下面是范文網(wǎng)小編分享的工程建筑施工合同7篇(建筑施工合同版)，以供借鑒。
工程建筑施工合同1
發(fā)包方（甲方）：______________
代表人：_______________________
設(shè)計(jì)方（乙方）：______________
設(shè)計(jì)等級(jí)證書：________________
鑒于甲方是__________________項(xiàng)目的發(fā)包人，乙方是具備設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)方，甲方委托乙方擔(dān)任本項(xiàng)目的施工設(shè)計(jì)工作，為避免合同履行后雙方發(fā)生不必要的糾紛，特訂立本合同規(guī)范雙方的行為，具體如下：
第一條工程概況
1、工程地點(diǎn)：____________________
2、設(shè)計(jì)項(xiàng)目：____________________
3、設(shè)計(jì)內(nèi)容：____________________
4、承包方式：____________________
第二條設(shè)計(jì)依據(jù)
甲方在訂立合同時(shí)，應(yīng)交付給乙方委托書及項(xiàng)目相關(guān)的審批文件。同時(shí)要一并交付設(shè)計(jì)前的基礎(chǔ)勘探資料，甲方應(yīng)保證資料的完整性和真實(shí)性。
第三條乙方任務(wù)
1、乙方接受委托書后，應(yīng)隨即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)堪測(cè)。
2、乙方在收到定金日起_______日內(nèi)須向甲方提交定草圖，平面配置及設(shè)計(jì)草案。
3、乙方在收到第一階段設(shè)計(jì)費(fèi)后_______日內(nèi)須向甲方提交效果圖。
4、乙方在收到第二階段設(shè)計(jì)費(fèi)后_______日內(nèi)須向甲方提交正式的施工圖。
5、乙方應(yīng)編定有關(guān)的施工說明書。
6、乙方應(yīng)對(duì)工程施工進(jìn)行必要指導(dǎo)，完成圖紙和技術(shù)的交底，若因施工發(fā)生困難而變更設(shè)計(jì)時(shí)，乙方應(yīng)預(yù)先征得甲方同意，但甲方不得刁難。
第四條設(shè)計(jì)費(fèi)以及支付
1、本合同的設(shè)計(jì)費(fèi)單價(jià)暫定為每平方米__________元人民幣，大寫為__________，設(shè)計(jì)費(fèi)總計(jì)__________萬元，大寫為__________。
2、本合同簽訂之時(shí)，甲方須向乙方支付定金，_________元人民幣，大寫為__________。
3、乙方提交的平面設(shè)計(jì)圖，經(jīng)甲方確認(rèn)驗(yàn)收后，甲方須向乙方支付第一階段的設(shè)計(jì)費(fèi)_________元，大寫為__________。
4、乙方把整個(gè)施工圖紙交與甲方審定后，甲方須向乙方支付第二階段的設(shè)計(jì)費(fèi)_________元，大寫為__________。
5、剩余價(jià)款在雙方義務(wù)履行完畢后，甲方一次性無息支付給乙方。
第五條保密條款
1、甲方對(duì)于本合同中乙方提交的所有圖紙負(fù)有保密的義務(wù)，未經(jīng)乙方書面同意，不得將圖紙用于本合同之外的任何商業(yè)活動(dòng)，也不得擅自復(fù)制、更改披露乙方的.圖紙、資料。
2、乙方對(duì)于本合同涉及到甲方秘密的材料同樣負(fù)有保密的義務(wù)。
第六條合同中止與解除
1、甲方如有特殊情況，必須終止本合同，應(yīng)書面通知乙方，并且甲方應(yīng)該付乙方通知到達(dá)時(shí)已完成部分設(shè)計(jì)之費(fèi)用。同時(shí)，定金不予退回。
2、若乙方在合同履行過程中須提前解除合同，則應(yīng)雙倍返還定金，如給甲方造成其他損失，則須一并賠償。
第七條違約條款
1、甲乙中任何一方違反本合同規(guī)定的相應(yīng)義務(wù)，給對(duì)方造成損失的，均應(yīng)負(fù)擔(dān)所有損失。因一方違約，導(dǎo)致合同無法履行的，須終止合同的，違約方應(yīng)負(fù)擔(dān)守約方因此遭受的所有損失。
2、甲方不得以設(shè)計(jì)內(nèi)容不滿意為由，拒付設(shè)計(jì)費(fèi)，乙方負(fù)有修改義務(wù)，雙方應(yīng)依誠信原則協(xié)商解決。
第八條爭(zhēng)議糾紛解決
雙方就本合同約定事項(xiàng)有所爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。
第九條附則
1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方應(yīng)照常支付設(shè)計(jì)費(fèi)。
2、設(shè)計(jì)時(shí)間于_______年______月______日起，到______年______月______日止。（審稿時(shí)間和修稿時(shí)間另算）
3、本合同自雙方簽字后生效，合同規(guī)定的雙方義務(wù)履行完畢后失效。
