建筑工程施工合同(匯編15篇)(小工程施工合同協(xié)議書)該怎么寫呢?在寫的時候都需要注意哪些呢!下面是范文網(wǎng)會員投稿的關(guān)于建筑工程施工合同(匯編15篇)(小工程施工合同協(xié)議書)的最新文章,供大家參考。
>建筑工程施工合同1
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實行固定單價按實結(jié)算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。
4、費用支付,施工結(jié)束后,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔(dān)。
第六條 獎懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標準進行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
>建筑工程施工合同2
甲方:中國XX公司_______________分公司,乙方:______甲、乙雙方本著“互利互惠、共同發(fā)展”的原則,共同開展_______________行業(yè)市場,就______(包括手機、筆記本d)業(yè)務(wù)系統(tǒng),乙方通過合作利用甲方的通信網(wǎng)絡(luò)為乙方用戶提供技術(shù)服務(wù)的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、合作內(nèi)容
1、甲方根據(jù)公司總體運營思路制定終端銷售政策,乙方負責(zé)“_______________”專用終端的引進和銷售。
2、乙方通過對甲方進行業(yè)務(wù)分成的方式來收回投入成本。
二、甲方權(quán)利及義務(wù)
?。ㄒ唬┘追降臋?quán)利
1、根據(jù)____________行業(yè)市場的發(fā)展需要,甲方有權(quán)與乙方共同選定____________專用終端型號;
2、甲方對訂購終端制定銷售政策;
3、甲方有監(jiān)督乙方完善售后服務(wù)體系的權(quán)利,包括:
?。?)提供終端備機;
?。?)在________________區(qū)至少設(shè)有一個售后服務(wù)站;
?。?)要求制定詳盡的售后服務(wù)流程,嚴格按照產(chǎn)品相關(guān)三包規(guī)定處理終端售后問題;
?。?)如經(jīng)售后服務(wù)維修站確認為手機故障并在可提供換機服務(wù)時間范圍內(nèi)的,乙方必須為用戶提供換機服務(wù)。
4、甲方有權(quán)要求乙方完善其終端進銷體系,包括:
?。?)車輛要求:自有貨車至少______輛,送貨人員至少______人;
?。?)終端管理:要有完備的終端進、銷、存管理體系及管理制度,并配備相應(yīng)崗位負責(zé)人員;
?。?)財務(wù)管理:具有完善的財務(wù)核算體系及管理制度,配備相應(yīng)財務(wù)人員;
?。?)業(yè)務(wù)聯(lián)系人員:配備相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人員,用于發(fā)展用戶、日常業(yè)務(wù)交涉、貨物供應(yīng)聯(lián)系、市場銷售監(jiān)控等;
5、對于乙方自行訂購的非電信公司集采終端,甲方有權(quán)要求出示廠家直供證明,否則不予掃串
?。ǘ┘追降牧x務(wù)
1、對于乙方掃串號終端,甲方根據(jù)cda移動業(yè)務(wù)社會化運營總體思路,有義務(wù)制定符合市場發(fā)展的終端銷售政策;
2、對經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商后訂購的移動終端,甲方有義務(wù)申請將終端串號錄入系統(tǒng);
3、根據(jù)市場發(fā)展需要,在終端型號上,甲方有指導(dǎo)乙方進行采購的義務(wù);
4、在乙方完備售后服務(wù)及終端進行銷體系過程中,甲方有義務(wù)提供部分指導(dǎo)意見協(xié)助實施;
5、各盟市電信終端公司超期未給予乙方結(jié)算,甲方有義務(wù)協(xié)助乙方向各盟市電信終端公司催繳終端補貼款;
三、乙方的權(quán)利及義務(wù)
(一)乙方的權(quán)利
1、乙方根據(jù)市場發(fā)展需要,有自行上報進貨終端型號的權(quán)利;
2、乙方訂購終端過程中,在滿足入圍條件前提下,對訂貨終端型號有選擇的權(quán)利;
3、對于甲、乙雙方共同協(xié)商確定后進貨的終端,乙方有權(quán)利要求甲方將終端串號錄入系統(tǒng)且制定相關(guān)銷售政策;
4、對于通過自身能力滲透末端銷售渠道,甲方不做具體規(guī)定,乙方有權(quán)利選擇滲透目標;
5、乙方在完備售后服務(wù)及終端進銷體系過程中,在符合電信公司相關(guān)要求的前提下,有權(quán)利提出個性化建設(shè)方案;
6、乙方有權(quán)利要求甲方協(xié)助乙方向個盟市電信終端公司催繳終端補貼款,知道乙方收到相應(yīng)款項后為止。
?。ǘ┮曳降牧x務(wù)
1、根據(jù)市場發(fā)展情況,針對甲方提出的終端訂購需求,乙方有義務(wù)部分或全數(shù)訂購;
