fù)擔(dān): 買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中產(chǎn)生的所有稅費(fèi)均由乙方承擔(dān)。
第六條 費(fèi)用負(fù)擔(dān): 本合同簽訂前與該肉牛有關(guān)的債權(quán)債務(wù)由甲方承擔(dān),與乙方無(wú)關(guān)。肉牛交付之后的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第七條 雙方權(quán)利義務(wù):
1、乙方需按照合同約定的時(shí)間按期足額向甲方交納購(gòu)???;
2、甲方需將與牛有關(guān)的、檢疫證明文件的原件交給乙方。
第八條 違約責(zé)任:
1、若乙方單方解除本合同,則甲方不退還定金;
2、若乙方遲延付款達(dá)____日,按 元日向甲方支付違約金。
3、乙方逾期提牛,按 元日向甲方支付肉牛保管費(fèi),在此期間的風(fēng)險(xiǎn)由乙方自行承擔(dān)。
第九條 合同的解除:
1、雙方協(xié)商一致;
2、乙方遲延付款達(dá)天,甲方可單方解除本合同。
第十條 補(bǔ)充條款: 未盡事宜,雙方可友好協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與正文條款不相一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
第十一條 爭(zhēng)議解決條款:甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,由甲方所在地人民法院管轄。
第十二條 本合同共三頁(yè),一式 份,具有同等效力,甲、乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(出賣(mài)人): 乙方(買(mǎi)受人):
________年____月____日年____月____日 簽訂時(shí)間:
樣品買(mǎi)賣(mài)合同5
上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強(qiáng)縣富強(qiáng)北路167號(hào)。
法定代表人李英寬,董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
委托代理人湯濤,河北科力空調(diào)工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號(hào)。
法定代表人吳山永,董事長(zhǎng)。
委托代理人安亞利,北京日月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司職員。
上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案,不服北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后,依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長(zhǎng),法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問(wèn)。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
科力空調(diào)公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同,價(jià)款為: 21 000元。當(dāng)時(shí)雙方約定:科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園一區(qū)16號(hào)樓。日月房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運(yùn)行3個(gè)月后付35%、余款1年付清??屏照{(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請(qǐng)求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元,并承擔(dān)訴訟費(fèi)。
日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱:日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清科力空調(diào)公司的貨款,科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開(kāi)具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對(duì)日月房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議,日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是,科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請(qǐng)求已過(guò)訴訟時(shí)效,請(qǐng)求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請(qǐng)求。
一審法院審理查明:XX年9月13日,科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》,約定:日月房地產(chǎn)公司購(gòu)買(mǎi)科力空調(diào)公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī),合計(jì)價(jià)款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限:設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行安裝,后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限:付定金20%,到現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%,運(yùn)行3月后付35%,余下滿1年付清。合同簽訂后,日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底,科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
一審法院判決認(rèn)定:科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成,不違反國(guó)家相關(guān)的法律規(guī)定,應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同,對(duì)雙方當(dāng)事人即具有法律約束力,科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同,履行合同規(guī)定的義務(wù)。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清科力空調(diào)公司的貨款”的答辯意見(jiàn),對(duì)于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元,科力空調(diào)公司予以認(rèn)可。對(duì)于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16 800元,科力空調(diào)公司予以否認(rèn),且日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16 800元貨款,對(duì)此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問(wèn)題,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》規(guī)定,向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時(shí)間,日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí),科力空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害,而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟??屏照{(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過(guò)訴訟時(shí)效”的主張,該院不予采納。理由是:合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限,也可以說(shuō)是在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。實(shí)際上,雙方在合同有效期限內(nèi),只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)這1筆買(mǎi)賣(mài),此后雙方就再?zèng)]有過(guò)依據(jù)該合同的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關(guān)于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效的抗辯理由成立??屏照{(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請(qǐng)求依據(jù)不足,該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百三十五條的規(guī)定,判決:駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請(qǐng)求。
科力空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的,若有不同理解,應(yīng)從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋??屏照{(diào)公司請(qǐng)求二審法院撤銷(xiāo)一審判決,依法改判或發(fā)回重審。
日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書(shū)面答辯意見(jiàn),但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對(duì)合同有效期的認(rèn)定是合理的,認(rèn)定訴訟時(shí)效已過(guò)是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋?zhuān)渤^(guò)了訴訟時(shí)效。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。
上述事實(shí),有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。
本院認(rèn)為,科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,合法有效,雙方均應(yīng)依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款,但科力空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元,否認(rèn)收到16 800元,日月房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款,故對(duì)此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間,日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在XX年4月,科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過(guò)法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間??屏照{(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利,并未超過(guò)訴訟時(shí)效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限,即在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi),雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21 000元設(shè)備的買(mǎi)賣(mài),且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過(guò)訴訟時(shí)效的上訴意見(jiàn)不成立,應(yīng)予駁回。綜上,一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,處理并無(wú)不當(dāng),應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定,判決如下: 駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費(fèi)二百八十一元,由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