4、本合同一式______份，甲乙雙方各______份，提交工程所在地建設(shè)單位主管部門留存______份。
甲方：__________________乙方：__________________
______年______月______日______年______月______日
工程建筑施工合同2
乙方(承包方)：
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循自愿、平等、公平、誠實(shí)、信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就 工程施工事宜達(dá)成協(xié)議并形成如下條款，協(xié)議雙方共同遵守。
一.工程概況
1.工程名稱：
2.工程地址：公園道西側(cè)
3.結(jié)構(gòu)類型：框架，地下二層，地上三十層，地下車庫約4萬㎡， 共計(jì)約20萬㎡.
4.合同價(jià)款：合同價(jià)款以正式建設(shè)工程施工合同確定的數(shù)額為準(zhǔn)。
5.施工場(chǎng)地條件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應(yīng)施工用水機(jī)具;施工場(chǎng)地道路由乙方負(fù)責(zé)，公共道路由乙方負(fù)責(zé);費(fèi)用由甲方承擔(dān)，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實(shí)際發(fā)生量和用電損耗支付水電費(fèi)，具備施工條件)。
6.工期：合同工期為兩年，開工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期為： 天。
7.工程質(zhì)量：合格， 文明施工達(dá)市級(jí)文明工地要求。
二.承包范圍及承包方式
1.工程承包范圍：全部施工圖紙范圍內(nèi)的樁基礎(chǔ)、土建、給排水、暖通、電氣內(nèi)容。下列項(xiàng)目：電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)分包項(xiàng)目乙方負(fù)責(zé)預(yù)埋、預(yù)留等內(nèi)容。配合專業(yè)分包工程項(xiàng)目的界限：
a.基礎(chǔ)土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內(nèi)。土方回填運(yùn)距據(jù)實(shí)簽證為準(zhǔn)。
b.電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)項(xiàng)目另行分包。
2.甲方要求： 本工程合同(協(xié)議)簽訂后，乙方不得以任何形式和理由再行轉(zhuǎn)包和分包整體工程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即終止合同，按乙方違約處理，并由有關(guān)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰。
三.付款方式
乙方收到工程款同時(shí)提供正式收款發(fā)票。
1、乙方墊資施工至正負(fù)零后7日內(nèi)撥付已完成工程量?jī)r(jià)款的80%，以后每月?lián)芨兑淮?，每月?6日乙方上報(bào)已完成的工程量，甲方在十個(gè)工作日內(nèi)審核并支付已完工程量?jī)r(jià)款的80%，如果甲方?jīng)]有審核完畢，按乙方上報(bào)的工程量計(jì)算并撥付。
2、工程全部完工驗(yàn)收合格后支付至合同總價(jià)款的90%，結(jié)算完成后30日內(nèi)甲方向乙方撥付至工程結(jié)算總價(jià)款的95% 。
3、剩余工程結(jié)算款的5%作為工程質(zhì)量保修金，自驗(yàn)收合格之日起滿一年十五日內(nèi)支付質(zhì)量保證金總額的60%，滿兩年十五日內(nèi)支付至質(zhì)量保證金總額的80%，滿三年后28日內(nèi)一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計(jì)算，待甲方收到乙方結(jié)算書次日算起2個(gè)月審核完畢，結(jié)算中雙方如有爭(zhēng)議必須通過當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門裁定。
四.結(jié)算方法：
1.工程造價(jià)：土建安裝工程造價(jià)按一類取費(fèi)總價(jià)不下浮，作為甲乙雙方工程結(jié)算造價(jià)。
2.執(zhí)行《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省消耗量定額》、《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統(tǒng)一建筑安裝工程消耗定額》及相關(guān)定額，相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)編制施工圖結(jié)算，認(rèn)價(jià)以外的工程材料價(jià)格以同期《唐山工程造價(jià)信息》為主，造價(jià)信息沒有包含及甲方指定的設(shè)備、材料價(jià)格。采用經(jīng)甲方確認(rèn)的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整(輔材及周轉(zhuǎn)、攤銷材料不做調(diào)整)：機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)、措施費(fèi)項(xiàng)目按定額規(guī)定計(jì)算并調(diào)整。
