裝飾合同書11篇

時(shí)間：2024-04-19 19:18:00 合同

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的裝飾合同書11篇，以供參閱。

裝飾合同書11篇

裝飾合同書1

　　合同編號(hào):____________

　　簽訂日期:________________

　　甲方（委托人）：_________ 代表人：_________

　　乙方（被委托人）：_______ 代表人：_________

　　一、裝飾施工項(xiàng)目：

　　1、裝飾施工地點(diǎn)：

　　______區(qū)（縣）______路（村）_____弄（巷）______號(hào)_____樓_____室。

　　2、房屋結(jié)構(gòu)：_________________ 。

　　3、裝飾施工內(nèi)容及要求：（詳見(jiàn)施工圖紙及報(bào)價(jià)單，并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)，見(jiàn)附表一）。

　　二、工程期限及保修期：

　　1、工期_______天：（日歷）

　　自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。

　　2、工程保修期：______月。保修期自本工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日起，由乙方開(kāi)具工程保修單。

　　三、工程造價(jià)及付款方式：

　　工程總造價(jià)：（大寫）_________（小寫）_______元

　　其中：設(shè)計(jì)費(fèi)________元，人工費(fèi)_______元，材料費(fèi)_______元。

　　合同生效時(shí)，甲方支付總價(jià)款的______%，計(jì)_____元，其余價(jià)款根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃分期支付：

　　______年______月_____日前，支付總價(jià)款的____%，計(jì)______元；

　　______年______月_____日前，支付總價(jià)款的'____%，計(jì)______元；

　　余款：______元，工程驗(yàn)收后一次付清。

　　雙方款項(xiàng)往來(lái)，均應(yīng)出具發(fā)票（或正式收據(jù)）。

　　四、材料、設(shè)備的供應(yīng)

　　1、甲方提供的材料、設(shè)備（見(jiàn)附表二）

　　本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。

　　甲方提供的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗(yàn)收簽字，并由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備（見(jiàn)附表一）

　　凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備必須與報(bào)價(jià)單中注明的品牌、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)相符，并提交購(gòu)貨發(fā)票，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。

　　乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異應(yīng)禁止使用，如已作用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

裝飾合同書2

　　發(fā)包人：

　　承包人:

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，合同雙方在遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況：

　　1、工程地點(diǎn)：工程面積：房屋戶型：

　　2、工程內(nèi)容及要求：(詳見(jiàn)施工圖紙及報(bào)價(jià)單，并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn))。

　　3、工程承包方式：雙方商定采用下列種方式

　　(1)包工包料

　　(2)包工不包料

　　(3)包工部分包料(預(yù)算范圍內(nèi)一次性包死)

　　二、工程期限及保修期：

　　1、工期 60 天，自年月日起至年月日止。

　　2、工程保修期：月。保修期自本工程竣工發(fā)包人驗(yàn)收合格之日起，由承包人開(kāi)具工程保修單。

　　三、工程造價(jià)及付款方式：

　　1、工程總造價(jià)：(大寫) (小寫) 元

　　2、合同簽訂時(shí)按以下方式付款：

　　4、雙方款項(xiàng)往來(lái)，均應(yīng)出具收據(jù)。

　　四、施工過(guò)程中的義務(wù)

　　1、發(fā)包人

　　(1)發(fā)包人應(yīng)在開(kāi)工前，告知物業(yè)管理單位及相關(guān)權(quán)利人，并辦理好相關(guān)手續(xù)。

　　(2)開(kāi)工前，發(fā)包人自行設(shè)計(jì)的相關(guān)要求應(yīng)向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。

　　(3)向承包人提供施工需用的水、電等必備設(shè)施，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)，做好相關(guān)記錄，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

　　(4)施工中使用公用部位操作，由發(fā)包人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證承包人正常施工。

　　(5如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(不得損害建筑物安全、損害公共安全、影響公共環(huán)境)，經(jīng)乙方要求，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。

　　(6)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

　　(7發(fā)包人要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，需征得承包人同意并應(yīng)支付趕工費(fèi)，待簽訂工期變更協(xié)議、確定趕工費(fèi)后再行趕工。

　　(8)發(fā)包人對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)。

　　2、承包人

　　(1)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，承包人應(yīng)向發(fā)包人提供施工圖紙一份。

　　(2)組織施工圖紙或工藝質(zhì)量說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案、進(jìn)度計(jì)劃，交發(fā)包人審定并簽字認(rèn)可。

　　(3)工程竣工未移交發(fā)包人之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　(4)承包人委派駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，按要求組織施工，協(xié)調(diào)由承包人負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

　　(5)在開(kāi)工前檢查水、電、燃?xì)?、房屋等事?xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知發(fā)包人，由發(fā)包人負(fù)責(zé)解決和協(xié)調(diào)

　　(6)承包人應(yīng)按工程進(jìn)度提前通知發(fā)包人供應(yīng)材料，并合理施工按期完成工程。

　　(7)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和工程成品的保護(hù)，防止因施工造成的管道阻塞、滲漏、停電、等事故的發(fā)生，如有發(fā)生應(yīng)盡快修復(fù)并賠償損失(含有關(guān)部門的罰款)。

