下面是范文網(wǎng)小編整理的建設施工合同9篇(建設工程合同管理)，供大家參考。
建設施工合同1
發(fā)包方：__（以下簡稱甲方）
承包方：__（以下簡稱乙方）
由于工程建設需要，甲方委托乙方承包室外綠化管道建設工程。為確保工程質量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任、權利和義務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關規(guī)定，雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
第一條工程概況
1、工程名稱：__有限責任公司室外綠化管道建設工程。
2、工程地點：__工業(yè)園區(qū)(南苑)熱電廠北側。
3、工程內容：詳見工程量清單。
4、工程承包方式：綜合單價承包，乙方包工包料。
5、結算原則：根據(jù)合同約定單價按乙方實際完成工程量結算。
6、開工：乙方在施工現(xiàn)場具備施工條件后七個工作日內進場開工。
7、本項目所用的所有建筑材料、建筑構配件及其他設備等（以下統(tǒng)稱工程材料）均由乙方自行采購使用，工程材料符合國家相關標準。
第二條合同價款（工程款）及支付
1、合同總價（大寫）：___元整；（小寫）：___元。
本合同為綜合單價承包合同，單價標準見附件工程量清單。
2、工程款支付：
1）本工程合同生效后，甲方支付合同總價的50%的預付工程款。
2）施工完,畢驗收合格后3日內付清剩余工程款。
3）付款方式為銀行轉賬。
第三條雙方權利義務
1、甲方權利和義務
1）按合同要求及時支付工程款。
2）提供本項目施工圖
3）向乙方提供施工場地，保證運輸?shù)缆窌惩ǎ瑫r提供乙方施工現(xiàn)場施工用水、用電。
4）按合同約定及時組織工程驗收和辦理工程結算。
5）協(xié)助有關部門配合乙方做好施工現(xiàn)場交叉施工等協(xié)調工作。
6）在工程開工前，向乙方提供施工場地的工程地質勘察資料，以及施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內供氣、供熱、供電、通信、廣播電視等地下管線資料，相鄰建筑物和構筑物、地下工程的有關資料或圖紙，并保證資料的真實性和有效性。
7）甲方負責開挖管溝及回填管溝,包括管道上下覆蓋300mm沙土的施工。
2、乙方權利和義務
1）乙方在收到工程預付款，并在施工現(xiàn)場具備施工條件后七個工作日內組織進場施工。
2）嚴格按照設計圖紙、施工規(guī)范及有關技術要求進行施工，施工質量必須符合國家現(xiàn)行有關施工標準，并需通過驗收合格。
3）負責工程的`安全生產及施工人員的施工安全。
第四條工期的約定
1、工期：自開工之日起二十個工作日。在工期未順延的情況下，乙方應在前述工期內竣工，并在竣工后通知甲方驗收。
2、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，必須征得乙方同意。
3、因設計變更或工程量增加或其他非乙方原因（如天氣因素影響等）導致停工的，工期順延。
4、因甲方原因致使工程中途停建、緩建，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第五條質量、驗收及結算
1、本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為施工依據(jù)；以《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范》（GB50268-20__）為施工管理及質量評定驗收標準。
2、本工程質量要求：合格。
3、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方須在收到驗收通知之日起七日內組織驗收，并在驗收開始后五日內完成驗收，辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內因客觀原因未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。若甲方自接到驗收通知之日起超過十五日無故不組織驗收的，視為驗收合格，甲方應及時辦理工程結算及支付工程款。
4．驗收完成后乙方提交結算資料，甲方須在收到結算資料后四十日內完成結算審核并向乙方一次性支付剩余部分工程結算款。如果甲方收到乙方的結算資料后三個工作日內未作回復（或未提出意見），視為甲方已經核實并同意確認乙方的結算資料，甲方應按要求剩余部分工程結算款。
第六條免責條款
施工期間，由于惡劣天氣（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等，工期相應順延，乙方不承擔責任。
第七條爭議解決
因本合同發(fā)生爭議的，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按以下方式解決爭議：向乙方住所地人民法院提起訴訟。
第八條合同的簽訂和生效
1、本合同經雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
地址：地址：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶行：
賬號：
_______年_______月_______日
建設施工合同2
委托方(甲方)：_________________簽約日期; _________
承接方(乙方)：_________________簽約日期; _________
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方房屋進行水泥板天花吊頂工程，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點：_________________區(qū)__________街__________單元__________室
二、形式結構：_________________層式__________室__________廳__________廚__________衛(wèi)
三、工程時間;共計工程時間______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚
四、工程項目：_________________
1、總共七棟;每棟兩層。
2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，協(xié)商確定。
五、承包方式：_________________甲方按乙方要求必須保證裝修期間的裝修場地可以正常施工，和施工期間的.水電供應正常，乙方負責施工。
六、質量標準：_________________施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。
