下面是范文網(wǎng)小編整理的加工合同范本12篇 工程加工合同簡單范本通用版,供大家參閱。
加工合同范本1
訂立合同雙方:
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品品名規(guī)格(長、寬、高cm)單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求一、材種:柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變、翹曲、撥縫、松榫。塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象。玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正、平直、安裝方便。加工合同范本。四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供
圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方。乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。
第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。加工合同范本。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由_______物價局提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在_________,由_________收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準。每件包裝費均按_________元計算,共計_________元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸,每件運輸費用均按________元計算,共計________元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價。不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任。經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理。乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任。在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條其他
一、本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
二、本合同于_________年_________月_________日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)一份,_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。
甲方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
_______年____月____日
乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
_______年____月____日
加工合同范本2
定作方:(以下簡稱甲方)____________________________
承攬方:(以下簡稱乙方)____________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條 加工成品
品名:________________
貨號:_______________
面料:________________
顏色:_______________
尺碼:________________
第二條 服裝數(shù)量
1、計量單位:套(上衣、褲子)
2、數(shù)量:_________套,其中_______碼______套,_______碼______套,_______碼______套,_________碼______套。
第三條 原材料的提供
由乙方提供原材料,甲方確認,具體見下:
材料名稱:
質(zhì)量:
第四條 服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 服裝款式和規(guī)格
1、乙方根據(jù)甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經(jīng)雙方確認后,再進行批量生產(chǎn)。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
第六條 報酬
1、加工單價:_______元/套
2、總金額(元):小寫________________(大寫)______________________
第七條 包裝方式
內(nèi)用________包裝,外用________包裝,包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地。
2、運輸費用由甲方負擔。
3、產(chǎn)品的交(提)貨期限:________年____月____日。
第九條 服裝驗收
1、驗收期間:________年____月____日之前。
2、驗收地點:__________________________。
3、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
4、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
5、驗收標準:與樣衣款式、做工一致。
6、驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
7、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
第十條 定金/預(yù)付貨款
?。?)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金________元。甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須返還定金。
?。?)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款________元。甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條 報酬結(jié)算
1、轉(zhuǎn)賬結(jié)算。此合同簽訂后三日內(nèi),甲方須預(yù)付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結(jié)付款額,依據(jù)實際制衣件數(shù),經(jīng)雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后,須在當日內(nèi)付清乙方全部貨款。