　　(8)降低噪聲(節(jié)假日及每日12時(shí)至14時(shí)19時(shí)至次日7時(shí)乙方不得使用噪聲震動(dòng)工具進(jìn)行施工)，保護(hù)環(huán)境，裝飾垃圾由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)送到指定地點(diǎn)。

　　(9)由承包人施工不當(dāng)損害相鄰權(quán)利人利益的，承包人應(yīng)當(dāng)賠償損失。由發(fā)包人先行賠償?shù)腵，有權(quán)向承包人追償。

　　六、施工安全

　　1、承包人提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說(shuō)明，應(yīng)符合《建筑內(nèi)部裝修防火施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50354-20____和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

　　2、承包人必須制定施工安全制度，施工人員必須嚴(yán)格遵守，如施工期間發(fā)生人身傷亡事故，由承包人自行解決由此引起的任何問(wèn)題，承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任和費(fèi)用。

　　七、工程變更

　　1、工程施工過(guò)程中發(fā)包人提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)，須雙方協(xié)商一致，簽訂變更單(附表四)和變更圖紙，作為竣工結(jié)算和工期調(diào)整的依據(jù)，后方能進(jìn)行該項(xiàng)目施工，所引起增減費(fèi)用，可在工程結(jié)束時(shí)，一并結(jié)算。

　　2、凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任，給承包人造成損失的，發(fā)包人應(yīng)賠償。

　　八、工程驗(yàn)收

　　1、工程質(zhì)量按GB50210-20____《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、GB50327-20____《住宅裝飾裝修工程規(guī)范》GB50325-20____《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》執(zhí)行

　　2、施工圖紙、工藝質(zhì)量說(shuō)明，工程變更單的內(nèi)容作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　3、承包人應(yīng)提前 2 天通知甲方對(duì)隱蔽工程、分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)包人在規(guī)定期限內(nèi)不組織驗(yàn)收又不提出整改意見(jiàn)的視為驗(yàn)收合格。雙方約定分下列階段對(duì)工程質(zhì)量和隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收：(1)電氣管線、給排水安裝工程(2)瓦木工程( 含防水、抹灰、吊頂、墻地磚、門窗、木作等)(3)油漆工程(含涂料、油漆、墻紙等)(4)工程竣工驗(yàn)收

　　4、承包人應(yīng)通知發(fā)包人竣工驗(yàn)收。發(fā)包人自接到驗(yàn)收通知 3 日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理移交手續(xù)。如發(fā)包人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知承包人，另定驗(yàn)收日期，但發(fā)包人應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)承包人的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。

　　5、驗(yàn)收時(shí)，雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，由質(zhì)檢部門對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工程質(zhì)量符合約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)證費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　6、裝修后的室內(nèi)環(huán)境必須達(dá)到GB-50325《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》的要求，在裝修過(guò)程中應(yīng)使用符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的裝修材料，可以在工程完成后由相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告(監(jiān)測(cè)室內(nèi)環(huán)境時(shí)應(yīng)在工程完工至少7天后，監(jiān)測(cè)時(shí)，家具、窗簾等含污染源的物品不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng))，如檢測(cè)不合格，應(yīng)分析原因，如果是承包人造成的，承包人應(yīng)承擔(dān)治理費(fèi)用。

　　7、驗(yàn)收合格后，雙方應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(附表六)及保修單(附表八)，承包人應(yīng)提交工程結(jié)算單(附表七 )及有關(guān)資料給發(fā)包人，發(fā)包人自接到上述資料3天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并內(nèi)結(jié)清尾款。

　　九、工程監(jiān)理

　　若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，發(fā)包人應(yīng)與監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同，并將工程監(jiān)理單位及監(jiān)理工程師的姓名告知承包人，承包人應(yīng)配合監(jiān)理公司的工作。

　　十、違約責(zé)任

　　1、發(fā)包人責(zé)任

　　(1)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料以及由發(fā)包人引起的其它原因影響了工程施工，除工程日期得以順延外，還應(yīng)償付承包人因此造成停工、誤工的實(shí)際損失。

　　(2)由于發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異及其它原因影響了施工質(zhì)量，承包人向發(fā)包人提出，發(fā)包人仍表示使用的造成工程質(zhì)量問(wèn)題，其返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。

　　(3)工程未經(jīng)驗(yàn)收，提前使用，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。

　　(4)發(fā)包人未按合同的約定付款，承包人有權(quán)解除合同。

　　(5)發(fā)包人未辦理任何手續(xù)，要求承包人拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，或改變房間使用功能造成損失或事故的，發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　(6)違反本合同約定的其他條款給承包人方造成損失的，甲方應(yīng)賠償損失。

　　2、承包人責(zé)任

　　(1)承包人原因造成工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，發(fā)包人有權(quán)要求限期無(wú)償修理或返工，所造成損失由承包人負(fù)責(zé)賠償。