3.甲方直接分包的分項(xiàng)工程，乙方可以針對(duì)相應(yīng)的安裝工程收取合同價(jià)款的2%的配合費(fèi)，該總包管理費(fèi)由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應(yīng)配合甲方的專業(yè)發(fā)包工作，服從甲方總的計(jì)劃安排，為專業(yè)承包人提供必需的施工條件，總包方收取相應(yīng)的合同總價(jià)的2%配合費(fèi)，分包工程稅收由分包方承擔(dān)。
4.采購價(jià)格的認(rèn)定：采用造價(jià)信息價(jià)格的材料以同期信息價(jià)格為調(diào)差依據(jù)，采用市場(chǎng)價(jià)格的，雙方認(rèn)定的價(jià)格為調(diào)差依據(jù)，進(jìn)度逾期未完成的工程材料價(jià)格的認(rèn)定方法：工程逾期，但材料價(jià)格下降時(shí)，以逾期的材料價(jià)格為調(diào)價(jià)依據(jù);工程逾期，但材料價(jià)格上漲時(shí)，以批準(zhǔn)的工程計(jì)劃規(guī)定的完成時(shí)間的價(jià)格為調(diào)差依據(jù)。
五.工程設(shè)計(jì)變更
1. 工程施工過程中，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況按照合同明確的范圍，以書面形式對(duì)工程變更內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證。凡屬于工程計(jì)劃(或變更)范疇的工作內(nèi)容，必須按計(jì)劃(或變更)要求施工。凡施工現(xiàn)場(chǎng)需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項(xiàng)目增加你的必須由甲方、監(jiān)理方和乙方授權(quán)代表簽蓋章生效，乙方必須將現(xiàn)場(chǎng)簽證原件匯總編輯成冊(cè)作為工程結(jié)算的依據(jù)，由此發(fā)生的工程費(fèi)用結(jié)算方法執(zhí)行第四條。
2.設(shè)計(jì)變更、工程洽商發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)因乙方責(zé)任不辦理簽手續(xù)將不增加價(jià)款調(diào)整(如果屬于減項(xiàng)則調(diào)減工程價(jià)款)。
六. 材料進(jìn)場(chǎng)要求及計(jì)價(jià)
1. 及主體工程質(zhì)量及影響小區(qū)統(tǒng)一效果的設(shè)備由甲方指定品牌或施工廠家，乙方采購，范圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠產(chǎn)品及河北鋼鐵集團(tuán)
2.指定品牌的材料設(shè)備甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，由乙方提前做好計(jì)劃并負(fù)責(zé)購買。乙方對(duì)甲方指定的材料設(shè)備嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前必須做好檢驗(yàn)，做施工規(guī)定的必要的試驗(yàn)等。經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)場(chǎng)使用。乙方對(duì)甲方指定的材料質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)任。工程材料、成品、半成品的試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。試驗(yàn)單位須經(jīng)甲方、監(jiān)理單位認(rèn)可。工程定位放線由規(guī)劃局負(fù)責(zé)的部分。費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3.進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備與設(shè)計(jì)和樣品要求不符合的產(chǎn)品，甲方和監(jiān)理方應(yīng)禁止使用。由乙方按甲方和監(jiān)理方要求的`時(shí)間運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，重新采購符合要求的產(chǎn)品，并由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用，工期不予順延。
七.工程管理