七、工程造價標準：_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方，石膏線12元∕米，窗簾盒60元∕米，鋁扣板每平方______元。﹙注;所有平方米數(shù)以實際平方米數(shù)計算﹚乙方按圖施工，如甲方有更改等，應另外支付乙方增加的工程款項。
八、付款方式：_________________為確保工程質量，完工后每棟總工程款暫扣5%元押金，___________年______月______日至___________年______月______日內無任何問題，將全額返還乙方。每一棟工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工要求，三天內付清乙方所有工程款項。﹙收款;乙方只提供收款收據(jù)，不提供正式發(fā)票﹚
九、其它;經甲乙雙方協(xié)定施工前后，以及施工中途，甲方天花吊頂?shù)雀黜椆こ倘缬邢拦埽照{管等須安裝改變，乙方概不負責。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
_____年_____月_____日
建設施工合同3
合同終止函
中天建設集團有限公司內蒙分公司：
根據(jù)貴我雙方年月日簽訂的
項目合同（編號為），經雙方友好協(xié)商，已辦理完畢所有經濟結算，現(xiàn)合同相關權利義務均已履行完畢，至此合同終止，貴我雙方不存在任何債權債務關系。
單位蓋章:
代 表 人（簽字）:
年 月 日
建設施工合同4
甲方：忠路鎮(zhèn)綜合村民委員會
乙方：
為修建好花園路街道及下水道，進一步明確雙方義務，經甲乙雙方協(xié)商，特訂立如下合同：
一、甲方將對忠路鎮(zhèn)花園路街道330米、橫街巷道120米、土司巷道40米進行路基基礎調平壓實硬化以及無下水道的路段進行新建，該工程總造價220000元。乙方愿意承包該工程。
二、道路標準：（道路施工標準要求見忠路鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心設計施工標準）。
三、施工要求：乙方要按施工設計標準要求，在甲方的質量監(jiān)督小組的監(jiān)督下進行施工。
四、工期要求：乙方應在開工之日起30日內完工，無故超期一天罰總工程款的10%（因天氣原因無法施工的可順延工期）。 五、付款方式：1、開工后，工程進展一半時，付工程款總額的30%。2、工程竣工后，甲方與上級主管部門驗收合格后，付工程總款額的70%。
六、甲方負責協(xié)調沿街出現(xiàn)的`民事矛盾糾紛。
七、乙方開工后，進的修路材料、施工設備由乙方自己看護，施工期間發(fā)生的事故由乙方自負，一切工程費用由乙方負責。
八、雙方必須遵守合同，違反者負法律責任。
九、合同未盡事宜，經甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，鎮(zhèn)財政所存一份。
甲方：（蓋章）法人代表簽字：
乙方：（簽字蓋章）
見證人：
二0xx年一月十二日
建設施工合同5
編號：_______________
甲 方：___________________
乙 方：___________________
日 期：___________________
委托人（全稱）：___項目單位
監(jiān)理人（全稱）：__工程xx有限__公司
根據(jù)〈〈中華人民共和國合同法》、〈〈中華人民共和國建筑法》及其他有關 法律、法規(guī)，遵循平等、白愿、公平和誠信的原則，雙方就下述工程委托監(jiān) 理與相關服務事項協(xié)商一致，訂立本合同。
—、工程概況
工程名稱：__縣__鎮(zhèn)那秀村和 __服務設施建設項目。
工程地點：___
建設規(guī)模：
合同工期：__
工程概算投資額或建筑安裝工程費：___元
二、詞語限定
協(xié)議書中相關詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。
三、組成本合同的文件
協(xié)議書；
中標通知書（適用于招標工程）或委托書（適用于非招標工程）；
投標文件（適用于招標工程）或監(jiān)理與相關服務建議書（適用于非招 標工程）；
專用條件；
通用條件；
附錄，即：
附錄A相關服務的范圍和內容
附錄B委托人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備
本合同簽訂后，雙方依法簽訂的`補充協(xié)議也是本合同文件的組成部分。
四、總監(jiān)理工程師
總監(jiān)理工程師姓名：__,身份證號碼：_________________ 注冊號：_______。
五、期限
監(jiān)理期限：
白____年 _月 _日始，至 ____年_月__日，共 __天。
六、雙方承諾
監(jiān)理人向委托人承諾，按照本合同約定提供監(jiān)理與相關服務。
委托人向監(jiān)理人承諾，按照本合同約定派遣相應的人員，提供房屋、
資料、設備，并按本合同約定支付酬金，本工程監(jiān)理費按包干價__元整）
計算。
七、合同訂立
訂立時間：2___年_月 __日。
訂立地點：__。
本合同一式 土份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí) 2份。
委托人：（蓋章）住所：
委托人：（蓋章）
住所：
郵政編碼：
法定代表人或其授權
的代理人：（簽字）
開戶名稱：
開戶銀行：
賬號：
電話：
公司（蓋章）
住所：___路__號_____
_____
由S政編碼:______
法定代表人或其授權
的代理人：（簽字）
開戶名稱: 廣西__建設工程__有限公司__分公司
開戶銀行：中國建設銀行 __縣__路支行
賬號：____________________
電話：_____ — _______
傳真：傳真：
納稅人識另U號： 電子由S箱：
建設施工合同6
甲方(委托方):___________ 簽約時間: ___________
乙方(施工方):___________ 簽約地點: ___________
根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，雙方協(xié)商一致達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件：甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關依法核準登記的企業(yè)或個體工商戶。
2、裝飾施工地點：_______縣(市、區(qū))______路(小區(qū))____幢____號(單元)____室。
3、住房結構：_____室______廳______結構，建筑面積______平方米。
4、裝飾施工內容：詳見《工程施工報價單》(附件
一)和圖紙。
5、承包采用下列第______種方式：
(1) 乙方包工、包全部材料(見附件
三);
(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附件
二、
三);
(3) 乙方包清工。
6、本工程由__________設計。