　　(2)由承包人原因逾期竣工，承包人應(yīng)將發(fā)包人支付的全部款項(xiàng)如數(shù)退還發(fā)包人。

　　(3)承包人應(yīng)妥善保護(hù)發(fā)包人提供的設(shè)備、材料及現(xiàn)場(chǎng)陳設(shè)和其他物品，如有損壞，應(yīng)予以賠償。

　　(4)未經(jīng)發(fā)包人同意，擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失(包括罰款)由承包人負(fù)責(zé)。

　　(5)承包人提供的材料、設(shè)備是假冒偽劣產(chǎn)品或不符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及不符合雙方約定的，應(yīng)無(wú)條件更換為符合要求的材料和設(shè)備，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由承包人承擔(dān)，給發(fā)包人造成損失的承包人應(yīng)賠償損失。

　　(6)發(fā)包人未辦理任何手續(xù)，要求承包人拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，承包人有權(quán)拒絕，如承包人不拒絕，造成損失或事故的承包人承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　(7)由于承包人在施工過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，承包人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　(8)違反本合同約定的其他條款給發(fā)包人造成損失的，承包人應(yīng)賠償損失。

　　3、本合同生效后雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款，不得擅自解除合同，開(kāi)工前一方要解除合同，違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià) %的違約金，開(kāi)工后一方要解除合同，違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià) %的違約金。

　　4、如一方要變更合同內(nèi)容須雙方協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議

　　十一、爭(zhēng)議或糾紛的處理

　　1、合同履行期間雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)建設(shè)主管部門及有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

　　2、雙方協(xié)商或調(diào)解不成時(shí)，按下列第種方式解決

　　(1) 雙方同意由南京市仲裁委員會(huì)仲裁

　　(2) 依法向南京市人民法院起訴。

　　十二、附則

　　1、本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　2、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。

　　3、雙方另有約定可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　十三、其它約定

　　發(fā) 包人：承包人：

　　年月日

裝飾合同書3

　　委任單位：

　　施工單位：

　　就裝飾裝修工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點(diǎn)：

　　三、工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容：

　　四、工程期限：本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。

　　五、工程造價(jià)為人民幣：××

　　六、付款方式：

　　1、合同簽訂后甲方材料到場(chǎng)，開(kāi)工兩天，甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。

　　2、開(kāi)工后，甲方按工程進(jìn)度至完工，分期支付乙方工程總額預(yù)付款，余額在工程驗(yàn)收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際工程量結(jié)算)

　　七、材料設(shè)備：

　　本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)，及時(shí)組織進(jìn)場(chǎng)，材料設(shè)備保管場(chǎng)地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個(gè)好的保管場(chǎng)所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。

　　八、工程施工：

　　1、乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返工，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　2、乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計(jì)、出施工圖紙及材料明細(xì)，雙方認(rèn)可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設(shè)計(jì)缺陷造成追加投資，及方案設(shè)計(jì)時(shí)材料計(jì)劃不足需增加的投資由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、施工中甲方提前增改項(xiàng)目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項(xiàng)目對(duì)施工所造成的損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，工期順延。

　　4、乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的'損壞，由施工方負(fù)責(zé)。

　　5、如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、工程質(zhì)量：

　　1、本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　3、由于乙方原因造成的無(wú)法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負(fù)責(zé)。

　　4、裝飾工程質(zhì)量保修一年。

　　十、工程驗(yàn)收：

　　由乙方發(fā)出工程驗(yàn)收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場(chǎng)，按所設(shè)計(jì)圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后，雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名認(rèn)可，如工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問(wèn)題由甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開(kāi)始使用日期為竣工驗(yàn)收日期。

　　十一、違約責(zé)任：

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負(fù)責(zé)賠償給守約方。

　　十二、備注：

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過(guò)協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款，如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會(huì)仲裁或法院判決執(zhí)行。

　　十三、本合同報(bào)價(jià)表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位(蓋章)：乙方單位(蓋章)：

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

　　簽訂合同地點(diǎn)：

裝飾合同書4

　　甲方（委托方）:___________

　　乙方（施工方）:___________

　　根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，雙方協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、甲乙雙方的條件：甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)依法核準(zhǔn)登記的企業(yè)或個(gè)體工商戶。

　　2、裝飾施工地點(diǎn)：_______縣（市、區(qū)）______路（小區(qū)）____幢____號(hào)（單元）____室。

　　3、住房結(jié)構(gòu)：_____室______廳______結(jié)構(gòu)，建筑面積______平方米。

　　4、裝飾施工內(nèi)容：詳見(jiàn)《工程施工報(bào)價(jià)單》（附件一）和圖紙。

　　5、承包采用下列第______種方式：

　?。?）乙方包工、包全部材料（見(jiàn)附件三）；

　　（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（見(jiàn)附件二、三）；

　?。?）乙方包清工。

　　6、本工程由__________設(shè)計(jì)。

　　7、工期：工程期限______天，從_____年_____月_____日開(kāi)工，至_____年____月____日竣工。

　　二、工程價(jià)款及結(jié)算方式

　　1、總價(jià)款：（大寫）_______元（其中：人工費(fèi)_____元，材料費(fèi)______元，設(shè)計(jì)費(fèi)______元，管理費(fèi)_____%，計(jì)_____元，稅金_____%，計(jì)______元）。如雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。