1. 甲方委派工程師現(xiàn)場(chǎng)代表，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方關(guān)系并代表甲方對(duì)施工圖設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、施工安全、文明施工、工程質(zhì)量的確認(rèn)等進(jìn)行全面管理，履行合同約定的內(nèi)容。
2. 乙方委派項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本工程施工管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有專業(yè)施工隊(duì)的現(xiàn)場(chǎng)施工組織、管理、進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、成品保護(hù)、所有材料設(shè)備保存，履行本合同約定內(nèi)容。
3. 乙方現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施，各分項(xiàng)加工場(chǎng)地、卷揚(yáng)機(jī)、上料架場(chǎng)地要按照施工總平面圖布置，不得影響外網(wǎng)管線及相應(yīng)配套附屬設(shè)施工程施工。
4. 工程竣工后(以質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收日期為準(zhǔn))90日內(nèi)，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標(biāo)準(zhǔn)向甲方提供三份完整的竣工資料，同時(shí)乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關(guān)資料。
5. 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理，甲方有權(quán)直令施工單位出場(chǎng)并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內(nèi)的實(shí)際工程量并執(zhí)行河北省定額基價(jià)進(jìn)行結(jié)算(材料價(jià)格調(diào)整執(zhí)行第四條款第二條)，由乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任;凡工程存在質(zhì)量隱患或即成事實(shí)的，乙方必須改正;對(duì)存在質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量缺陷不改正的，每發(fā)生一次，甲方視具體事項(xiàng)給予經(jīng)濟(jì)處罰，由每次向乙方撥付工程款時(shí)扣除。
6. 存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報(bào)甲方，經(jīng)甲方簽認(rèn)后才能進(jìn)場(chǎng)，并執(zhí)行合同約定的
工程建筑施工合同3
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。
系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場(chǎng)所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房，注冊(cè)號(hào)：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊(cè)號(hào)：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請(qǐng)求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算，從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日，實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);
2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的'金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
工程建筑施工合同4
發(fā)包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程《施工合同》外相關(guān)補(bǔ)充施工內(nèi)容有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本補(bǔ)充協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱：
工程內(nèi)容：
二、工期及質(zhì)量
增加工作內(nèi)容在施工計(jì)劃進(jìn)度關(guān)鍵線路上的監(jiān)理簽證相應(yīng)順延總工期，不影響工期的不順延工期。工程質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
三、工程價(jià)款
