裝修工程質(zhì)量反訴狀3篇裝修工程質(zhì)量有問(wèn)題起訴

時(shí)間：2022-11-08 00:00:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的裝修工程質(zhì)量反訴狀3篇裝修工程質(zhì)量有問(wèn)題起訴，歡迎參閱。

裝修工程質(zhì)量反訴狀1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　為保證室內(nèi)裝修工程在合理使用期限內(nèi)的正常使用，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致并簽訂本工程質(zhì)量保修書(shū)。乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)按照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》和國(guó)家、肇慶市有關(guān)管理規(guī)定以及雙方簽訂的“室內(nèi)裝修工程合同”及其補(bǔ)充協(xié)議中的約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容

　　本工程質(zhì)量保修范圍包括但不限于工程合同中約定的內(nèi)裝修工程，以及雖未列明但工程合同中約定的乙方承包范圍內(nèi)的其他工程。對(duì)于甲乙雙方工程招標(biāo)選定施工單位/供貨單位的分包工程及材料設(shè)備供貨的保修工作，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)組織督促相應(yīng)分包單位、供貨單位及時(shí)完成保修工作。

　　具體質(zhì)量保修內(nèi)容雙方約定如下：

　　1.設(shè)備、材料、構(gòu)配件質(zhì)量問(wèn)題。

　　2.施工、安裝質(zhì)量問(wèn)題。

　　3.因乙方責(zé)任造成的其他問(wèn)題。

　　對(duì)于上述內(nèi)容按照國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范及合同約定承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。

　　二、質(zhì)量保修期

　　本工程質(zhì)量保修期自工程竣工且經(jīng)甲乙雙方驗(yàn)收合格之日起計(jì)，本合同工程質(zhì)量保修年限為2年，其他涉及工程雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定，各分部工程對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)工程保修期年限根據(jù)各分部工程對(duì)應(yīng)的以下內(nèi)容進(jìn)行質(zhì)量保修期的約定，合同雙方當(dāng)事人約定如下：

　　1、地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限;

　　2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏工程，為_(kāi)______年;

　　3、采暖、供冷系統(tǒng)工程為個(gè)采暖期、供冷期;

　　4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程和通風(fēng)工程為_(kāi)______年;

　　5、裝飾裝修工程為年;

　　6、其他項(xiàng)目的保修期為年。

　　三、質(zhì)量保修責(zé)任

　　1.本工程在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方、物業(yè)公司或者甲方授權(quán)的其他管理單位

　　應(yīng)當(dāng)向乙方發(fā)出保修通知。乙方接到保修通知后24小時(shí)內(nèi)，應(yīng)當(dāng)?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)核查情況并派人修理。乙方不在約定期限內(nèi)派人修理，甲方、物業(yè)公司或者甲方授權(quán)的其他管理單位可委托其他人員修理，修理費(fèi)用從質(zhì)量保證金中扣除，同時(shí)書(shū)面通知乙方。

　　2.發(fā)生須緊急搶修事故，乙方接到事故通知后，應(yīng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。由乙方原因引起的事故，搶修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。非乙方原因引起的事故，搶修費(fèi)用由事故責(zé)任人承擔(dān)。

　　3.在國(guó)家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi)，乙方確保地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量，因乙方原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財(cái)產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。對(duì)

　　4.如乙方不能按照本保修書(shū)約定履行保修義務(wù)，則甲方有權(quán)利自行確定其他有資質(zhì)的單位承擔(dān)保修工作，由此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。甲方有權(quán)從質(zhì)量保證金中扣除相應(yīng)金額支付給保修工作的承擔(dān)單位。

　　四、質(zhì)量保證金的留取

　　本工程雙方約定的工程質(zhì)量保證金為工程合同結(jié)算價(jià)款的5%。

　　由甲方在工程施工合同中直接留取合同結(jié)算價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金。

　　五、質(zhì)量保證金的返還

　　自本工程竣工并經(jīng)甲乙雙方驗(yàn)收合格之日起滿2年內(nèi)，如乙方履行了本保修書(shū)約定的相應(yīng)義務(wù)，則本質(zhì)量保證金分兩期無(wú)息返還。該工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格后兩年內(nèi)若出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)全部維修責(zé)任。若乙方未能履行保修責(zé)任，甲方或甲方委托的物業(yè)管理公司有權(quán)聘請(qǐng)第三方維修，所發(fā)生的費(fèi)用在當(dāng)期質(zhì)量保證金中直接扣除，不足部分概由乙方支付。

　　自本工程竣工并經(jīng)甲乙雙方驗(yàn)收合格之日起滿一年，且無(wú)任何質(zhì)量遺留問(wèn)題，甲方在收到乙方請(qǐng)款報(bào)告之日起15個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還工程結(jié)算總造價(jià)的3%;自本工程竣工并經(jīng)甲乙雙方驗(yàn)收合格之日起滿兩年，且無(wú)任何質(zhì)量遺留問(wèn)題，甲方在收到乙方正式書(shū)面請(qǐng)款報(bào)告之日起15個(gè)工作日內(nèi)，無(wú)息返還剩余的質(zhì)量保證金。