　　2、付款方式

　　（1）合同簽訂后_____天內(nèi)，甲方支付總價(jià)款的____%計(jì)_____元；

　?。?）木工進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天，甲方支付總價(jià)款的_____%計(jì)_____元；

　　（3）油漆進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天，甲方支付總價(jià)款的_____%計(jì)______元；

　?。?）尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后_______日內(nèi)一次付清。

　　三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)

　?。ㄒ唬┘追焦ぷ?/p>

　　1、甲方在開(kāi)工前，應(yīng)向所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位登記；確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后，領(lǐng)取《住宅裝修許可單》。

　　2、甲方應(yīng)在開(kāi)工前，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對(duì)只能部分騰空的'房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設(shè)備，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。

　　3、做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。

　　4、指派_______為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事項(xiàng)。

　?。ǘ┮曳焦ぷ?/p>

　　1、對(duì)甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。

　　2、指派______為乙方代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

　　3、未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位批準(zhǔn)，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。

　　4、因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔(dān)修理和賠償責(zé)任。

　　5、與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

　　四、材料的供應(yīng)

　　1、甲方提供的材料：詳見(jiàn)《甲方提供的材料、設(shè)備表》（附件二）。

　　本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的、經(jīng)書面認(rèn)可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　2、乙方提供的材料：詳見(jiàn)附件《乙方提供的材料報(bào)價(jià)單》。

　　乙方提供的材料，均應(yīng)得到甲方認(rèn)可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應(yīng)按提供材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　乙方提供的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　五、安全生產(chǎn)和防火要求

　　甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工現(xiàn)場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事項(xiàng)的發(fā)生。如上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)賠償；屬乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)，文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　六、施工內(nèi)容和工期的變更

　　在施工過(guò)程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。

　　七、材料供應(yīng)

　　1、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；

　　2、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收。

　　八、工期延誤

　　1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　?。?）工程量變化或設(shè)計(jì)變更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4、因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　雙方約定本工程質(zhì)量按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

　　1、《岳陽(yáng)市住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。

　　2、雙方商定條款：施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，申請(qǐng)由_________部門對(duì)工程質(zhì)量予以鑒定，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，鑒定過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量符合約定的標(biāo)準(zhǔn)，鑒定過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　十、工程驗(yàn)收和保修

　　1、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：_________，乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。

　　2、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后，辦理移手續(xù)。

　　3、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為二年，有防水要求的廚房，衛(wèi)生間等保修期為5年。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修。

　　十一、其它約定事項(xiàng)

　　1、______________________________________

　　2、______________________________________

　　3、______________________________________

　　十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　日期：____________________

裝飾合同書5

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，按有關(guān)條款規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方供應(yīng)裝飾裝修材料(以下簡(jiǎn)稱材料)，合作經(jīng)營(yíng)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，并簽訂如下合作協(xié)議：

　　一、合作材料：“____”

　　二、合作期限為_(kāi)___年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　三、____________：

　　1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議，建立合作關(guān)系;

　　2、甲方授權(quán)裝飾公司會(huì)員店與乙方指定分部簽署相關(guān)合作協(xié)議;

　　四、產(chǎn)品價(jià)格：

　　1、甲方向乙方提供材料的價(jià)格為裝飾公司統(tǒng)一供貨價(jià)、材料現(xiàn)行市場(chǎng)最低限價(jià)及市場(chǎng)標(biāo)價(jià);

　　2、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方的價(jià)格制度，不得低于甲方材料現(xiàn)行市場(chǎng)最低限價(jià)銷售，否則視為無(wú)效合同，因此而造成的后果，由乙方自負(fù);

　　3、甲方保留對(duì)向乙方供應(yīng)材料價(jià)格的調(diào)整權(quán)，并在調(diào)整價(jià)格前以書面形式通知乙方，同時(shí)將該材料的最新價(jià)格提供給乙方。

　　五、結(jié)算方式：

　　主材款由甲方直接與終端用戶按實(shí)際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價(jià)格結(jié)算，而后甲方及時(shí)將結(jié)算情況回執(zhí)乙方，并向乙方提供終端用戶驗(yàn)收簽字的安裝確認(rèn)單，以便進(jìn)一步辦理相關(guān)手續(xù)。

　　六、甲方權(quán)利、義務(wù)：

　　1、權(quán)利：

　　(1)對(duì)于乙方違反甲方價(jià)格政策及結(jié)算制度的行為，甲方有權(quán)向乙方提出警告，直至終止協(xié)議;

　　(2)對(duì)于乙方擅自違約的行為，甲方有權(quán)扣除部分利潤(rùn)作為對(duì)甲方的補(bǔ)償;