第十二條 留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
?。?)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。
?。?)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
?。?)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第二款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方。變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,甲方還應(yīng)補償不足部分。如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
?。?)乙方須保證產(chǎn)品質(zhì)量,如有制作問題,乙方須負責修改。
?。?)按此合同交貨日期,按時交貨。如未按時交貨,甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
?。?)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
?。?)未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
第十四條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十五條 其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于______年___月___日起生效,到全部貨款結(jié)清之日為止。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,乙方和甲方各執(zhí)一份。
甲方(章):______________
________年____月____日
乙方(章):______________
________年____月____日
加工合同范本3
定作人:
合同編號:
承攬方:
簽訂地點:
一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額
簽訂時間:
年月日
產(chǎn)品名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
單價
總金額
合計人民幣金額(大寫):
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標準定做方對質(zhì)量負責的條件和期限:
三、交(提)貨時間、:
四、交(提)貨地點、方式:
五、運輸方式及到達站港和費用負擔:
六、合理損耗及計算方式:
七、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收:
八、驗收標準、方法及提出異議期限:
九、結(jié)算方式及期限:
十、違約責任:
十一、解決合同糾紛的方式:
十二、其他約定事項:本合同蓋章(簽)通過傳真方式簽訂即生效,高于任何的書面口頭協(xié)議。
定作方
單位名稱:(章)
單位
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
郵政編碼:
承攬方
單位名稱:(章)
單位
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶
銀行:
帳號:
郵政
編碼:
稅號:
鑒(公)證意見
經(jīng)辦人:
監(jiān)(公)證機關(guān)(章)x年x月x日
加工合同范本4
甲方:(以下簡稱:甲方)
乙方:(以下簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,為明確雙方權(quán)力義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,就乙方對甲方承施的( )工程項目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本合同。
一、 工程概況:
?。?)項目位于( ),工程建筑面積:( )平方米,結(jié)構(gòu)封頂日期 年 月 日。
二、 加工事宜:
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后,方可實施加工(如甲方在二十四小時內(nèi)未能做出書面回復(fù),則視為甲方同意乙方意見)。乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。
三、 重量結(jié)算依據(jù):
根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經(jīng)乙方進行理論重量計算,作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為噸,重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點后三位。
四、 甲方工作:
1、 合同簽訂時甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權(quán)范圍。
2、 合同簽訂時,甲方應(yīng)以書面的形式對乙方進行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細說明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖,計劃施工進度(月度計劃及結(jié)構(gòu)封頂時間排序計劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應(yīng)于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日,數(shù)量不得超過30噸),配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、 成型鋼筋加工制作過程中,甲方有權(quán)隨時到乙方加工現(xiàn)場就加工質(zhì)量進行抽檢工作,乙方有義務(wù)積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執(zhí)行。
6、 成型鋼筋出庫前,甲方應(yīng)指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、 成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。
五、 乙方工作:
1、 合同簽訂時,乙方應(yīng)積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應(yīng)認真校對,如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標注無法正確識別時,甲方授權(quán)委托人應(yīng)在12小時內(nèi)書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。