補(bǔ)充施工內(nèi)容工程價(jià)款為萬元整(其中：泵房：萬元、危險(xiǎn)品庫房：萬元、高低壓變配電房(開閉所)：萬元、擋土墻：萬元)。以財(cái)政審核造價(jià)為結(jié)算價(jià)。
補(bǔ)充施工內(nèi)容工程價(jià)款的'確定。補(bǔ)充工程內(nèi)容結(jié)算價(jià)一律套用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行相關(guān)定額及相應(yīng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和安全文明施工措施費(fèi)率確定，主材價(jià)格按施工期間當(dāng)?shù)匕l(fā)布的信息價(jià)，結(jié)合監(jiān)理、發(fā)包方簽證進(jìn)行調(diào)整。
四、其它補(bǔ)充
工程施工過程中涉及的相關(guān)問題一律按原《施工合同》約定執(zhí)行。本補(bǔ)充協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
補(bǔ)充協(xié)議訂立時(shí)間：____年__月___日
發(fā)包方(章)：
承包方(章)：
法定代表人：
法定代表人：
____年__月___日
____年__月___日
工程建筑施工合同5
發(fā)包方：________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方：________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方在____區(qū)____社區(qū)____地新建一棟八層全框架宿舍樓，雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：____市____區(qū)____社區(qū)____地
2、工程地址：____市____區(qū)____社區(qū)____地
3、建筑面積：全框架結(jié)構(gòu)共11層，總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構(gòu)筑物飄板、天溝按全面積計(jì)算，雨蓬、空調(diào)板按半面積計(jì)算)。注：括號(hào)內(nèi)條例經(jīng)協(xié)商不計(jì)算面積，但水電由甲方負(fù)責(zé)施工，工資由甲方付款。
4、承包范圍及內(nèi)容
（1）主要內(nèi)容：按照甲方要求和設(shè)計(jì)的平面圖和甲方有關(guān)的建筑要求進(jìn)行施工修建，包括路面壓花，土建一次性大包干，住房每層高度為3米，第一層為3.8米，±0.00以下按實(shí)結(jié)算，并計(jì)算乙方的`其它費(fèi)用開支，為一次性支付。
?。?）配套附屬工程，另行按實(shí)計(jì)算。
?。?）水、電由甲方負(fù)責(zé)。
?。?）室內(nèi)留門洞，粉好門套，預(yù)制構(gòu)件由甲方購買。
5、材料材料及工程質(zhì)量要求
?。?）主體工程質(zhì)量必須達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。
（2）乙方應(yīng)認(rèn)真按照甲方要求和意圖，精心施工，隨時(shí)接受甲方的檢查、驗(yàn)收。
?。?）因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)一切責(zé)任，工程質(zhì)量達(dá)不到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的部分，乙方按照甲方的要求標(biāo)準(zhǔn)和重新施工，直至符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)合格為止，所有費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
?。?）若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質(zhì)量和損失由甲方負(fù)責(zé)。
?。?）外墻為100×100或(100×200)的方塊磚，屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負(fù)責(zé)。
6、承包方式及合同價(jià)款
?。?）工程采用包工不包料大包干形式，承包價(jià)格為220元/平方米，安全保險(xiǎn)由乙方負(fù)責(zé)。
?。?）澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實(shí)由甲方負(fù)責(zé)。機(jī)具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負(fù)責(zé)。內(nèi)鋼管腳手架、活動(dòng)架、扣件油頂由甲方負(fù)責(zé)及費(fèi)用，乙方負(fù)責(zé)綁扎，外架由乙方負(fù)責(zé)。
7、工期要求
工期總共為180天，自____年____月____日開工到____年____月____日竣工。
8、付款方式