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服務(wù)及終端進銷體系的義務(wù);
3、甲方根據(jù)市場發(fā)展實際情況,對天翼終端市場進行宏觀調(diào)控過程中,乙方有義務(wù)按照甲方要求經(jīng)營天翼終端業(yè)務(wù);
4、終端進貨,出貨及銷售過程中,乙方有按照甲方要求進行規(guī)范操作的義務(wù)。
四、資費標準
1、短信費:______元條(按條);
2、功能費:______元月(自治區(qū)內(nèi)不限流量費,區(qū)外流量費和超出部分按照標準資費收?。?;
3、d上網(wǎng)業(yè)務(wù)包月資費套餐:______元月人,區(qū)內(nèi)不限流量,____________外流量按:______元分鐘計算;
4、如開通其他業(yè)務(wù),按現(xiàn)行資費標準收取
五、分成方式
1、乙方于甲方通過合作分成的方式來收回投入的成本;
2、在功能、短信等費用上進行分成
3、分成比例為:甲方占50%,乙方占50%
六、結(jié)算周期
1、甲方要嚴格按照合同約定的時間及時給予結(jié)算;
2、每月____日前提供上個月的業(yè)務(wù)出賬單,雙方進行對賬;
3、賬單核對無誤后,____日乙方開出與賬單等額的發(fā)票送至甲方處;
4、甲方依據(jù)乙方開具的發(fā)票在每月2____日前將上月結(jié)算款匯至乙方結(jié)算賬戶
七、乙方結(jié)算賬戶公司名稱:__________________公司地址:__________________郵編:__________________開戶行名稱:__________________賬號:________________________
八、違約責(zé)任
1、因為不可抗力導(dǎo)致甲乙雙方或一方不能履行或者不能完全履行本協(xié)項下有關(guān)義務(wù)時,可視情形部分或全部免除承擔(dān)違約責(zé)任。但遇有不可抗力的一方或雙方應(yīng)與不可抗力發(fā)生或清除后____日內(nèi)將情況告知對方,并提供有關(guān)單位的證明文件。在不可抗力影響消除后,一方或雙反應(yīng)繼續(xù)履行合同、如不可抗力事件影響超過三個月以上時,雙方應(yīng)重新協(xié)商合同的履行問題;
2、因不可抗力事件影響協(xié)議履行是,則延長履行協(xié)議的期限,這一期限相當(dāng)于不可抗力影響的時間;
3、因不可抗力時間導(dǎo)致的費用由雙方自行承擔(dān)。
九、爭議的解決對于因為本協(xié)議履行而發(fā)生的爭執(zhí),甲乙雙方可協(xié)商解決,協(xié)議不成的,由呼和浩特仲裁委員會依據(jù)規(guī)則仲裁。仲裁判決是終局的,對雙方均有約束力。
十、合同期限本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章之日起生效,合同有效期限為________年。合同到期后,如雙方無反對意見,有效期自動順延;如任何一方有反對意見,在本協(xié)議到期后前一個月書面通知對方,以反對意見書面送達為標志,則本協(xié)議到期自動終止或重新談判簽訂新協(xié)議。
一、保密甲乙雙方?jīng)Q定就該協(xié)議相關(guān)內(nèi)容保密性采用如下防范措施:
1、甲乙雙方對合作內(nèi)容及協(xié)議條款嚴格保密,不得給甲方其他競爭者透露;
2、如發(fā)現(xiàn)因甲方或乙方過失造成協(xié)議內(nèi)容或約定條款泄密的,由責(zé)任方采取相應(yīng)措施承擔(dān)責(zé)任,并承擔(dān)相應(yīng)損失。
二、協(xié)議的生效、變更、終止
1、本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力,經(jīng)雙方代表簽字并蓋章后生效。
2、在本協(xié)議有效期內(nèi),雙方可以通過友好協(xié)商,對本協(xié)議相關(guān)條款進行變更或者解除本協(xié)議。任何一方欲變更或者解除本協(xié)議,應(yīng)提前____日向另一方面提交書面說明。單方面解除協(xié)議的一方,應(yīng)對另一方因此遭受的損失承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
3、如果甲方不能按時付款,每逾期一天,甲方須向乙方支付應(yīng)付未付金額的千分之三的違約金。
4、協(xié)議中其它未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。
三、合同的生效本合同由各方授權(quán)代表簽署后即生效,簽署如下:
甲方:中國XX公司________________________分公司
法定代表人(或授權(quán)代表)簽字:______
蓋章:____________
簽約日期:____________
乙方:____________
法定代表人(或授權(quán)代表)簽字:______
蓋章:______
簽約日期:____
>建筑工程施工合同3
甲方:_________________
乙方:_________________
現(xiàn)甲方在自己新地基上新建一幢磚混結(jié)構(gòu)住宅樓,由乙方負責(zé)承包室內(nèi)外裝飾工程施工。經(jīng)雙方協(xié)商,本著平等自愿原則,簽訂以下小型建筑工程施工合同條款:_________________