5、 乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,并按甲方的要求運至施工現(xiàn)場。
六、 設(shè)計變更:
1、施工過程中如出現(xiàn)不可預(yù)見及設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書形式及時向乙方提供補充配筋單,并標注“急配”字樣及需用時間(供應(yīng)時間甲、乙雙方協(xié)商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協(xié)商為準。
2、設(shè)計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價格結(jié)算,如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產(chǎn)品質(zhì)量要求:
1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》GB701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》GB13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》GB1499-1998的規(guī)定。
2、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結(jié)構(gòu)長城杯工程質(zhì)量評審標準》DBJ/T01-69-20xx的規(guī)定。
3、 直螺紋連接接頭應(yīng)符合《鋼筋機械連接通用技術(shù)規(guī)程》JGJ107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程》Q/JY16-20xx中的規(guī)定。
八、鋼筋原材復(fù)試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗的機構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗資質(zhì)的檢測中心。
2、根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》,甲方及監(jiān)理單位進行見證取樣時應(yīng)持正式書面通知,乙方應(yīng)積極配合取樣工作,其檢測機構(gòu)及費用由甲方負責。
3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》DBJ01-51-20xx規(guī)定,乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后,提供《半成品出廠合格證》表式C4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式:
1、 合同價款:
?。?) 本合同成型鋼筋的結(jié)算單價為人民幣( )元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價),上述結(jié)算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復(fù)試及機械連接接頭費用。
?。?) 三級螺紋鋼的結(jié)算價格在本合同結(jié)算單價基礎(chǔ)上加( )元/噸。
?。?) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲,并戴好保護帽),按照配筋單圖示數(shù)量進行簽收。
?。?) 鋼筋原材料復(fù)試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數(shù)量進行簽收。
?。?) 合同執(zhí)行過程中如鋼廠價格調(diào)整,其結(jié)算價格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價政策通知作為價格調(diào)整的依據(jù),由乙方以書面形式送達甲方,調(diào)價依據(jù)在送達后24小時內(nèi),甲方予以書面確認或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補充協(xié)議。
?。?) 本合同成型鋼筋總量為( )噸,總價款(人民幣):( )元,(大寫: )。總價中不包括原材料復(fù)試及機械連接接頭費用。
?。?) 驗貨地點:
2、 付款方式:
?。?) 本合同結(jié)算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一并送達(乙方預(yù)收當月貨款80%,余款20%月末前結(jié)清),乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。
?。?) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉(zhuǎn)。
?。?) 原材料復(fù)試費用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認數(shù)量經(jīng)甲方簽認,在月末前結(jié)清。
?。?) 本合同總價款如發(fā)生變化,超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。
十、違約責任:
1、 乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品,甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)承擔所發(fā)生的全部裝卸及運輸費用。
2、 合同執(zhí)行過程中,如遇鋼廠市場價格調(diào)整,根據(jù)合同第九章(5)條,甲方接到乙方調(diào)整價格依據(jù)24小時內(nèi)未能書面確認或簽訂補充協(xié)議,乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。
3、 甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。
4、 由于甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
5、 甲方如未能按合同規(guī)定時間付款,逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場,甲方應(yīng)按當日該批送達數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔的違約責任。
十一、爭議:
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、 本合同簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、法人授權(quán)委托書原件、工程項目施工合同原件等相關(guān)法律文件,并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時,雙方應(yīng)另行協(xié)商。