　　(3)對(duì)于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場(chǎng)的行為，甲方有權(quán)向乙方提出索賠;

　　(4)對(duì)于乙方攻擊、貶低甲方產(chǎn)品，損壞甲方品牌形象的行為，甲方有權(quán)要求乙方做出合理解釋，情形嚴(yán)重的，終止合作協(xié)議;造成甲方損失的，甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任;

　　(5)如因乙方在合作有效期內(nèi)對(duì)甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價(jià)格以及合作的其它機(jī)密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失，甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任。

　　2、義務(wù)：

　　(1)甲方應(yīng)向乙方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說(shuō)明書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、價(jià)格表等文件、資料;甲方應(yīng)指定專人與乙方進(jìn)行接洽;

　　(2)甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);

　　(3)甲方在產(chǎn)品裝卸、運(yùn)輸及安裝過(guò)程中，應(yīng)遵守雙方約定的要求，并遵守乙方作業(yè)環(huán)境的要求;

　　(4)甲方應(yīng)對(duì)所供產(chǎn)品的安裝承擔(dān)保修義務(wù)，保修期為一年，自安裝之日起算，甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由甲方向終端用戶履行保修責(zé)任及義務(wù)。

　　七、乙方權(quán)利、義務(wù)

　　1、權(quán)利：

　　(1)乙方可以指定下屬分公司(分店)與甲方指定的專賣店進(jìn)行合作;

　　(2)乙方對(duì)甲方提供的不符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，有權(quán)向甲方提出索賠;

　　(3)乙方對(duì)甲方不能按合同及時(shí)安裝的可以按__________的約定，提出賠償。

　　2、義務(wù)：

　　(1)乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的'產(chǎn)品;

　　(2)乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜;

　　(3)乙方按終端用戶需求，應(yīng)提前七天向甲方或甲方授權(quán)裝飾公司會(huì)員店訂購(gòu)所需產(chǎn)品，按甲方制定的標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行填寫，注明所訂產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系電話及收取的訂金金額(訂金金額不得高于貳佰元人民幣)等;

　　(4)乙方應(yīng)授權(quán)指定專人(含分部)與甲方進(jìn)行接洽，代表乙方行使權(quán)利并對(duì)行為負(fù)責(zé);如被授權(quán)人發(fā)生變故(調(diào)離崗位、離職等)，乙方必須及時(shí)書面通知甲方;如因乙方未能及時(shí)通知甲方所引起的后果，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任;

　　(5)乙方有義務(wù)對(duì)甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價(jià)格及合作的其它機(jī)密給予保密。

　　八、合同的解除：

　　1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日，雙方協(xié)商續(xù)約事宜;

　　2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒(méi)有續(xù)簽的，本協(xié)議自動(dòng)解除;

　　3、本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除，本協(xié)議自動(dòng)解除;

　　4、因不可抗力如戰(zhàn)爭(zhēng)、嚴(yán)重自然災(zāi)害、國(guó)家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行，本協(xié)議自動(dòng)解除。

　　九、其他條款：

　　1、本協(xié)議未盡事宜，雙方可協(xié)商解決，簽署補(bǔ)充協(xié)議作為;補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后與本協(xié)議具有同等法律效力;

　　2、凡因執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，參照本協(xié)議第九條第1款解決;如經(jīng)協(xié)商不能解決時(shí)，可提交_______區(qū)人民法院，采取法律訴訟解決;

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　地址：______________地址：______________

　　授權(quán)代表：_______授權(quán)代表：_______

　　電話：_______電話：_______

　　日期：_______日期：_______

裝飾合同書6

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約地：

　　為了發(fā)揮甲、乙雙方各方的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，甲方（資質(zhì)方）經(jīng)與乙方（掛靠方）經(jīng)充分協(xié)商，就雙方合作事宜達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、合同標(biāo)的

　　乙方承攬的____________________工程,屬于甲方經(jīng)營(yíng)資質(zhì)范圍，乙方以甲方名義及其提供的經(jīng)營(yíng)、資質(zhì)文件承攬施工，并接受甲方的行業(yè)指導(dǎo)意見(jiàn)，甲方向乙方收取項(xiàng)目管理費(fèi)用。

　　二、合作期限

　　本合同項(xiàng)下合作期限為：自該工程施工合同簽署生效起至該工程履行完畢止。

　　三、管理費(fèi)

　　1、管理費(fèi)用為該工程施工合同所反映的總金額的____%計(jì)收。

　　2、該管理費(fèi)用，若乙方從甲方賬面過(guò)賬的，甲方可以從到賬金額中扣除；或甲方開(kāi)具委托收款書由乙方收款時(shí)，由乙方交付給甲方。

　　3、若建設(shè)方支付的工程款轉(zhuǎn)入甲方帳戶的，在三日內(nèi)轉(zhuǎn)給乙方；涉及甲方開(kāi)出發(fā)票的`，稅金由乙方承擔(dān)；