工程總價(jià)約為____萬元，簽訂合同預(yù)付乙方的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)及備料款____萬元，以后每完成一層主體付工程總價(jià)的65%，內(nèi)外裝飾每完成一層工程總價(jià)的33%。留2%竣工驗(yàn)收后一筆付清。
9、雙方責(zé)任
?。?）甲方應(yīng)保證工程款及時(shí)到位，防止資金問題而造成工程停工，而達(dá)不到預(yù)期進(jìn)度由甲方負(fù)責(zé)。
（2）甲方未按合同規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，因資金原因不能正常施工，除工期得以順延外，還應(yīng)賠償給乙方造成的實(shí)際損失。
?。?）承包人不得將承包工程轉(zhuǎn)包給他人，也不得將其承包工程支解以后分包的名義發(fā)包他人，否則，合同自行終止。
?。?）甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，協(xié)助保密等義務(wù)。
?。?）本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，合同自簽字生效，發(fā)包人、承包人履行合同的全部義務(wù)，承包人自發(fā)包人交付竣工結(jié)算款支付完畢，本合同自行終止。
甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_____________年____月____日____________年____月____日
工程建筑施工合同6
工程承包人： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
勞務(wù)分包人： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、公正和誠實(shí)、守信用的原則，鑒于已經(jīng)簽訂施工總承包合同，雙方就勞務(wù)分包事項(xiàng)經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。
一、勞務(wù)分包工作對(duì)象及提供勞務(wù)內(nèi)容
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
分包范圍：施工圖范圍內(nèi)的清包工。
二、分包工期： 開工， 竣工，總工期 天，每推遲一天罰款壹百元(雨天順延)，提前一天獎(jiǎng)勵(lì)壹佰元，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。
三、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)度要求
乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范施工，執(zhí)行現(xiàn)行建筑安裝工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，工程質(zhì)量必須達(dá)到合格等級(jí)。
乙方必須保證充足的勞動(dòng)力并按照甲方進(jìn)度計(jì)劃施工，確保工期。
四、承包價(jià)格及結(jié)算方式、付款方式
土建部分人工、機(jī)械、工具、鐵絲、釘、扎絲、腳手架、電碴壓力焊對(duì)接、植筋錨固、抽排水、基槽開挖及回填夯實(shí)(不含電費(fèi)、外運(yùn)土及土源)，按每平方米 元計(jì)算，建筑面積為平方米，總價(jià)元。 場(chǎng)地內(nèi)的所有材料裝卸、堆放、轉(zhuǎn)運(yùn)、模板、支撐、方木、施工機(jī)械的租用、進(jìn)退場(chǎng)、安裝、拆卸、維修和文明施工、安全施工等(安裝、裝飾另附分包價(jià)款)。 結(jié)算方式： 首付工程款 萬元，第一層頂柱梁板砼澆筑完畢付 萬元;第二層頂柱梁板砼澆筑完畢付 萬元;余下的 萬元經(jīng)竣工驗(yàn)收合格后，一月內(nèi)付清(如拖欠工程款除按超過銀行存款利息付款外，乙方有權(quán)投訴)。
五、獎(jiǎng)懲措施
乙方在施工過程中，工程質(zhì)量必須達(dá)到合格，否則處以工程承包價(jià)格10%的'罰款。 乙方必須按照甲方的施工進(jìn)度計(jì)劃施工，在施工過程中進(jìn)行節(jié)點(diǎn)考核，不按時(shí)完成，每推遲一天，罰款100元。工程滯后三天或者進(jìn)度節(jié)點(diǎn)工期滯后一周的，甲方有權(quán)無條件更換施工隊(duì)伍，并不再支付本期的人工費(fèi)(節(jié)點(diǎn)工期另附，見施工進(jìn)度橫道圖)。 因乙方施工管理不善或者造成因工程質(zhì)量返工事故處理等導(dǎo)致工期延誤時(shí)，施工工期不順延。施工過程中間驗(yàn)收及隱蔽工程驗(yàn)收;因乙方所做工程質(zhì)量達(dá)不到合格要求，造成的費(fèi)用及工期延誤由乙方自行負(fù)責(zé)。
六、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、提供相應(yīng)的施工圖紙一套，編寫詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，完成各項(xiàng)報(bào)表。