二審案件受理費(fèi)五百六十三元,由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買(mǎi)賣(mài)合同6
出賣(mài)人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
買(mǎi)受人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
茲為貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購(gòu) 貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物 件,甲方應(yīng)于 日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí),乙方可請(qǐng)求賠償,甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣 仟 佰元,共人民幣 萬(wàn) 仟 佰元,交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對(duì)方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害者,更得請(qǐng)求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各方不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同。
合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方:__________________ 乙方:_________________
負(fù)責(zé)人:________________ 委托人:_______________
代表:__________________ 代表:_________________
簽約時(shí)間:____________年____________月___________日
出賣(mài)人(甲方):
買(mǎi)受人(乙方):
樣品買(mǎi)賣(mài)合同7
室 內(nèi) 裝 飾 工 程
施 工 承 包 合 同 書(shū)
二零零九年八月
致力于設(shè)計(jì)行業(yè)
打造裝飾品牌
裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包人(甲方): 委 托 代 理 人: 電 話: 工 程 設(shè) 計(jì) 師:
電話:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一部分 工程概況
第1條、工程地點(diǎn):________________________________________________ 第2條、工程內(nèi)容及做法
?。ㄔ斠?jiàn)工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表及報(bào)價(jià)單)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:
?。?)承包人包工、部分包料(詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單),發(fā)包人提供部分材料(詳見(jiàn)報(bào)價(jià)說(shuō)明);
?。?)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實(shí)際施工的要求,與工程實(shí)際使用量的誤差應(yīng)在+-8%以內(nèi)。
?。?)由承包人提供的材料必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問(wèn)題,由承包人承擔(dān)責(zé)任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開(kāi)工日期_______年_______月_______日; 竣工日期_______年_______月_______日。
?。篲____________________元,為不含稅報(bào)價(jià)(詳見(jiàn)裝修工程報(bào)價(jià)單)。
第二部分 施工圖紙
_______元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用包括/不包括在工程價(jià)款內(nèi))。
第三部分 發(fā)包人義務(wù)
第1條、開(kāi)工前三天,為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)(物管等),并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用;
第4條、不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
第四部分 承包人義務(wù)
第1條、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
第2條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
第3條、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第五部分 工程變更
第1條、工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見(jiàn)裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知承包人,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。需要保管的,發(fā)包人應(yīng)作好密封標(biāo)志,并交由現(xiàn)場(chǎng)管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料,承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第三條,所提供材料保證一年內(nèi)不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延: (1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;
?。?)發(fā)包人五金件(不含門(mén)鎖、潔具等)安裝;
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責(zé)任不能按期開(kāi)工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 第2條、施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),
認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
第九部分 工程驗(yàn)收和保修
第1條、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收: (1)__隱蔽工程驗(yàn)收__; (2)__水電工程完工__;
(3)__中期驗(yàn)收(木作工程完工),并作好工作量統(tǒng)計(jì)決算__; (4)ICI漆工程完工 。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)工程驗(yàn)收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收(否則視同工程合格),填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見(jiàn)工程結(jié)算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負(fù)責(zé)采購(gòu)裝飾裝修材料及設(shè)備的,發(fā)包人可要求承包人提交說(shuō)明書(shū)、保修單和環(huán)保說(shuō)明書(shū)。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為12個(gè)月,保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。驗(yàn)收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單(見(jiàn)工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為24個(gè)月。
第5條、在正常使用條件下,工程應(yīng)在一定時(shí)期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問(wèn)題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過(guò)2次(處)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實(shí)際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問(wèn)題造成的相關(guān)損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的工程的造價(jià)(根據(jù)附工程報(bào)價(jià)單)。
嚴(yán)重工程質(zhì)量問(wèn)題是指在正常使用條件下: 防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動(dòng)工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問(wèn)題除外);
墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2
以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問(wèn)題除外);
墻磚超過(guò)5處(塊)以上松動(dòng)、脫落;
地磚、地板工程出現(xiàn)5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動(dòng)、脫落(材料質(zhì)量問(wèn)題除外); 木工工程出現(xiàn)開(kāi)裂、脫膠(榫)、松動(dòng)、變形(材料質(zhì)量問(wèn)題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
第2條、工程中期驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單(見(jiàn)工程結(jié)算單)并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清工程款。每項(xiàng)工程增加項(xiàng)目結(jié)算應(yīng)在每次付款時(shí)結(jié)清。
第十一部分 違約責(zé)任
第1條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第2條、未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第3條、因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),終止方應(yīng)提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第十二部分 合同爭(zhēng)議的解決方式
第1條、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項(xiàng)具體規(guī)定
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)。