　　四、稅費(fèi)及權(quán)益

　　1、凡由施工單位負(fù)責(zé)交納的稅費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用，均由乙方負(fù)責(zé)；

　　2、需由甲方開(kāi)具發(fā)票的，稅金包括：營(yíng)業(yè)稅 %。

　　3、除涉及甲方的稅金及管理費(fèi)外，工程所獲權(quán)益均屬乙方；

　　五、經(jīng)營(yíng)管理

　　1、甲方必須合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)現(xiàn)行的商業(yè)信譽(yù)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，確保市場(chǎng)主體地位，確保并逐步提高相應(yīng)的資格、資質(zhì)；不得干預(yù)乙方的經(jīng)營(yíng)；

　　2、甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理工程項(xiàng)目協(xié)議的簽訂、蓋章等相關(guān)手續(xù)；

　　3、乙方掛靠在甲方名下，在工程業(yè)務(wù)上自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、獨(dú)立核算，嚴(yán)格執(zhí)行以甲方名義與建設(shè)方簽訂的項(xiàng)目協(xié)議并自覺(jué)維護(hù)雙方的信譽(yù)，；

　　4、合作期間，若乙方因承攬業(yè)務(wù)之需，需要招用、雇傭員工，由乙方自主決定；

　　5、乙方須對(duì)自行招用的工人應(yīng)加強(qiáng)管理、教育，在上崗前必須接受各項(xiàng)培訓(xùn)和安全教育；

　　6、乙方在施工過(guò)程中，要嚴(yán)抓工程質(zhì)量，若因乙方原因?qū)е鹿こ舔?yàn)收不合格的，其責(zé)任由乙方自行處理、承擔(dān)，與甲方無(wú)關(guān)；工程結(jié)束后的質(zhì)量保修責(zé)任亦由乙方全部負(fù)責(zé)；

　　7、因業(yè)務(wù)上產(chǎn)生的糾紛（包括與建設(shè)方之間發(fā)生的糾紛），由乙方負(fù)責(zé)處理，責(zé)任亦由乙方承擔(dān)；若因業(yè)務(wù)上的糾紛未能協(xié)調(diào)解決而在訴訟程序中解決的，甲方須配合乙方共同處理，甲方不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

　　六、施工安全

　　1、乙方必須嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、施工技術(shù)規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，并盡到安全施工、文明施工等作為施工人應(yīng)盡的責(zé)任，避免安全事故的發(fā)生；

　　2、在施工過(guò)程中，乙方的施工組織管理行為均由乙方獨(dú)立完成并完全負(fù)責(zé)；

　　七、違約責(zé)任和爭(zhēng)議的解決方式

　　本合同項(xiàng)下的相關(guān)事宜，若出現(xiàn)爭(zhēng)議糾紛時(shí)，雙方友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方有權(quán)向其駐地人民法院起訴。

　　八、其他

　　1、本協(xié)議雙方簽名蓋章生效，相應(yīng)工程合同執(zhí)行完畢，本合同自動(dòng)終止。

　　2、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。

　　3、本協(xié)議未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。

　　甲方（章）：乙方（章）：

　　締約代理人：締約代理人：

　　日期：日期：

　　附：甲、乙雙方企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

裝飾合同書7

　　發(fā)包人(簡(jiǎn)稱甲方)___________________________________

　　承包人(簡(jiǎn)稱乙方)___________________________________

　　依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)信的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況和造價(jià)

　　1、甲方室內(nèi)裝飾裝修的室內(nèi)空間系合法擁有甲方承諾有權(quán)對(duì)該建筑室內(nèi)空間進(jìn)行裝飾裝修，由此而造成的一切后果由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　乙方為經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的企業(yè)，企業(yè)施工資質(zhì)等級(jí)_____。

　　2、裝飾裝修施工地址____________區(qū)(縣)________路_______弄(村)_______號(hào)_______樓_______室;小區(qū)或樓盤名稱：_________。

　　3、住宅建筑結(jié)構(gòu)_______房型_____房_____廳_____廚_____衛(wèi)_______陽(yáng)臺(tái),套內(nèi)施工面積_______平方米。

　　4、公共建筑結(jié)構(gòu)：______________________________。

　　5、施工承包方式______________(包工包料、清包、部分承包)。

　　6、總價(jià)款:￥_______元;

　　總價(jià)款是甲、乙雙方對(duì)當(dāng)前的設(shè)計(jì)方案、工程預(yù)算價(jià)己互相確認(rèn)后的金額，在一般情況下，竣工結(jié)舞的上下增減幅度在沒(méi)有項(xiàng)目變更的情況下不超過(guò)總價(jià)款(預(yù)算價(jià))的_____%。

　　施工期間如甲方變更施工內(nèi)容和材料的，工程款按實(shí)結(jié)算。

　　7、工期：

　　本工程自_______年____月____日開(kāi)工,至_______年____月____日竣工，總工期為_(kāi)____天。

　　第二條材料供應(yīng)