7、工期：工程期限______天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1、總價款：(大寫)_______元(其中：人工費_____元，材料費______元，設計費 ______元，管理費_____%，計_____元，稅金_____%，計______元)。如雙方認可變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
2、付款方式
(1)合同簽訂后_____天內，甲方支付總價款的____%計_____元;
(2)木工進場當天，甲方支付總價款的_____%計 _____元;
(3)油漆進場當天，甲方支付總價款的_____%計 ______元;
(4)尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務
(
一)甲方工作
1、甲方在開工前，應向所在地房產管理部門或物業(yè)管理單位登記;確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案，經房產管理部門核準后，領取《住宅裝修許可單》。
2、甲方應在開工前，向乙方進行現(xiàn)場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設備，并說明使用注意事項。
3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協(xié)調工作。
4、指派_______為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(
二)乙方工作
1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。
2、指派______為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3、未經甲方同意和所在地房產管理部門或物業(yè)管理單位批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4、因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和賠償責任。
5、與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協(xié)議》。
6、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應
1、甲方提供的材料：詳見《甲方提供的材料、設備表》(附件
二)。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的、經書面認可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
2、乙方提供的材料：詳見附件《乙方提供的材料報價單》。
乙方提供的材料，均應得到甲方認可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方提供的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產和防火要求
甲方提供的'施工圖紙或做法說明及施工現(xiàn)場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事項的發(fā)生。如上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責賠償;屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
乙方在施工期間應加強安全生產，文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期的變更
在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期。
七、材料供應
1、按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；
2、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。
八、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
?。?）工程量變化或設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
九、質量標準
雙方約定本工程質量按下列標準執(zhí)行：
1、《____市住宅裝飾裝修驗收標準》。
2、雙方商定條款：施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質量予以鑒定，經鑒定工程質量不符合合同約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由乙方負責，經鑒定工程質量符合約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由甲方負責。
十、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________，乙方應提前二天通知甲方驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年，有防水要求的廚房，衛(wèi)生間等保修期為________年。驗收合格簽字后，填寫工程保修。
十一、其它約定事項
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
附件
1、工程施工報價單
附件
2、甲方提供的材料、設備明細表
附件
3、乙方提供的材料、設備明細表
附件
4、工程項目更單
附件
5、工程質量驗收單
附件
6、工程包修單
附件
7、施工業(yè)務通知單
甲 方：________________ 乙 方：_________________________
姓名（簽名）：__________ 單位名稱（蓋章）：_______________
身份證號：______________ 法定代表人（或委托代理人）：_____
聯(lián)系電話：______________ 營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________
聯(lián)系電話：______________
附件
一：工程施工報價單
序號 項目 單位
單價
數(shù)量
合計金額
工藝做法、用料說明
甲方代表（簽字蓋章）：_______
乙方代表（簽字蓋章）：_______
________年____月____日
附件
二：甲方提供的材料、設備明細表
序號 材料或設備
名稱 品牌 規(guī)格
型號 質量
等級 單位 數(shù)量 單價 供應時間 送達地點
乙方驗收意見
甲方代表：__________
乙方代表：__________
________年____月____日
附件
三：乙方提供的材料、設備明細表