3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權(quán)人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜,執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定。
本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
公司地址: 公司地址:
簽訂日期: 簽訂日期:
簽訂地點:
加工合同范本5
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著互惠互利、共同發(fā)展的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下合作條款:
一、合作方式
甲方提供服裝加工所需場地、設(shè)備、加工人員和管理人員。乙方提供訂單以及相關(guān)的所有原輔材料和制圖工具,進行技術(shù)指導(dǎo)和訂單質(zhì)量跟蹤,乙方以最低保底加工費和計件加工費相結(jié)合的形式給付甲方加工費。
二、合作期限
一年,自 年 月 日 年 月 日。合同期滿,若雙方愿意繼續(xù)合作,雙方須提前三個月洽談合作條款。
三、合作條件
?。ㄒ唬┰O(shè)備:甲方確?,F(xiàn)有設(shè)備正常運行,維修費用由甲方承擔。以后是否增加生產(chǎn)設(shè)備完全有甲方自愿,乙方不得以缺少某種設(shè)備為由扣減加工費(附設(shè)備請單)。
?。ǘ┮曳接眉追椒b加工生產(chǎn)線工人。
?。ㄈ┖贤炗啴斎崭肚宓谝辉录庸べM,共計人民幣 元整(小寫 元)。
四、生產(chǎn)安排
由乙方技師與甲方管理人員共同進行生產(chǎn)和質(zhì)量管理,各負其責。雙方依據(jù)訂單充分溝通、協(xié)商,合理安排生產(chǎn)計劃,甲方在不違背河南省天霖地工貿(mào)有限公司管理規(guī)定的情況下保證正常的生產(chǎn)時間,每天8個小時,每月26個工作日(國家法定節(jié)日正常休息)。
五、加工費用及結(jié)算方式
?。ㄒ唬┘庸べM用:每批產(chǎn)品以雙方談妥的價格計算當月加工費。最低保底加工費月人均 元。當月加工費低于保底加工費時,按照保底加工費結(jié)算。當月水電費用由乙方負擔。
?。ǘ┙Y(jié)算方式:先付款后加工。乙方應(yīng)于每月 日前支付上半月的保底加工費。 日前支付下半月保底加工費。月底統(tǒng)算后支付當月實際加工費。
六、質(zhì)量要求
?。ㄒ唬┮曳截撠熒a(chǎn)工藝的編排、人員分工、前后道人員配比等,甲方必須按乙方要求配合好生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理和生產(chǎn)管理,確保成品質(zhì)量和乙方材料的合理利用。材料的合理損耗由雙方共同確定,超損耗部分,分析原因,劃清責任,由雙方協(xié)商解決。
?。ǘ┮曳脚神v2—4名男性技術(shù)人員指導(dǎo)生產(chǎn),在甲方場地驗收產(chǎn)品質(zhì)量,甲方提供必要的倉儲場地。甲方按標準檢測包裝,出貨前乙方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格,甲方無條件進行返修,直至合格。經(jīng)乙方檢驗合格的成品,出甲方加工現(xiàn)場后出現(xiàn)質(zhì)量問題甲方不承擔責任。
七、違約責任
乙方超過雙方約定的結(jié)算日沒有及時結(jié)算(法定節(jié)日順延),滿七個工作日甲方有權(quán)終止合同,乙方承擔相當于當月加工費等額的違約金,甲方有權(quán)留置乙方材料或成品。雙方合同期內(nèi)任何一方違約,違約方支付當月加工費等額的違約金(不可抗力原因除外)。
八、其他
甲方為乙方人員辦理有關(guān)出入手續(xù),乙方人員要服從甲方管理,自覺遵守甲方的各項規(guī)章制度。
九、所加工產(chǎn)品不得用于出口
十、協(xié)議期滿后,甲方必須保證乙方有在同等條件下優(yōu)先續(xù)簽的權(quán)利。
十一、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
十二、未盡事宜,合同雙方另行協(xié)商解決。
十三、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
負責人(簽章):
經(jīng)辦人:
年 月 日
乙方:
負責人(簽章):
經(jīng)辦人:
年 月 日
加工合同范本6
合同編號:______________
訂做方(甲方):___________________
制作方(乙方):_______科技有限公司
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期
品名
規(guī)格(長*寬*高)
單位
數(shù)量
單價(元)
金 額(元)
合計人民幣金額(大寫)
整 金額(小寫):¥
元
交貨日期:合同簽定起 日內(nèi)
其它說明:
_________________________________
三、驗收標準、方法:按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔
_________________________________
五、交貨方式及地點:乙方負責送到甲方安裝地(北京范圍內(nèi))。
六、結(jié)算方式及期限
_________________________________
七、違約責任:雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定,如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式:被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項:由雙方協(xié)商解決。
十、戶名:_______科技有限公司
帳號:_______________________
開戶行:_____________________
訂 做 方
制 作 方
單位名稱:
單位名稱:_______科技有限公司
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
簽單日期:_______年_______月_______日
加工合同范本7
定做方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定做方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內(nèi)容
1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
編號:____________
名稱:____________
規(guī)格:____________
單位:____________
數(shù)量:____________