　　1、甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。甲、乙雙方對(duì)材料應(yīng)辦妥交接手續(xù)，如甲方委托乙方負(fù)貴保管的，其保管費(fèi)、保管要求等可由雙方書面約定。

　　2、甲方提供的材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的室內(nèi)裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用，如乙方違反此規(guī)定，按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　3、乙方提供的主材料、設(shè)備,應(yīng)提前_____天通知甲方驗(yàn)收。

　　4、施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，應(yīng)及時(shí)向甲方提出，如甲方仍堅(jiān)持使用的，由此造成工程質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　5、甲方或者乙方提供的材料應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》。

　　第三條工程質(zhì)量及驗(yàn)收

　　1、本工程執(zhí)行地方、國(guó)家現(xiàn)行的《上海市住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(31/30-20__)、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(50210-20__)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、本工程由_____方提供施工圖紙，一式_____份。

　　3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。

　　4、由于乙方原因造成工程質(zhì)量事故的，其一切返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，原定工期不變，如需變化的，由甲、乙雙方協(xié)商確定。

　　5、合同生效后，甲方如提出修改設(shè)計(jì)、增減工程項(xiàng)目或變更主材料、設(shè)備，須提前與乙方協(xié)商，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后正式生效，方能進(jìn)行施工，由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。

　　6、甲、乙雙方均有責(zé)任及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，并共同開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

　　甲方不能按預(yù)約日期參加驗(yàn)收的，可先由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)驗(yàn)收結(jié)果甲方應(yīng)予以承認(rèn)。

　　甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)予以配合辦理復(fù)驗(yàn)。

　　若復(fù)驗(yàn)通過(guò)，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延;若復(fù)驗(yàn)不通過(guò)，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　7、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方在_____日內(nèi)組織驗(yàn)收。

　　驗(yàn)收通過(guò)的，由甲方按照約定付清全部?jī)r(jià)款，并辦理工程項(xiàng)目移交手續(xù)(見(jiàn)附件三《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)，如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收的，須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。

　　8、工程竣工驗(yàn)收通過(guò)，甲方付清工程尾款后，乙方向甲方提供《工程保修單》。保修期按甲、乙雙方確定。清包工的工程，僅對(duì)施工質(zhì)量實(shí)行保修。局部室內(nèi)裝飾翻新工程，甲、乙雙方應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的`實(shí)際情況對(duì)相關(guān)部分實(shí)行保修。

　　9、室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)用的支付，由甲、乙雙方在本合同第八條中約定。

　　第四條安全生產(chǎn)和消防

　　1、甲方提供的施工圖紙或施工說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要保證電氣線路、燃?xì)夤艿?、給排水和其它管道暢通、合格，乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰的安全，防止相鄰住宅或公共空間的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發(fā)生。

　　如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償;屬于乙方貴任的，乙方負(fù)貴修復(fù)或賠償。

　　2、甲、乙雙方共同遵守室內(nèi)裝飾和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定，施工中不得改變或損壞房屋承重結(jié)構(gòu)與拆改公共管線、設(shè)施。

　　3、由于甲方提供的圖紙或施工說(shuō)明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例，導(dǎo)致安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　第五條工程價(jià)款及結(jié)算

　　1、雙方約定按下列第_____種方式支付工程款：

　　甲方(簽章)：________

　　乙方(簽章)：________

　　法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________

　　地址：________

　　電話：________

　　郵編：________

　　簽訂日期:_______年_____月_____日

　　簽訂地點(diǎn):_______________________

裝飾合同書8

　　甲方：身份證號(hào)：

　　乙方：身份證號(hào)：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的室內(nèi)裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1. 工程地點(diǎn)：

　　2. 工程面積：

　　3. 工程內(nèi)容及做法：

　　4. 工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式。 (1)乙方包工、包料

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料 (3)乙方包工、甲方包料

　　5. 工程期限_________天，開(kāi)工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日。

　　6. 合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為(大寫)：_________元

　　第二條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　1. 甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份。

　　2. 甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設(shè)計(jì)費(fèi)_________元，由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。

　　第三條甲方義務(wù)

　　1. 開(kāi)工前_________天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;2. 提供施工期間的水源、電源;

　　3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;

　　4. 不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審

　　3.甲方在結(jié)清工程尾款時(shí),留5%的滯納押金在三個(gè)月之內(nèi)退還給乙方。

　　第四條違約責(zé)任

　　1. 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　2. 未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。

　　3 因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的.經(jīng)濟(jì)損失。

　　4 甲方未按期支付第二(三)(四)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。12.5 由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。

　　第五條合同爭(zhēng)議的解決方式

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條幾項(xiàng)具體規(guī)定

　　1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)，甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(大寫)_________元(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。

　　2 施工期間，甲方將外屋鑰匙_________把，交給乙方保管。工程竣工驗(yàn)收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_________把，由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。