序號 裝飾內容 材料
規(guī)格型號 品牌 等級 數(shù)量 單位 單價 合價
甲方驗收意見
甲方代表：_________
乙方代表：_________
________年____月____日
附件
四：工程項目變更單
變更內容 原價格 新價格 增減金額（、-）
詳細說明
工程原定金額 甲方已付金額
元 元
增加工程金額 減項工程金額 （增—減）金額 結算應付金額
元 元 元 元
甲方代表：___________
乙方代表：___________
________年____月____日
附件
五：工程質量驗收單____日期 檢驗項目名稱 檢驗結果（合格、不合格、補驗） 甲方簽名
整體
工程
驗收
意見
甲方代表：____________
乙方代表：____________
注：分項檢驗評分：合格打“√”，不合格打“215;”，補驗合格打“√”簽名。
________年____月____日
附件
六：工程保修單
公司名稱 保修電話
用戶姓名 登記編號
裝修房屋地址 聯(lián)系電話
施工單位負責人 施工負責人
現(xiàn)場施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工驗收日期
保修期限________年____月____日至________年____月____日
維修記錄
甲方代表：__________
乙方代表：__________
________年____月____日
備注：
?。?）凡包工包料的“雙包”工程，從竣工驗收合格之日計算，保修期為________年，其中水、電工程保修________年。
?。?）由于乙方原因造成質量問題，乙方無條件地進行維修。
?。?）由于甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。
?。?）本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
附件
七：施工業(yè)務通知單
客戶姓名 施工地點 聯(lián)系電話
施工負責人 施工日期 聯(lián)系電話
序號 業(yè)務名稱 具體安排要求
說明：
甲方簽字（蓋章）：________
________年____月____日
乙方簽字（蓋章）：________
________年____月____日
建設施工合同7
發(fā)包人（全稱）：__________
承包人（全稱）：__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：____________________
工程地點：____________________
工程內容：____________________群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件１）
工程立項批準文號：
資金來源：__________
二、工程承包范圍
承包范圍：____________________
三、合同工期
開工日期：__________
竣工日期：__________
合同工期總日歷天數(shù)____天。
四、質量標準
工程質量標準：____________________
五、合同價款
金額（大寫）：__________元（人民幣）
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
１、本合同協(xié)議書
?。?、中標通知書
３、投標書及其附件
?。?、本合同專用條款
５、本合同通用條款
?。?、標準、規(guī)范及有關技術文件
?。贰D紙
８、工程量清單
９、工程報價單或預算書
雙方有關工程的'洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：___年___月___日合同訂立地點：__________本合同雙方約定________后生效。
發(fā)包人：（公章）
承包人：（公章）
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
開戶銀行：
開戶銀行：
賬號：
賬號：
郵政編碼：
郵政編碼：
日期：
日期：
建設施工合同8
上訴人：_________________名稱：_____________
住所：________________
電話：______________
法定代表人：_________________名稱：________________
職務：______________
委托代理人：_________________姓名：_____________
性別：_____________
年齡：______________
民族：_________________
職務：_________________
工作單位：______________
住所：________________
電話：______________
上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現(xiàn)提出上訴。
上訴理由及請求：________________
(上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤，提出所根據(jù)的事實和理由，包括在一審程序中未提供的'事實、理由和證據(jù)。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)
此致
___________人民法院
上訴人：______________(蓋章)
法定代表人：______________(簽章)
__________年_____月_____日
建設施工合同9
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協(xié)商,甲方將xx小區(qū)基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。
一、承包方式：包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。
二、開竣工時間：開工：年xx月xx日
竣工：年xx月xx日施工合同補充協(xié)議
三、工程內容及造價：
基礎工程及地下室：xx元
閣樓：xx元
平房車庫：xx元
化糞池：xx元(包括池外管道項目)
合計人民幣：xx(xx元)
四、工程質量等級：合格。
五、付款方式：甲方簽定協(xié)議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。
六、承包范圍、土建、電氣、水暖。
七、水電費由乙方承擔,稅金由甲方負責支付。
八、施工過程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負責。
九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方負責人：
乙方負責人：
xx年xx月xx日
建設施工合同9篇(建設工程合同管理)相關文章：
★ 裝飾施工合同7篇
★ 裝飾施工合同3篇