備注:____________
三、加工成品質(zhì)量要求
3.1按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準,經(jīng)檢驗,定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。
3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。
四、訂單確認
4.1定做方委托承攬方開發(fā)加工的新產(chǎn)品首次訂貨量每個單品不得少于____套,再次訂貨量每個單品不得少于_____套。
4.2定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真給承攬方。
4.3承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單指單品訂購數(shù)量_____套以上,特殊產(chǎn)品指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品指定做方提供實樣或圖紙需要承攬方新開發(fā)模具的產(chǎn)品以承攬方確認的交貨期為準。
4.4定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.5定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內(nèi),定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款,余下____%在承攬方發(fā)貨前____天內(nèi)付清給承攬方,承攬方收齊貨款____天內(nèi)發(fā)貨。
5.2產(chǎn)品包裝要求:
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
6.1(用定做方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時,定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
6.3交(提)原材料等物品日期計算,參照本合同規(guī)定執(zhí)行。
七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定做方;定做方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2定做方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
八、價款
合同總價款___________
九、驗收標準和方法
9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告。
9.3每批產(chǎn)品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產(chǎn)品,定做方通知承攬方,承攬方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
9.4定做方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。
9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1交(提)定做物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
11.2發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(guān)(若有)
加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等),導(dǎo)致定做方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失,由承攬方全數(shù)承擔。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經(jīng)定做方書面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經(jīng)定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。
13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù),以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù),或未經(jīng)授權(quán)的承攬方員工或沒有資格的員工使用上述數(shù)據(jù)。另外,承攬方同意需要上述數(shù)據(jù)的員工按照程序獲得上述數(shù)據(jù)。
13.7雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系,但承攬方也無權(quán)保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息,承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。
13.10應(yīng)非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后,上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方。
13.11承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
13.12在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財產(chǎn),未經(jīng)允許,承攬方不得使用。
13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權(quán)拒收。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應(yīng)當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
14.8實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
14.11擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.12承攬方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的____日內(nèi)仍然無法交付貨物,定做方有權(quán)解除合同,承攬方所收定做方款項應(yīng)如數(shù)退還,如____日內(nèi)不能退還,承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定,提交定做方所在地的人民法院解決。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定做方:_____________________ 承攬方:(客戶)_________________