2、檢查驗(yàn)收工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、施工進(jìn)度。
3、按時(shí)提供施工材料。
4、甲方在檢查工程質(zhì)量時(shí)如發(fā)現(xiàn)達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，有權(quán)加以制止，并責(zé)令其整改，嚴(yán)重者令返工重做，由此發(fā)生的材料浪費(fèi)及人工費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。
5、乙方在施工過程中不服從甲方管理、指揮及文明施工方面違反操作規(guī)程的，甲方管理人員有權(quán)對(duì)乙方處以100-200元的罰款，并從本月支付工程款中扣除。
6、甲方應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)將材料采購到位，保證乙方不出現(xiàn)窩工現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)因材料不到位所造成誤工，經(jīng)甲方確認(rèn)給予誤工補(bǔ)助。同時(shí)，乙方應(yīng)提前24小時(shí)通知甲方供應(yīng)材料，否則不予補(bǔ)助。
7、甲方要對(duì)各主要工序進(jìn)行安全技術(shù)交底。
8、甲方人員經(jīng)常深入工地，加強(qiáng)對(duì)安全、質(zhì)量、材料及施工過程的監(jiān)督檢查和控制，指導(dǎo)施工工作。
9、完成竣工驗(yàn)收資料，辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)和竣工決算。
七、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、必須嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
2、施工時(shí)必須做到工完料盡場(chǎng)地清，落地材料及時(shí)回收利用，不另計(jì)人工費(fèi)，杜絕材料浪費(fèi)，如材料用量超過定額用量時(shí)，超出部分材料自負(fù)，費(fèi)用從工程款中扣除。
3、現(xiàn)場(chǎng)施工員和班組長(zhǎng)必須現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)，如遇特殊情況，須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同意，并委托他人負(fù)責(zé)，否則處罰100元/人次。
4、不得無故停工，如發(fā)現(xiàn)無故停工現(xiàn)象，甲方有權(quán)對(duì)乙方處以500-1000元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者清退出場(chǎng)，并拒付已完成的工程量款。
5、乙方要保持與甲方的良好溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，積極配合甲方。
6、必須保證現(xiàn)場(chǎng)施工人員遵守項(xiàng)目部各項(xiàng)規(guī)章制度。
7、乙方自備手頭工具，如鍬、銑、瓦刀、灰斗、棉線等。
八、其它
1、甲方有權(quán)對(duì)乙方的工作做臨時(shí)性調(diào)整，乙方應(yīng)積極配合。
2、圍墻以內(nèi)的安全文明施工，必須遵照要求作到活盡場(chǎng)清，不另計(jì)人工。
3、返工：由甲方原因造成的返工，甲方根據(jù)實(shí)際情況給予一定補(bǔ)償。
4、變更部分按照原承包價(jià)格中的定額預(yù)算有關(guān)相應(yīng)子目計(jì)算(增加或減少)。
5、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全管理、材料管理有相應(yīng)的懲罰措施。
6、施工單位的各項(xiàng)制度、質(zhì)量、安全條例均與本合同具有同等效力。
本合同一式四份，甲乙雙方各二份，雙方簽字后生效，工程款付清后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程建筑施工合同7
甲方（發(fā)包方）：________________身份證號(hào)碼：________________
乙方（承包方）：________________身份證號(hào)碼：________________
甲方將位于____市____區(qū)新__自住房的建房施工工程承包給乙方施工。為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，本著平等、互利、誠信的原則，根據(jù)本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同，以期共同遵守：
一、承包方式：
采用包工不包料方式承包：甲方提供建房所需的建筑材料，包括：建筑用水、用電、紅磚、水泥、沙、碎石、鋼材、鐵釘、扎絲、安全網(wǎng)等一切建筑材料；乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、施工所需的木料、板材及生產(chǎn)、生活的一切用具等。