　　3 施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。

　　身份證復(fù)印件

　　工程單價(jià)報(bào)價(jià)表

　　甲方代表(簽字)：_________

　　乙方代表(簽字)：_________

裝飾合同書9

　　甲方（委托單位）：

　　乙方（承建單位）：濟(jì)南世紀(jì)三強(qiáng)廣告有限公司

　　以上雙方就店面裝飾工程一事，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議。

　　一、乙方工作范圍：

　　甲方委托乙方作為店面裝飾工程商，負(fù)責(zé)甲方店面裝飾工程。

　　二、工程概況：

　　1．工程各稱：

　　2．工程地點(diǎn)：

　　3．工期：

　　4．XXX字的項(xiàng)目增加單追加工程款。

　　5．工程造價(jià)：元。

　　三、雙方責(zé)權(quán)

　　1．乙方負(fù)責(zé)按照甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙完成店面裝飾工作。

　　2．店面裝飾期間的電費(fèi)、場(chǎng)地管理費(fèi)、由甲方承擔(dān)，甲方還需協(xié)助乙方辦理進(jìn)場(chǎng)手續(xù)。

　　3．乙方在店面裝飾過(guò)程中派專業(yè)工作人員負(fù)責(zé)巡場(chǎng)維護(hù)，如在無(wú)外力情況下，展臺(tái)倒塌，乙方應(yīng)承擔(dān)一切損失。

　　4．甲方在施工過(guò)程中需要增加項(xiàng)目，需與乙方協(xié)商，簽定了工程追加項(xiàng)目單即可。但由此造成的工期延誤則由甲方承擔(dān)。

　　5．因商場(chǎng)客觀條件限制及不可抗拒的事件發(fā)生而導(dǎo)致乙方未能按原計(jì)劃完成施工，乙方不承擔(dān)責(zé)任，甲方不以此為由扣款。

　　6．甲方因不按照合同規(guī)定的時(shí)間向乙方支付工程款，導(dǎo)致乙方不能按時(shí)開(kāi)工或工期延誤，因此造成的損失、后果由甲方自行承擔(dān)。

　　7．工程開(kāi)工日期為合同簽定日期。

　　四、雙方違約責(zé)任：

　　1．甲方如未能按合同約定付乙方合同款，每遲1工作日，甲方將向乙方支付合同總價(jià) 1%的違約金。

　　2．乙方如未能按本合同規(guī)定的'時(shí)間完成店面裝飾工作，每遲1工作日，乙方將向甲方支付合同總價(jià)1%的違約金。

　　五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

　　以甲方簽字確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙制作要求為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　六、付款方式：

　　1．合同簽定后，甲方付給乙方工程總額%人民幣元。（大寫）作為裝修材料預(yù)付款。

　　2．乙方完成店面裝飾后，甲方于工程結(jié)束第2天將總工程余款付清給乙方，即工程總額 %人民幣元。（大寫）

　　七、本合同不因簽約當(dāng)事人離職或變動(dòng)而改變。在甲方未付清全部工程款之前，店面裝飾工程所有裝飾物品的所有權(quán)歸乙方所有。

　　八、未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等效力。

　　九、雙方如有異議，雙方協(xié)商解決。

　　十、合同附件：設(shè)計(jì)圖紙（效果圖、施工圖）

　　十一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效，履約完畢后自動(dòng)終止。

　　甲方：乙方：濟(jì)南世紀(jì)三強(qiáng)廣告有限公司

　　甲方代表人：乙方代表人：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　日期：日期：

裝飾合同書10

　　上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對(duì)被告自有的碧桂園彩虹一街9號(hào)房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內(nèi)容見(jiàn)工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表，總工程造價(jià)為306406元，按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加，另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場(chǎng)施工，在施工過(guò)程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項(xiàng)目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒(méi)有支付給原告。

　　另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。

　　原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無(wú)效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請(qǐng)求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒(méi)有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對(duì)該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元，由被告負(fù)擔(dān)。

　　上訴人黃某上訴稱：

　　一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；

　　二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項(xiàng)目，再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。

　　三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過(guò)20處質(zhì)量問(wèn)題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭(zhēng)議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請(qǐng)求：

　　1、撤銷（20xx）順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決；

　　2、駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求；

　　3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。

　　被上訴人梁某辯稱：原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請(qǐng)求二審法院予以維持。

　　本院對(duì)于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。

　　本院認(rèn)為：本案的上訴爭(zhēng)議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的'訟爭(zhēng)工程款87000元。

　　首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí)，在法律法規(guī)對(duì)建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定，應(yīng)屬無(wú)效合同，不受法律保護(hù)。原審對(duì)該合同效力定性正確，本院予以維持。

　　其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元的問(wèn)題。上訴人在一審?fù)忂^(guò)程中，明確確認(rèn)了以下事實(shí)：其一，訟爭(zhēng)工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭(zhēng)工程總價(jià)款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題。根據(jù)上訴人的自認(rèn)，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請(qǐng)求，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。

　　至于訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問(wèn)題，另案解決。原審法院對(duì)于訟爭(zhēng)工程質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請(qǐng)書》是要求法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理，因原審法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　二審案件受理費(fèi)3120元，由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。

　　本判決為終審判決。