公章:_______________________ 公章:_________________________
法定代表人:___________________ 法定代表人:_____________________
開戶銀行:_____________________ 開戶銀行:_______________________
帳號:_______________________ 帳號:_________________________
法定地址:_____________________ 法定地址:_______________________
電話:_______________________ 電話:_________________________
傳真:_______________________ 傳真:________________________
日期:________年____月____日 日期:________年____月____日
加工合同范本8
合同編號:_________
定作方(甲方):_________
承攬方(乙方):_________
一、委托加工項目
1、委托加工產(chǎn)品:_________
2、數(shù)量:以甲方下單為準。
3、單價:_________
4、交貨期限:按乙方接單日起5—7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,乙方應(yīng)在_________年_________月_________日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,于_________年_________月_________日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質(zhì)量的確認。
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認。
3、繡制杉杉標徽工藝的確認。
4、縫紉手工藝的確認。
5、其他質(zhì)量問題的確認。
6、乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題。
7、乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金
8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準),并派業(yè)務(wù)員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝。
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________。運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1、第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標準,經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的_________%。
2、在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%。
3、銷售期限:_________。
1、在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。
乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:_________
開戶銀行:_________
銀行賬號:_________
九、違約責任:
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應(yīng)向甲方支付價款總值20%的違約金。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3、乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應(yīng)當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣_________萬元,甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰。
4、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當賠償甲方因此而造成的損失。
5、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。
6、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標,如果未達到要求而導(dǎo)致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金。
7、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金。
8、每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元。
9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責任。
甲方:
負責人(簽章):
經(jīng)辦人:
年 月 日
乙方:
負責人(簽章):
經(jīng)辦人:
年 月 日
加工合同范本9
現(xiàn)因甲方:xx公司
委托乙方:
進行深加工,雙方經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下:
一,基本事項
二, 合作內(nèi)容:由甲方提供一應(yīng)加工材料、文件、鋼網(wǎng)或樣件,乙方負責將元件甲方的加工要求: 按照我方的要求,經(jīng)深加工,焊接在電路板上,經(jīng)嚴格檢驗、防震包裝后交付甲方。
1, 基本要求:按照行業(yè)規(guī)范,要求焊接可靠,不得有虛焊、漏焊(除非缺料特別聲明),“短路”、“元件反向”、“懸空”、“歪斜”、嚴禁“錯焊”等電氣故障現(xiàn)象發(fā)生;
2,焊點要求:甲方的產(chǎn)品屬于模塊C產(chǎn)品。要求100%焊接可靠,為防止虛焊發(fā)生,焊點應(yīng)盡可能做到飽滿、圓潤;
3,加工整潔干凈:電路加工如受到“助焊劑”污染嚴重,應(yīng)清洗干凈;
三,乙方的責任與義務(wù):
1, 材料保管:甲方將加工物料一旦交付乙方簽收后,乙方立即具有保護和代為看管的責任和義務(wù);一旦出現(xiàn)遺失、破損等現(xiàn)象,乙方應(yīng)在結(jié)算時或者出現(xiàn)問題后一周內(nèi),按實際金額全額賠償或者采購?fù)吞?、同品牌的相同材料交付甲?詳細情況以當日該批次B清單為準!
2, 愛惜材料;甲方提供的物料為電子材料,體積小但是價格昂貴,乙方在加工時應(yīng)當特別囑托員工愛惜,特別是陶瓷件易碎品,注意輕拿輕放,因此損壞超過千分之二時,應(yīng)當按照實際價格在加工額中賠付甲方;