乙方負(fù)責(zé)施工過程中組織、管理工人，指揮工人施工，施工人員的生活由乙方妥善安置，乙方及其施工工人與甲方不存在雇傭關(guān)系，乙方及施工人員就餐、飲用水、煙等均自理。施工工人用工合同及工資由乙方負(fù)責(zé)，如有勞資等用工糾紛與甲方無關(guān)，乙方須負(fù)全責(zé)并處理好。
二、施工范圍：
在甲方一棟自住房三層基礎(chǔ)上再承建三層，一層毛坯房約1002（以實(shí)際面積計(jì)算）。乙方嚴(yán)格按照甲方提供的`要求或圖紙進(jìn)行施工（如有更改，雙方應(yīng)提前協(xié)商），承建結(jié)果以甲方實(shí)際情況而定，如出現(xiàn)其他情況甲方可以就此工程的一個(gè)階段做為結(jié)束可以終止施工（如主體建好、外墻裝修內(nèi)部毛坯、全部建成并裝修完工）；乙方接受承包后不得以任何理由單方面終止施工。
三、承包工程內(nèi)容及金額：
按滴水平方面積計(jì)算，毛坯房三層按叁佰叁拾圓整（330。00元）每平方米結(jié)算，乙方工程含吊所有建筑材料、搭排山（協(xié)助圍網(wǎng)）、做板面、樓梯、砌內(nèi)外墻、外墻貼瓷片、內(nèi)墻過水泥沙漿、安裝排污管道、協(xié)助鉆孔、建筑垃圾清理至一樓墊底。其他：泵車費(fèi)用甲乙雙方各付一半；甲方應(yīng)付原三層搭排山人工竹架款，按排山面積每平方柒圓整（7。00元）結(jié)算；甲方應(yīng)付原三層外墻貼瓷，每平方按墻面面積計(jì)算，門窗不除，每平方叁拾圓整（30。00元）結(jié)算；甲方應(yīng)付訂網(wǎng)人工費(fèi)共陸佰圓整（600。00元），如甲方有協(xié)助做就減少貳佰圓整（200。00元）；甲方按每倒好一層板面補(bǔ)助人工加餐伙食貳佰圓整（200。00元）、倒板面時(shí)每個(gè)人工一包煙、一瓶水；最頂層樓梯間按每平方貳佰叁拾圓整（230。00元）的百分之七十結(jié)算（以曾來方屋主的樣式做）；協(xié)助完成天面四周截水墻；天面欄河砌紅磚不計(jì)，有貼瓷片按每平方伍拾圓整（50。00元）結(jié)算。在________年____月____日前裝修完工。
四、六層按叁佰捌拾圓整（380。00元）每平方結(jié)算，在原來毛坯房基礎(chǔ)上增加如下項(xiàng)目：四層房間和廳地板，規(guī)格為60 c 60c，廳地板規(guī)格為80 c80 c；房和廳墻面貼瓷片1。2米高，規(guī)格為25c40c；廚房衛(wèi)生間墻面貼瓷片至頂，需要做防水工程。
五、六層房間地板規(guī)格為60 c 60c，貼地腳線；廳地板規(guī)格為80 c 80c，廳墻面貼瓷片至頂；廚房衛(wèi)生間墻面貼瓷片至頂，需要做防水工程。樓梯墻面貼瓷片1。6米高；協(xié)助安裝門窗等裝修；天面另計(jì)。甲方需要另行增加工程，雙方協(xié)商定價(jià)。
六、施工工期：
按毛坯房建筑工期自公歷從________年____月____日至________年____月____日完工，工期前后不超過天；全部裝修完工甲乙雙方具體協(xié)商。乙方應(yīng)按時(shí)施工，如因乙方的原因造成工期拖延三個(gè)月以上，甲方有權(quán)按總工程款每天扣除1%的費(fèi)用。
七、付款方式：
甲方按每層倒好樓面后五天內(nèi)付壹萬伍仟圓整（15000。00元）給乙方；砌磚完，付壹萬伍仟圓整（15000。00元）給乙方；其他工程款按工程進(jìn)度的80%付款，工程完工結(jié)算所有工程款?？偣こ炭钔锨凡坏贸^壹萬伍仟圓整（15000。00元），拖欠時(shí)間最長(zhǎng)不超過________年（________年），如甲方經(jīng)濟(jì)許可應(yīng)提前付款。________年內(nèi)甲方房屋出現(xiàn)有工程質(zhì)量問題，乙方須重新修繕。
八、施工安全：
在施工過程中，乙方必須做到安全生產(chǎn)、文明施工，全程對(duì)施工安全負(fù)完全責(zé)任。乙方應(yīng)在工地安裝一切必要的安全防護(hù)裝置，不得違法違規(guī)操作，確保施工人員人身安全，甲方不承擔(dān)乙方在施工過程中發(fā)生的一切傷亡事故的賠償責(zé)任。由于乙方對(duì)施工工地管理疏忽等原因造成施工人員以外的第三方人身及財(cái)產(chǎn)損失，乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任。如遇當(dāng)?shù)赜羞`建執(zhí)法，造成乙方建筑用具被沒收、拖走，甲方應(yīng)給予賠償。
九、其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決；本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份；一經(jīng)簽字即具有法律效力，雙方必須共同遵守本合同條款。
甲方簽字：
乙方簽字：
____年____月____日
工程建筑施工合同7篇(建筑施工合同版)相關(guān)文章：
★ 工程個(gè)人簡(jiǎn)單合同4篇(簡(jiǎn)單的工程合同書怎么寫)
★ 監(jiān)控施工合同7篇(安裝監(jiān)控合同)
★ 專業(yè)工程承包合同9篇 什么叫專業(yè)承包合同