下面是范文網(wǎng)小編收集的建設(shè)工程施工合同 4篇，供大家參閱。
建設(shè)工程施工合同 1
甲方：
乙方：
應(yīng)甲方要求，在原甲方與乙方_____年_____月_____日簽訂《臨沂市羅莊區(qū)高新區(qū)創(chuàng)新大廈內(nèi)外廣告牌設(shè)計、制作及安裝合同》的基礎(chǔ)上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應(yīng)增項。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補充協(xié)議：
一、工程范圍：_____年_____月_____日乙方根據(jù)甲方要求做出相應(yīng)的設(shè)計制作安裝。
二、工期要求：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、新增工程量：
詳見附表一：《高新區(qū)創(chuàng)新大廈后期加工標牌一覽表》
四、質(zhì)量要求：按原合同承諾履行。
五、付款方式：按原合同執(zhí)行。施工合同補充協(xié)議
六、其它：
1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
法定代表人：
法定代表人：
簽約日期：
建設(shè)工程施工合同 2
發(fā)包方：xxxxx有限責(zé)任公司 （以下簡稱甲方）
承包方：xx （以下簡稱乙方）
由于工程建設(shè)需要，甲方委托乙方承包室外綠化管道建設(shè)工程。為確保工程質(zhì)量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)規(guī)定，雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.工程名稱：xx有限責(zé)任公司室外綠化管道建設(shè)工程。
2.工程地點：xx工業(yè)園區(qū)(南苑)熱電廠北側(cè)。
3.工程內(nèi)容：詳見工程量清單。
4.工程承包方式：綜合單價承包，乙方包工包料。
5.結(jié)算原則：根據(jù)合同約定單價按乙方實際完成工程量結(jié)算。
6.開工：乙方在施工現(xiàn)場具備施工條件后七個工作日內(nèi)進場開工。
7.本項目所用的所有建筑材料、建筑構(gòu)配件及其他設(shè)備等（以下統(tǒng)稱工程材料）均由乙方自行采購使用，工程材料符合國家相關(guān)標準。
第二條 合同價款（工程款）及支付
1.合同總價（大寫）：xxx元整；（小寫）：xxx元。
本合同為綜合單價承包合同，單價標準見附件工程量清單。
2.工程款支付：
1）本工程合同生效后，甲方支付合同總價的50%的預(yù)付工程款。
2）施工完,畢驗收合格后3日內(nèi)付清剩余工程款。
3）付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬。
第三條雙方權(quán)利義務(wù)
1.甲方權(quán)利和義務(wù)
1）按合同要求及時支付工程款。
2）提供本項目施工圖
3）向乙方提供施工場地，保證運輸?shù)缆窌惩?，同時提供乙方施工現(xiàn)場施工用水、用電。
4）按合同約定及時組織工程驗收和辦理工程結(jié)算。
5）協(xié)助有關(guān)部門配合乙方做好施工現(xiàn)場交叉施工等協(xié)調(diào)工作。
6）在工程開工前，向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)勘察資料，以及施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內(nèi)供氣、供熱、供電、通信、廣播電視等地下管線資料，相鄰建筑物和構(gòu)筑物、地下工程的有關(guān)資料或圖紙，并保證資料的真實性和有效性。
7）甲方負責(zé)開挖管溝及回填管溝,包括管道上下覆蓋300mm沙土的施工。
2.乙方權(quán)利和義務(wù)
1）乙方在收到工程預(yù)付款，并在施工現(xiàn)場具備施工條件后七個工作日內(nèi)組織進場施工。
2）嚴格按照設(shè)計圖紙、施工規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求進行施工，施工質(zhì)量必須符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工標準，并需通過驗收合格。
3）負責(zé)工程的安全生產(chǎn)及施工人員的施工安全。
第四條 工期的約定
1. 工期：自開工之日起二十個工作日。在工期未順延的情況下，乙方應(yīng)在前述工期內(nèi)竣工，并在竣工后通知甲方驗收。
2.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，必須征得乙方同意。
3.因設(shè)計變更或工程量增加或其他非乙方原因（如天氣因素影響等）導(dǎo)致停工的，工期順延。
4.因甲方原因致使工程中途停建、緩建，應(yīng)采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
第五條 質(zhì)量、驗收及結(jié)算
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更為施工依據(jù)；以《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范》（GB50268-20xx）為施工管理及質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程質(zhì)量要求：合格。
3.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方須在收到驗收通知之日起七日內(nèi)組織驗收，并在驗收開始后五日內(nèi)完成驗收，辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)因客觀原因未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。若甲方自接到驗收通知之日起超過十五日無故不組織驗收的，視為驗收合格，甲方應(yīng)及時辦理工程結(jié)算及支付工程款。