3, 材料損耗:加工時按照行規(guī),允許千分之五以內(nèi)的材料損耗;貴重材料,如C、大功率及高壓三極管,及其他國際品牌器件,損耗超過該范圍時,乙方具有同樣賠償?shù)牧x務(wù)(按實價在加工款中扣除!),應(yīng)當乙方在清點物料數(shù)量時應(yīng)準確、特別是貴重材料的清點應(yīng)到位;大部分廉價材料不必一一詳細點數(shù),以節(jié)省時間;廉價器件包括常規(guī)片狀電阻、電容等50只以下的數(shù)量出入不必計較,
4, 明確要求、嚴格把關(guān):乙方應(yīng)有相應(yīng)的工程技術(shù)部門,在加工前,對甲方提供的材料進行識別(必要時進行測試)、抽驗,并根據(jù)甲方提供的加工圖紙或其他文件,對產(chǎn)品的加工要求做充分的了解,在對元件及其位置確認無誤后,才能進行大批量貼裝;如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時詢問確認,不得擅自作主,影響產(chǎn)品質(zhì)量;一旦發(fā)現(xiàn)批量“錯貼”,應(yīng)承擔甲方因此造成的一切經(jīng)濟損失,包括破損費、誤工費等等;
5, 提前通知原則:乙方在加工中發(fā)現(xiàn)問題(如部分物料上錫不佳、缺料等現(xiàn)象),應(yīng)提前通知甲方及時補料或者提出解決辦法,以免耽誤交貨時間;
6, 人工補料:人工補料是發(fā)生“錯貼”的主要原因,對產(chǎn)品的質(zhì)量存在極大的隱患, 乙方需嚴把質(zhì)量關(guān),防止此現(xiàn)象發(fā)生;
7, 分類標記:鑒于電子產(chǎn)品的多樣性,不同的材料在貼裝后需要分類標記的,乙方應(yīng)當一樣在貨箱及出貨單中標記清楚;否則應(yīng)當賠付甲方因此造成的相應(yīng)損失;
8, 按時交貨:乙方應(yīng)當按照約定的時間按時交貨,超時每一天,需按照每天5%的標準扣除加工費用。
9, 質(zhì)量承諾:乙方承諾的質(zhì)量保質(zhì)期為: 三個月 ;在此期間內(nèi),乙方因自身加工存在的質(zhì)量問題負有如下三包責任:電路及元件嚴重損壞和遺失一周內(nèi)包賠、焊接不良三天內(nèi)包返工、損耗超標結(jié)算時包補償。
10, 物料退還或保存:加工完后,乙方應(yīng)在結(jié)算時及時將結(jié)余材料及其他相關(guān)物件、文件及時歸還甲方,或者獲得甲方許可出單保存;
1, 保密責任:乙方對甲方提供的任何技術(shù)資料,包括B清單、工藝圖紙、鋼網(wǎng)等物件均具有保密責任;加工完畢應(yīng)及時返還甲方或經(jīng)甲方同意及時出單保存;未經(jīng)甲方允許,乙方不得將任何材料、資料交付任何第三方;否則應(yīng)當賠付甲方由此發(fā)生的一切經(jīng)濟損失。
四, 甲方的責任和義務(wù):
1,按時提供相應(yīng)的材料、技術(shù)圖紙等交付乙方;
2,提出相應(yīng)的技術(shù)要求,及時配合甲方解決生產(chǎn)當中存在的問題;
3,按約定的付款方式: 支付乙方應(yīng)得的加工費用。超時每一天,需按照每天5%的標準補償乙方。
五,運費承擔:發(fā)料運費由 負責;加工完后半成品的發(fā)運由: 負責;
六,本協(xié)議書一式兩份,雙方代表人簽字,蓋公章后立即生效;作為長期合作伙伴,該合同長期有效!
七,未盡事宜,雙方協(xié)商解決,如出現(xiàn)糾紛,協(xié)商不成時,由甲方所在地人民法院管轄,并約定敗訴方承擔勝訴方由此發(fā)生的一切費用,包括誤工費、路費等等!
甲方(委托方)蓋章
名稱:
經(jīng)辦人聯(lián)系人:
地址:
簽訂日期:
乙方(加工方)蓋章
名稱:
經(jīng)辦人:
簽名:
電話:
傳真
加工合同范本10
甲方:
法定代表人:
住址:
郵編:
聯(lián)系電話:
乙方:
法定代表人:
住址:
郵編:
聯(lián)系電話:
甲乙雙方本著互惠互利、共同受益的原則,經(jīng)過友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,就保健食品委托加工事宜,在互惠互利的基礎(chǔ)上達成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條 委托加工產(chǎn)品名稱、加工工序范圍和產(chǎn)品規(guī)格 委托生產(chǎn)產(chǎn)品名稱:
第二條 委托生產(chǎn)的工序范圍
乙方嚴格按甲方提供的生產(chǎn)工藝從原料與輔料進行生產(chǎn)制造、內(nèi)包、外包的整個過程(混合、插囊、壓板/裝瓶、包裝、裝箱、打包)進行組織生產(chǎn),生產(chǎn)過程中由甲方派技術(shù)人員及質(zhì)量管理員配合乙方指導(dǎo)和監(jiān)督整個生產(chǎn)過程直至生產(chǎn)處合格產(chǎn)品,由乙方負責提供產(chǎn)品生產(chǎn)記錄和檢驗報告。
工藝要求:
產(chǎn)品生產(chǎn)各工序要求:按甲方提供的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝執(zhí)行。
第三條 物料驗收
甲方提供的.原料、輔料、包裝材料在乙方倉庫進行核查并對數(shù)量進行清點、驗收。乙方向甲方提供驗收入庫單,乙方每月底向甲方提供原料、輔料、包裝材料余料清單,以便甲方做生產(chǎn)成本核算用。
第四條 成品驗收
甲方根據(jù)乙方提供的生產(chǎn)記錄及乙方檢驗結(jié)果進行收貨驗收,驗收數(shù)量由雙方進行確認,合格的產(chǎn)品由甲方負責運輸,并由乙方向甲方提供本批產(chǎn)品合格產(chǎn)品出庫單及生產(chǎn)記錄和檢驗報告單。鑒于原料、輔料、包裝材料由甲方提供,并負責質(zhì)量情況,乙方檢驗報告單只負責乙方生產(chǎn)過程中水分、裝量等的控制和成品常規(guī)微生物限度的控制,其他項目由甲方負責。
同時聲明:裝車前的產(chǎn)品一切毀損風險由乙方承擔,產(chǎn)品裝車后,產(chǎn)品的一切毀損風險責任由甲方承擔。
第五條 加工單價及付款方式
插囊及包裝:
產(chǎn)品驗收合格后,先付款后提貨,乙方收到款后向甲方出具增值稅發(fā)票。
第六條 雙方應(yīng)遵守
6.1 甲方負責提供加工所需的所有原料、輔料、包裝材料以及相關(guān)的工藝技術(shù)資料,乙方提供加工所需的場地、設(shè)備、人員和能源,保證按甲方的要求和出產(chǎn)品的時間組織生產(chǎn)。
6.2 甲方必須向乙方提供《衛(wèi)生許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》代加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批準文號的復(fù)印件,乙方必須向甲方提供《衛(wèi)生許可證》、《生產(chǎn)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》的復(fù)印件,甲方有權(quán)在包裝盒上打印委托生產(chǎn)廠家乙方的廠名全稱、生產(chǎn)許可證號。
