下面是范文網(wǎng)小編整理的有關(guān)施工合同范文4篇 施工合同解除申請(qǐng)書范文，供大家品鑒。
有關(guān)施工合同范文1
發(fā)包方（甲方）：貴陽金輝電力實(shí)業(yè)總公司。
承包方（乙方）：貴州省遵義市正業(yè)電氣安裝工程有限責(zé)任公司。
第一條 合同依據(jù)
本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國《合同法》和《建設(shè)安裝工程合同及施工條例》；工程內(nèi)容及工程量是按貴州能達(dá)電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)的《清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊(cè)全所照明及第一卷第七冊(cè)防雷接地》施工圖為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算及核定。
第二條 工程名稱、地點(diǎn)和范圍及內(nèi)容
一、 工程名稱：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、 工程地點(diǎn): 清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所內(nèi)。
三、 工程范圍及內(nèi)容:
1：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條 承包方式
本工程甲方將工程以包工包料 按實(shí)結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。（結(jié)算定額采用XX年北京地區(qū)價(jià)目本；裝置性材料預(yù)算價(jià)格執(zhí)行貴州電力公司黔電定字（XX）04號(hào)文件頒發(fā)的《關(guān)于發(fā)布貴州省電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價(jià)格（XX年價(jià)）的通知》；費(fèi)用構(gòu)成執(zhí)行《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定》（XX年版）；根據(jù)貴州省電力公司電技經(jīng)[XX]43、44號(hào)文件：其它相關(guān)費(fèi)用依據(jù)其它相關(guān)資料計(jì)算。
第四條 工程價(jià)款支付及結(jié)算方式
1． 該工程以貴州省遵義市正業(yè)電氣安裝工程有限責(zé)任公司編制的《清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所接地及照明工程預(yù)算書（其中工程款129760元）》為依據(jù)簽訂施工合同。
2． 預(yù)付款方式：按工程預(yù)算書的工程款129760萬元的 %即 萬元（萬元整）付給乙方。
3． 結(jié)算方式：工程竣工驗(yàn)收合格后，按審計(jì)后的結(jié)算工程款將余款在一個(gè)月之內(nèi)付給乙方。
第四條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收和保修條件
本工程參照國家《110kv及以下電氣安裝規(guī)范》進(jìn)行施工，相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定，并通過相關(guān)職能部門驗(yàn)收，本工程的保修期一年。
第五條 雙方協(xié)作事項(xiàng)
甲方負(fù)責(zé)：
一：甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進(jìn)度。
二: 甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工進(jìn)度及隱蔽資料及時(shí)組織有關(guān)部門進(jìn)行中間驗(yàn)收.
乙方負(fù)責(zé)：
一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向甲方反應(yīng)。
二：乙方應(yīng)按時(shí)按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報(bào)有關(guān)部門審核。
第六條 違約責(zé)任
按國家的相關(guān)法律法規(guī)追究對(duì)方的違約責(zé)任。
第七條 發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛處理方式
如發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，雙方應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達(dá)到目的，可向人民法院申請(qǐng)仲裁。
第八條 施工工期
本工程 年 月 日前完工。
第九條 工程承包方式
本工程合同價(jià)款是該工程的:人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、輔材費(fèi)、主材費(fèi)。
第十條 安全責(zé)任
施工中的安全責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)，獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十一條 工程造價(jià)
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實(shí)結(jié)算。
第十二條 合同份數(shù)
本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。
第十三條 該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲 方：（公章） 乙 方：
負(fù)責(zé)人：（簽章） 負(fù)責(zé)人：（簽章）
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
有關(guān)施工合同范文2
建設(shè)方：以下簡(jiǎn)稱甲方
施工方：以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方原有一層因現(xiàn)須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質(zhì)保量的完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商成達(dá)協(xié)議如下：
一、甲方供應(yīng)原材料，乙方負(fù)責(zé)從主體到裝修的全部工程施工，設(shè)計(jì)方面乙方應(yīng)聽從甲方的意見執(zhí)行。