4．驗收完成后乙方提交結(jié)算資料，甲方須在收到結(jié)算資料后四十日內(nèi)完成結(jié)算審核并向乙方一次性支付剩余部分工程結(jié)算款。如果甲方收到乙方的結(jié)算資料后三個工作日內(nèi)未作回復(fù)（或未提出意見），視為甲方已經(jīng)核實并同意確認乙方的結(jié)算資料，甲方應(yīng)按要求剩余部分工程結(jié)算款。
第六條免責(zé)條款
施工期間，由于惡劣天氣（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等，工期相應(yīng)順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第七條 爭議解決
因本合同發(fā)生爭議的，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按以下方式解決爭議：向乙方住所地人民法院提起訴訟。
第八條 合同的簽訂和生效
1.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2.本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：xxxxxxxxxxxx有限責(zé)任公司 乙方：
地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx） 地址：
xxxx
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
傳 真：
開戶行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
賬 號： xxxxxxxxxxxxxx
年 月 日法定代表人： 委托代理人： 電 話： 傳 真： 開戶行：xxxxxxxxxxxxxxx 年 月日
乙方承擔(dān)。
建設(shè)工程施工合同 3
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
地址：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿 、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方就本建設(shè)工程事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱： 建設(shè)工程
2、工程地點：
3、資金來源：
4、工程建設(shè)內(nèi)容：
二、工程承包方式及范圍
1、工程承包方式：本工程采用包工包料方式由乙方承建。
2、承包范圍：
?。?）乙方按圖紙設(shè)計的要求來施工，承擔(dān)本工程基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)主體工程施工。
（2）砌體部分：乙方按甲方提供設(shè)計圖紙承擔(dān)一層車庫、電梯間、樓梯間墻體。承擔(dān)二至八層所有外墻墻體、樓梯間、電梯間、分戶隔墻施工，墻體采用180厚粘土磚砌筑；
?。?）門窗部分：乙方按甲方提供的設(shè)計圖紙承擔(dān)一層⑾軸車庫門、入戶門施工：承擔(dān)二至八層所有外墻門窗、每層二單元入戶門的施工。窗采用閩凱鋁合金，門采用奮安防盜門；
?。?）梯間部分：乙方按甲方提供的設(shè)計圖紙承擔(dān)石板材桃花紅貼梯面，不銹鋼樓梯扶手，梯間墻面水泥漆，公用照明；
?。?）外墻水泥砂漿粉刷、永得利外墻水泥漆，內(nèi)墻（有砌筑部分）采用水泥砂漿粉刷。
（6）屋面部分：隔熱層及防水層；
?。?）水電部分：乙方按甲方提供的設(shè)計圖紙承擔(dān)套內(nèi)照明部分預(yù)埋管埋設(shè)，承擔(dān)水、電到戶（到配電箱、水表箱）。
?。?）基礎(chǔ)按圖中正負00到二米三的標高來做，施工過程中如果基礎(chǔ)不結(jié)實，由甲方另行計價。
（9）外墻架：由乙方來定。
?。?0）澆水泥時，一切上料的東西由乙方來定，甲方無權(quán)干涉。
三、合同期限
本工程合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天，即開工日期為 年 月 日，竣工日期為 年 月 日。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：承建分部分項工程質(zhì)量合格
五、合同價款
本房屋由乙方承建：（1100元/㎡）。
六、工程質(zhì)量和技術(shù)要求
l、乙方必須嚴格按甲方核定的工程內(nèi)容、設(shè)計方案、施工圖紙、文件說明進行實施，抓好工程質(zhì)量。
2、乙方應(yīng)按施工圖紙要求編制施工組織設(shè)計，確定施工進度計劃。施工期間，應(yīng)按甲方要求工程進度、施工質(zhì)量和相關(guān)控制措施的情況。
3、工程建設(shè)使用的主要原材料，在進場時經(jīng)檢驗合格后方可使用。乙方需提供原材料的產(chǎn)品。
4、工程施工過程中隨時接受甲方的檢查檢驗，乙方應(yīng)為檢查檢驗提供便利條件。所有分部、分項工程必須由甲方指定的施工監(jiān)管人員驗收合格后方可進行下一道工序施工，并及時做好工程工作。未經(jīng)檢查驗收的，乙方擅自進行下一道工序施工，甲方有權(quán)責(zé)成乙方返工。若乙方自行隱蔽未辦理手續(xù)，則未簽證部分在工程決算中不予確認。關(guān)鍵部位未經(jīng)簽證乙方自行隱蔽，甲方有權(quán)要求復(fù)驗，由此產(chǎn)生的所有費用由乙方自行承擔(dān)。
5、本工程施工前，甲方必須保證通電、通水、通路，建筑面積平整，不能影響施工。
七、安全施工
在施工期間，乙方應(yīng)遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定；嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。乙方必須辦理好有關(guān)的保險業(yè)務(wù)，參與工程建設(shè)的施工人員必須投保人身意外傷害險。因乙方采取安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
八、工程變更
工程原設(shè)計需要變更時，應(yīng)征得甲方同意，并由原設(shè)計單位提供變更后的相應(yīng)圖紙與說明。因變更導(dǎo)致合同價款的增加，由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。未經(jīng)甲方同意擅自增減項目、規(guī)模、更改設(shè)計方案，由此造成的工程造價增