　　工程質(zhì)量保修期內(nèi)即使工程質(zhì)量保證金部分或全部返還乙方，乙方的保修責(zé)任并不因此減輕或免除。

　　六、其他

　　本質(zhì)量保修書(shū)簽訂后，原工程施工合同中有關(guān)質(zhì)量保修條款仍然有效，并成為本質(zhì)量保修書(shū)的一部分。

　　本質(zhì)量保修書(shū)有效期限至甲乙雙方履行完保修書(shū)約定的義務(wù)之日起失效。本保修書(shū)一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，同具法律效力。

　　甲方：___________

　　法定代表人：___________

　　或簽約代表人：___________

　　___________年___________月___________日

　　乙方：___________

　　法定代表人或簽約代表人：___________

　　___________年___________月___________日

裝修工程質(zhì)量反訴狀2

　　上訴人：_________________

　　性別_____________________

　　出生日期________________

　　民族_____________________

　　住所_____________________

　　工作單位________________

　　電話_____________________

　　被上訴人：_______________

　　性別_____________________

　　出生日期________________

　　民族_____________________

　　住所_____________________

　　工作單位________________

　　電話_____________________

　　上訴人因________________一案，不服________________法院于________________年______月__________日___________字第__________號(hào)判決，現(xiàn)提出上訴。

　　上訴理由及請(qǐng)求：______________

　　此致

　　_________________人民法院

　　上訴人：______________(蓋章)

　　法定代表人：_____________(簽章)

　　_________年_____月_____日

裝修工程質(zhì)量反訴狀3

　　甲方：____________

　　地址：____________

　　乙方：____________

　　地址：____________

　　按照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，現(xiàn)就本建設(shè)工程具體施工事項(xiàng)，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商一致，達(dá)成如下合同條款：

　　一、工程概況

　　工程名稱(chēng)：____________

　　工程地址：____________

　　承包范圍和內(nèi)容：____________________________________________________________

　　二、合同價(jià)款：

　　金額(大寫(xiě))：____________

　　三、雙方一般權(quán)利和義務(wù)

　　甲方責(zé)任：

　　a.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各施工單位之間的關(guān)系和現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)督。

　　b.做好施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平，保證做好供電、供水。

　　c.甲方應(yīng)按時(shí)支付工程進(jìn)度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應(yīng)付貨款違約金。

　　2.乙方責(zé)任：

　　a.嚴(yán)格按圖施工，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求，甲、乙雙方驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量.

　　b.做好現(xiàn)場(chǎng)文明施工、安全生產(chǎn)。

　　c.組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。

　　d.在施工過(guò)程中，乙方原因造成的事故由乙方負(fù)責(zé)。

　　e.服從甲方統(tǒng)一安排指揮。

　　f.由乙方原因造成工期拖延每天支付應(yīng)付貨款違約金。

　　四、合同工期

　　本合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。以合同簽訂之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　2.如遇以下情況，工期相應(yīng)順延：

　　a.甲方要求更改已確認(rèn)的設(shè)計(jì)方案影響工程進(jìn)度;

　　b.一周內(nèi)非乙方原因停電、停水8小時(shí)以上，影響正常施工;

　　c.甲方原因影響下一道工序施工;

　　d.未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期;

　　e.不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫、地震、臺(tái)風(fēng))無(wú)法施工及政府行政行為而延誤工期;

　　f.甲方代表同意工期順延的其它情況。

　　五、工程質(zhì)量

　　乙方必須嚴(yán)格按照施工方案圖施工，接受監(jiān)理方及甲方代表監(jiān)督。

　　2.乙方在施工中若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，就及時(shí)報(bào)告甲方代表，協(xié)同解決。

　　六、工程款的支付和結(jié)算

　　本合同簽訂生效后，甲方支付乙方合同價(jià)款：計(jì)人民幣作為預(yù)付款;鋼構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)付合同款計(jì)人民幣：;彩板進(jìn)場(chǎng)付合同款計(jì)人民幣，余款計(jì)人民幣在工程竣工驗(yàn)收合格后七天內(nèi)付清。余款作為工程保質(zhì)金，待保質(zhì)期滿后三日內(nèi)付清。

　　七、施工與設(shè)計(jì)變更

　　1.經(jīng)甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)資料，作為施工的有效依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改。

　　2.甲方需要變更設(shè)計(jì)的，必須作出設(shè)計(jì)修改通知書(shū)，乙方方可實(shí)施并組織施工，因?yàn)樵O(shè)計(jì)變更而造成的工期變更或者增加工程造價(jià)，必須另行協(xié)商。

　　八、糾紛解決辦法

　　任何一方違反本合同規(guī)定，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成時(shí)，可通過(guò)當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)關(guān)或人民法院訴訟途徑解決。

　　九、附則

　　本合同雙方簽字確認(rèn)后即生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求，付清工程款后終止，保修責(zé)任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　2.合同履行過(guò)程中，雙方確認(rèn)的資料、圖紙、通知、簽證單、聯(lián)系單、會(huì)議紀(jì)要等均作為合同，具有與合同同等的約束力。

　　甲方(蓋章)____________乙方(蓋章)____________

　　負(fù)責(zé)人(簽字)____________負(fù)責(zé)人(簽字)____________

　　傳真：____________傳真：____________

　　手機(jī)：____________手機(jī)：____________