二、單價(jià)，按建筑面積計(jì)算，每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內(nèi))。
三、質(zhì)量要求：主體二層上下垂直誤差應(yīng)在2公分之內(nèi)，不能超過2公分，砂漿應(yīng)飽滿，裝修抹灰要求中級(jí)，偏差度應(yīng)按施工規(guī)范實(shí)行必須粘結(jié)牢固，無脫層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應(yīng)符合施工規(guī)范。
四、主體結(jié)構(gòu)要求，板面筋布150mm150mm，扎筋應(yīng)按建筑施工強(qiáng)制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應(yīng)按物理學(xué)性能的制作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標(biāo)號(hào)C20，立柱，梁無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應(yīng)做好安全防護(hù)設(shè)施，保證安全第一，質(zhì)量第一，如在施工過程中，發(fā)生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切后果應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協(xié)商支付，待工程全部完成驗(yàn)收合格后一次性付清。
七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執(zhí)行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
有關(guān)施工合同范文3
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：星緣圣府小區(qū)
承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，秉著平等互利、誠實(shí)信用的原則，甲方將星緣圣府小區(qū)的深水井水泵系統(tǒng)及管道系統(tǒng)的安裝調(diào)試及驗(yàn)收工程發(fā)包給乙方施工，甲乙雙方就該施工過程經(jīng)過充分協(xié)商，達(dá)成并簽訂如下合同條款，以資雙方共守。
一、工程名稱：小區(qū)深水井水泵系統(tǒng)安裝工程
二、承包方式：乙方包工包料，負(fù)責(zé)工程方面所涉及的所有工作。
三、工程承包內(nèi)容：
本工程內(nèi)容包括星緣圣府小區(qū)深水井水泵系統(tǒng)和管道系統(tǒng)的安裝調(diào)試、驗(yàn)收及工程完工后為期一年的維護(hù)與維修。
四、施工工期：
本工程要求在 年 月 日開工，并在20xx年 月 日前竣工。
五、結(jié)算依據(jù)及付款方式：
1、工程造價(jià)：萬元
2、造價(jià)包含乙方施工時(shí)所發(fā)生的一切費(fèi)用（包括吊運(yùn)車輛、施工人員、安裝材料及設(shè)備等）、保修期內(nèi)維修所時(shí)所發(fā)生的一切費(fèi)用（包括吊運(yùn)車輛、施工人員、安裝材料及設(shè)備等）和所產(chǎn)生的稅金。
3、乙方工程進(jìn)場(chǎng)，甲方不支付預(yù)付款。
4、工程完工驗(yàn)收合格后，甲方留取10%的質(zhì)量保證金，并在一個(gè)月內(nèi)一次性支付乙方90%的工程款項(xiàng)。甲方留取10%的質(zhì)量保證金在保修期滿后一個(gè)月內(nèi)一次性付清。
六、甲方職責(zé)：
1、工程開工前，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安排及確定，保證乙方正常開工。
2、施工過程中，協(xié)助乙方處理除工程原因外的阻礙施工進(jìn)程的情況。
3、為乙方提供材料堆放場(chǎng)地。
七、乙方職責(zé)：
1、提供乙方法人單位的營業(yè)執(zhí)照和及相關(guān)的資質(zhì)證明。
2、嚴(yán)格按甲乙雙方確認(rèn)的圖紙施工（如有變動(dòng)，按甲方指定施工）。
3、施工電源由甲方協(xié)助乙方處理，其電費(fèi)由乙方自行承擔(dān)。
4、做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄，按甲方要求的施工進(jìn)度按期竣工，組織竣工驗(yàn)收并保證驗(yàn)收合格。
5、工程完工后現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)由乙方負(fù)責(zé)。
6、負(fù)責(zé)施工期間的安全責(zé)任問題和安全事故所產(chǎn)生的一切費(fèi)用。
7、施工完成后，提供竣工圖紙，及時(shí)辦理工程結(jié)算。
8、按有關(guān)規(guī)定該工程保修期為驗(yàn)收合格交付使用后一年。
9、如發(fā)生設(shè)備損壞（水泵損壞、管道損壞、漏水、滲水等），乙方須在接到甲方通知的5個(gè)工作日內(nèi)到場(chǎng)組織維修。
10、維修時(shí)所產(chǎn)生的所有費(fèi)用（包括車輛、材料、人工等）均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不再額外支出。
八、本合同自雙方代表簽字蓋章即生效，本合同履行完成后自動(dòng)終止。
九、本合同一經(jīng)簽訂生效，甲乙雙方必須認(rèn)真履行，在履行合同過程中如有爭(zhēng)議，雙方須協(xié)商解決，協(xié)商不成，甲乙任何一方均有權(quán)向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁解決或向人民法院提起訴訟。
十、本合同壹式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，均具有同等法律效力。
甲方單位名稱： 乙方單位名稱：
（蓋章） （蓋章）
法定代表委托人：（簽字） 法定代表委托人：（簽字）
身份證號(hào)碼：
地址： 地址：
電話： 電話：
有關(guān)施工合同范文4
發(fā)包方（甲方）：
地址：
聯(lián)系電話：
承包方（乙方）：
地址：
聯(lián)系電話：
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1工程名稱：工程。
1.2工程地點(diǎn)：
1.3承包范圍：按本工程圖紙及說明。
1.4承包方式：包工包料。
1.5工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工，共計(jì)天。
1.6工程質(zhì)量要求：合格.