加，浪費或影響工程質(zhì)量等后果均由乙方自行負責(zé)。
九、工程竣工驗收
工程具備竣工驗收條件，乙方向甲方申請工程竣工驗收，遞交竣工驗收報告提供完整的竣工資料。對符合驗收要求的工程，甲方收到竣工報告后將進行初步驗收，同時將向甲方申請驗收。甲方收到乙方申請驗收時，需在十五天之內(nèi)組織驗收。
十、工程價款的支付與結(jié)算
1、本工程合同簽訂后，甲方付給乙方進場費十萬元，澆筑到三層樓板，甲方及時付給乙方三層總造價的60%，計585000元整。乙方將第三層至第六層澆筑完，甲方及時付給乙方三層總造價的60%，計585000元整。乙方將第七層至第八層澆筑完，甲方及時付給乙方工程進度款391000元整。
2、工程在結(jié)算后的三個月內(nèi)甲方無法付清剩余款項的，按《中華人民共和國合同法》第二百八十六條執(zhí)行。甲方住建房每平方米按1600元抵押給乙方換臵。
十一、違約責(zé)任
1、甲方不按合同約定支付工程進度款，導(dǎo)致施工無法進行時，乙方可停止施工，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
2、因甲方原因造成工程延誤所造成的經(jīng)濟損失由甲方負責(zé)，若因乙方原因造成工程延誤造成的經(jīng)濟損失由乙方負責(zé)，并由此承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。若遇有人力不可抗拒的自然災(zāi)害而發(fā)生的損失，按國家有關(guān)規(guī)定處理。
十二、合同爭議解決辦法
合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議應(yīng)雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向甲方所在地的人民法院起訴。
十三、附則
1、本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
2、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字及簽證單位蓋章后生效。
3、乙方施工范圍不包括管道、電梯安裝、消防水池、室外工程、下水溝及水溝內(nèi)外的粉刷。
4、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商一致并經(jīng)簽證單位同意且簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充款。
5、主樓全部完工后，三個月內(nèi)甲方無能力支付工程款時，甲方必須以樓房三層和五層抵押給乙方。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
法定代表人：（蓋章）法定代表人：（蓋章）
單位賬戶名稱： 單位賬戶名稱：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號： 賬號：
簽訂時間： 年月日
建設(shè)工程施工合同 4
發(fā)包方： （以下簡稱甲方）
承包方： （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關(guān)的法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本附屬工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、技術(shù)標準：按照現(xiàn)行國家施工驗收規(guī)范執(zhí)行。
三、工程內(nèi)容：等內(nèi)容。
四、承包形式：包工包料雙包工程。
五、甲方職責(zé)：（1）負責(zé)解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題;
?。?）協(xié)助解決與周邊群眾發(fā)生的糾紛關(guān)系;
?。?）解決好工程所需的水電問題（水電費由乙方承擔(dān)）。
六、乙方職責(zé)：
?。?）聽從甲方管理人員的指揮，接受監(jiān)理工程師的現(xiàn)場監(jiān)督檢查;
?。?）嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執(zhí)行施工
?。?）嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，保質(zhì)保量完成任務(wù);
?。?）確保安全生產(chǎn)、文明施工，負責(zé)施工中的一切財產(chǎn)、人身安全責(zé)任，并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失;
?。?）在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。
七、結(jié)算方式：工程竣工驗收后，甲乙雙方現(xiàn)場實收工程量，依據(jù)《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》20xx定額，結(jié)合市場材料價格及人工工資標準調(diào)整辦理竣工結(jié)算。
八、付款方式：分四年到位（不計資金利息）。其中20xx年撥付工程款的42。5%;20xx年12月30日前撥付28。5%;20xx年12月30日前撥付21。5%;剩余的7。5%視甲方情況撥付，但最遲在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。
九、合同爭議的解決：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院起訴。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方自訂立之日起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程施工合同 4篇相關(guān)文章：
★ 學(xué)校工程施工合同范本6篇 學(xué)校施工協(xié)議
★ 建設(shè)工程施工協(xié)議書4篇(建筑工程施工協(xié)議)
★ 鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同6篇(鋼結(jié)構(gòu)工程合同范本)
★ 建筑工程施工合同3篇(建設(shè)工程合同與承攬合同的區(qū)別)