6.3 為便于甲乙雙方生產(chǎn)的合理安排,甲方進行一批產(chǎn)品加工時,提前5天內(nèi)以書面或口頭形式向乙方提出加工計劃,乙方須于收到甲方提出計劃之日起3日內(nèi)給予回復(fù)并安排生產(chǎn)計劃。
6.4 甲方在乙方回復(fù)并安排生產(chǎn)計劃后的5天內(nèi)將本批生產(chǎn)所需物料送到乙方倉庫進行備料。
6.5 物料的質(zhì)量檢驗和控制:加工所學的原料、輔料由甲方負
責取樣檢驗合格放行,生產(chǎn)過程的質(zhì)量參數(shù)控制由乙方派人現(xiàn)場進行監(jiān)控;生產(chǎn)管理和設(shè)備的操作嚴格按乙方的管理規(guī)定進行。
6.6 物料的運輸和交接:委托加工所需的物料、加工后的產(chǎn)品運輸由甲方負責,盛裝容器由甲方負責提供;特殊情況下,如需使用乙方的容器須保證在5個工作日內(nèi)歸還乙方,物料交接雙方現(xiàn)場進行交接,對質(zhì)量和數(shù)量有異議者可拒絕交接。
6.7 技術(shù)資料的提供與保密:甲方須向乙方提供有關(guān)加工產(chǎn)品的加工工藝、條件等信息,乙方須對甲方提供的材料予以保密,乙方如私自泄露甲方的工藝、技術(shù)等信息,需賠償由此造成的甲方的全部損失。
6.8 根據(jù)雙方的協(xié)商結(jié)果,甲方每批加工物料的投料量不得低于 kg(以每次投料的各種原輔料總量計),甲方承諾在乙方進行的代加工,合同期間產(chǎn)品不得在其它廠家加工,如果出現(xiàn)此情況而造成的損失乙方不承擔任何責任。但乙方必須保證在甲方要求的時間內(nèi)交付合格產(chǎn)品,否則甲方有權(quán)在其它廠家加工。
6.9 生產(chǎn)記錄的填寫與保管:生產(chǎn)記錄與檢驗報告由乙方在交產(chǎn)品時一同提供給甲方,乙方應(yīng)如實填寫批生產(chǎn)記錄,當批生產(chǎn)結(jié)束及時交甲方技術(shù)人員進行審核與保管,如出現(xiàn)生產(chǎn)記錄或物料由于乙方原因造成不合格的情況,甲方有權(quán)拒絕驗收。
第七條 雙方責任
7.1 如果由乙方的原因(如不服從甲方技術(shù)人員的指導(dǎo)、工藝設(shè)
備、工藝用水等所致)造成加工產(chǎn)品不符合要求,乙方應(yīng)承擔甲方受損物料的價值、運輸費用的全部損失,物料的價值按甲方提供的購貨發(fā)票(符合市場價)計,甲方有權(quán)拒付加工費用;如由于甲方原因(如物料、生產(chǎn)工藝等)造成的加工產(chǎn)品不符合要求,由甲方自行負責,并且甲方須按合同規(guī)定及時付清加工費用。
7.2 如果出現(xiàn)不可抗拒因素,如突然停電、自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等導(dǎo)
致的加工過程出現(xiàn)問題,由甲乙雙方協(xié)商解決。
第八條 其他約定事項
8.1 合同期內(nèi)甲乙雙方任意乙方提出修改合同條款,可以補充合
同的形式商定。
8.2 本合同的有效期限為:
第九條 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或延遲履行本合同,應(yīng)自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內(nèi),將事件情況以書面形式通知另一方,并至事件發(fā)生之日起三十日內(nèi),向另一方提交導(dǎo)致其全部或部分不能履行或延遲履行的證明。
第十條 爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同雙方當事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果協(xié)商為達成書面合同,則任何一方當事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十一條 生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
授權(quán)代表(簽字): 授權(quán)代表(簽字):
加工合同范本11
甲方(需方):簽訂地點:北京通州區(qū)乙方廠內(nèi) 乙方(供方):北京三聯(lián)亞建筑模板有限責任公司簽訂時間: 年月日
第一條:加工物
第二條:產(chǎn)品質(zhì)量符合雙方技術(shù)人員認可的質(zhì)量標準及圖紙要求。
第三條:乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在壹日內(nèi)向甲方提出書面異議,
甲方應(yīng)在收到書面異議后壹日內(nèi)答復(fù)。最終由雙方技術(shù)人員簽字確認方案及加工圖。
第四條:隨附必備品、配件、工具及數(shù)量:無
第五條:乙方按甲方的時間要求供貨,于年月日開始供貨。
第六條:由乙方送貨至北京市內(nèi)甲方指定地點 ,運費由負責;由甲方負責卸車并承擔相應(yīng)費用。
第七條:產(chǎn)品數(shù)量、外觀質(zhì)量異議期限:由雙方有關(guān)人員在乙方廠內(nèi)對產(chǎn)品質(zhì)量進行驗收,
并由甲方填寫產(chǎn)品驗收單后由乙方出具模板合格證及原材料材質(zhì)報告單。
第八條:乙方負責首次模板組裝時的現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo),保證在接到甲方要求售后服務(wù)的書面?zhèn)髡嫱ㄖ?4小時內(nèi)到現(xiàn)場進行售后服務(wù)。
第九條:結(jié)算方式
第十條:違約責任
1、因乙方原因逾期交貨,每逾期一天,乙方支付給甲方1%的違約金;
2、甲方逾期付款,按每日1%向乙方支付延期付款違約金。
3、甲方違反合同約定拒絕接貨的,應(yīng)當承擔由此給乙方造成的損失。
4、貨到甲方指定地點后,甲方應(yīng)及時安排卸車,因甲方原因造成車輛擱置時間過長(指車
輛到達現(xiàn)場后超過4小時及以上)而產(chǎn)生的費用由甲方承擔。
第十一條:產(chǎn)品供齊,貨款全部付清,解除本合同。
第十二條:發(fā)生糾紛由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時由北京市通州區(qū)人民法院管轄。
第十三條:其它約定事項
和實際發(fā)貨單數(shù)量為結(jié)算依據(jù);另以設(shè)計方案及設(shè)計重量清單為合同附件;本合同一式肆份,
雙方各執(zhí)兩份,簽字蓋章后生效。
需方:(蓋章) 供 方:(蓋章)北京三聯(lián)亞建筑模板有限責
任公司
地址: 地 址:北京通州區(qū)宋莊辛店技術(shù)開發(fā)區(qū)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:69595423
郵編: 郵編:101118
加工合同范本12
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照 有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
加工合同范本12篇 工程加工合同簡單范本通用版相關(guān)文章:
★ 有關(guān)技術(shù)服務(wù)合同范文7篇(提供技術(shù)服務(wù)費合同范本)