1.7合同價(jià)款（人民幣大寫）：拾萬仟佰拾元整，
小寫（￥：元）。
第二條 甲方工作
2.1 開工前 3 天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明 1 份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底；全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施；向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)；辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理隱蔽工程驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)等事宜。
2.3如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)及交付相應(yīng)費(fèi)用。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底，按甲方提供的施工圖紙及做法說明施工，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃。
3.2指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定；嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄；參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞；做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾處理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2因甲方原因未按約定完成工作或相關(guān)事宜，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途停工，影響工期，工期不順延。
4.4因甲方原因造成設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工８小時(shí)以上（一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算），工期相應(yīng)順延（以8小時(shí)為一個(gè)工作日順延）。
第五條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
5.1凡由乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的`材料、設(shè)備（另附清單），應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對(duì)工程造成損失，責(zé)任由乙方承擔(dān)。
5.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備，應(yīng)提供合格證明及必要的檢驗(yàn)報(bào)告。
第六條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
6.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
6.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國消防法》和有關(guān)安全施工的法規(guī)、規(guī)范。
6.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失。
6.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防和防火規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的經(jīng)濟(jì)損失。
第七條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
7.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)行有效的國家或行業(yè)及地方施工與驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
7.2乙方應(yīng)在辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)前 3 天通知甲方參加。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方應(yīng)向甲方發(fā)出書面催辦通知，甲方接到該通知 5 個(gè)工作日后無正當(dāng)理由仍不參加驗(yàn)收的，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
7.3由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
7.4由于乙方原因造成質(zhì)量問題，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
7.5工程完工后，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收，并提供竣工資料和竣工報(bào)告1份。甲方自接到驗(yàn)收通知 5日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格視為竣工，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。由于驗(yàn)收不合格需改進(jìn)而造成工期延誤的，按本合同第10.2條執(zhí)行。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。
第八條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
8.1 本合同生效后 5 日內(nèi)甲方預(yù)付給乙方本合同第1.7條約定工程總價(jià)款的40％；項(xiàng)目工程墻面、地面基本完工或總工程進(jìn)度達(dá)到50%后，付進(jìn)度工程款，付款額為合同工程款的40%；工程完工辦理整體驗(yàn)收合格手續(xù)后，甲方再支付給乙方工程總價(jià)款的15％；余結(jié)算工程總價(jià)款的 5 ％作為保修金，保修期滿無工程質(zhì)量問題甲方一次性付清給乙方。
8.2 在施工過程中因甲方原因變更施工設(shè)計(jì)方案使得施工造價(jià)增高或增加施工項(xiàng)目的，甲方追加相應(yīng)的工程款給乙方。
第九條 保修
9.1保修內(nèi)容、范圍：本工程承包施工項(xiàng)目范圍，詳見預(yù)結(jié)算書。
9.2保修期限：一年。
9.3保修期限從竣工驗(yàn)收合格之
日算起。
9.4保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方通知之日起 5 日內(nèi)派人上門維修，否則，甲方有權(quán)自行或委托他人維修，因此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
9.5乙方應(yīng)在 7 日內(nèi)修復(fù)報(bào)修項(xiàng)目，逾期按合同總價(jià)每日1‰的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
9.6上述費(fèi)用及違約金，甲方可在保修保證金中扣除，不足部分由乙方補(bǔ)齊。
第十條違約責(zé)任
10.1由于甲方原因?qū)е轮型就９ぃ追綉?yīng)補(bǔ)償乙方因停工所造成的損失。每停工一天，甲方支付乙方1‰違約金。甲方不按合同的約定付款，每逾期一天，按應(yīng)付款額的1‰支付違約金。
10.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1‰違約金。
10.3乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價(jià)賠償。
10.4甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。但由于乙方施工不當(dāng)造成的擴(kuò)大損失，由乙方承擔(dān)。
10.5未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
10.6未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
第十一條其他約定
11.1開工日期以發(fā)包人實(shí)際通知進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn)。
第十二條爭(zhēng)議或糾紛處理
12.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
12.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，雙方同意向甲方所在地的人民法院起訴。
第十三條 本合同自雙方代表簽章并加蓋公章之日起生效，一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
負(fù)責(zé)人： 法定代表人：
?。ɑ蚴跈?quán)代理人）（或授權(quán)代理人）
有關(guān)施工合同范文4篇 施工合同解除申請(qǐng)書范文相關(guān)文章：
★ 建設(shè)部工程施工合同3篇 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部建設(shè)施工合同