第2條、施工期間,承包人應(yīng)盡量確保工程不對(duì)鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對(duì)工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計(jì)和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負(fù)責(zé)。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分;下午
_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分。承包人應(yīng)按時(shí)開(kāi)工、停工,并不在施工現(xiàn)場(chǎng)從事與工程無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
第十五部分 附則
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。 備注:
?。?)從竣工驗(yàn)收之日計(jì)算,保修期為壹年。
?。?)保修期內(nèi)由于承包人施工不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題,承包人無(wú)條件地進(jìn)行維修,并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)發(fā)包人進(jìn)行賠償;
?。?)保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當(dāng)造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費(fèi)。
?。?)本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字(蓋章)后生效。
發(fā)包人簽字:
承包人簽字(蓋章):
樣品買(mǎi)賣(mài)合同8
出賣(mài)人:_________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
買(mǎi)受人:_________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
茲為_(kāi)________貨物買(mǎi)賣(mài),經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購(gòu)_________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物_________件,甲方應(yīng)于_________日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí),乙方可請(qǐng)求賠償,甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_(tái)________元,共人民幣_(tái)________元于甲方,交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時(shí),甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于_________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時(shí),乙方可以解除合同,如給對(duì)方造成損害,應(yīng)付賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時(shí),乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同,甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者,更得請(qǐng)求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的,各不得主張?jiān)鰷p,或借故解除合同等情況。
第八條 合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
?。?)依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項(xiàng):_________
本合同一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份為憑。
出賣(mài)人(甲方)(簽章):_________ 買(mǎi)受人(乙方)(簽章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同9
甲方(賣(mài)方):
合同編號(hào):G-0502
乙方(買(mǎi)方):
簽訂地點(diǎn):上海
第一條 紅木家具基本情況 (請(qǐng)逐項(xiàng)填寫(xiě),勿寫(xiě)“同樣品”;“驗(yàn)收說(shuō)明”等內(nèi)容請(qǐng)?jiān)隍?yàn)收后填寫(xiě))簽訂時(shí)間:________年____月____日
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):每件紅木家具應(yīng)符合B2385-20 新版《中國(guó)深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹(shù)木名稱,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和實(shí)際用材符合,且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條 付款方式:簽訂合同后,乙方于____日內(nèi)付清全額貨款,甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。
第四條 甲方送貨,運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款,經(jīng)乙方驗(yàn)貨簽收,甲方應(yīng)在交貨時(shí)督促乙方對(duì)家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無(wú)《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書(shū)》進(jìn)行驗(yàn)收,乙方發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出,并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。
第五條 違約責(zé)任:若甲方未能按約定時(shí)間交貨,每延誤一天,按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購(gòu)買(mǎi)家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的,乙方告知甲方后,甲方在 7 天內(nèi)修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書(shū)明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應(yīng)予以更換或退貨。
第七條 合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由甲乙雙方當(dāng)事 人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 二 種方式解決:
(一)提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第八條 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):賬號(hào):
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式
樣品買(mǎi)賣(mài)合同10
供方(甲方):
通信地址: 電話: 傳真:
需方(乙方):
通信地址:電話傳真:
甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就乙方購(gòu)買(mǎi)甲方 產(chǎn)品,簽訂本合同,內(nèi)容如下:
一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方所購(gòu)甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。
二、交貨時(shí)間、地點(diǎn):甲方應(yīng)在 年 月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地 。
三、收貨與驗(yàn)貨:乙方指定的收貨人1姓名 身份證號(hào) ,聯(lián)系電話 ;收貨人2姓名 身份證號(hào) ,聯(lián)系電話 。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗(yàn)貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后 日內(nèi)自行對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),并向甲方提出書(shū)面質(zhì)量異議,逾期無(wú)書(shū)面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書(shū)面質(zhì)量異議,乙方應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報(bào)告結(jié)論解決。如檢驗(yàn)質(zhì)量不合格,乙方有權(quán)無(wú)條件退貨。
四、付款時(shí)間、方式:乙方應(yīng)在收貨后天內(nèi)通過(guò)甲方提供的銀行帳號(hào)用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
五、違約責(zé)任與合同解除:甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,每逾期一日,按應(yīng)交付貨物價(jià)款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過(guò) 天未交付貨物,乙方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應(yīng)交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過(guò) 天未支付貨款,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
六、爭(zhēng)議解決:甲、乙方如發(fā)生爭(zhēng)議糾紛,均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效:本合同一式兩份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的.簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
甲 方:(公章) 乙 方:(公章)
甲方(代表): 乙方(代表):
年月日 年月日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同10篇相關(guān)文章:
★ 正規(guī)工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同范本14篇
★ 城中村房屋買(mǎi)賣(mài)合同3篇(村民房屋買(mǎi)賣(mài)合同)
★ 有關(guān)買(mǎi)賣(mài)合同模板6篇 買(mǎi)賣(mài)合同模板通用
★ 精品房屋買(mǎi)賣(mài)合同范文4篇 房屋買(mǎi)賣(mài)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同范本
★ 實(shí)用買(mǎi)賣(mài)合同范文3篇 買(mǎi)賣(mài)合同范本 標(biāo)準(zhǔn)版
★ 農(nóng)副產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同6篇 產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同農(nóng)副產(chǎn)品
★ 小產(chǎn)權(quán)房買(mǎi)賣(mài)合同范文4篇 小產(chǎn)權(quán)房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議書(shū)范本