一、工程概況
外墻貼磚、屋面蓋瓦、室內(nèi)墻裙高1.5米及鋪設(shè)地板磚、樓梯踏步、衛(wèi)生間貼磚,即水電和膩子粉刮白除外的一切內(nèi)外裝飾工程。
二、承包形式
干包,包工不包料。
1.整個工程甲方提供所需的建筑材料,伙食、副食由乙方自行購買和加工。
2.整個工程所需的腳手架以及其它施工用具由乙方提供,并負責(zé)安裝、拆除和拖運。
3.整個工程所需人工由乙方提供,甲方不參與施工。
4.甲方需提供施工和生活所需的水、電。
三、承包價格
1.按實際施工建筑面積240平方米計算,每平方米壹佰伍拾伍元,不含以下部分:_________________屋面包干價柒仟捌佰元,出檐蓋瓦每米捌拾元,六大角貼磚壹仟伍佰元。
四、付款方式
開工預(yù)付壹萬元,余款在工程完工驗收后一次結(jié)算付清。
五、質(zhì)量要求
乙方必須嚴格按甲方認可的施程序施工,按國家現(xiàn)行的施工規(guī)范操作,每道工序必須經(jīng)甲方同意后,才能進行下一道工序施工。裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。經(jīng)雙方認可,竣工驗收后半年內(nèi)出現(xiàn)施工質(zhì)量問題,乙方負責(zé)無償為甲方返工維修。
甲方:_________________
乙方:_________________
________年____月____日
>建筑工程施工合同4
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項目 乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價格 每平方米人民幣大寫: 元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付30% ,完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成
第二層以及屋頂付到75%,工程全部完工,交驗完畢付到90%, 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工________年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責(zé)任 甲方負責(zé)水電到位供給及原材料及時進場。 乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求 乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責(zé)返工,返工費由乙方負責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責(zé),甲方不負擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在________年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修 因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它 其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
>建筑工程施工合同5
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將 工程承包給乙方,為明確雙方權(quán)力與義務(wù),特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:
地 點: 。
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價款
五、 付款方式
六、總工期要求 個工作日。
七、甲方責(zé)任
1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件。 2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導(dǎo)致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。
八、乙方責(zé)任
1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗收要求。
建筑工程申請認證! 財富值雙倍 檢索優(yōu)先 專屬展現(xiàn) 同行交流
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤,由乙方承擔(dān)責(zé)任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款 元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應(yīng)按照圖紙精心施工,工程質(zhì)量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.工程竣工驗收后,乙方對施工的工程質(zhì)量負責(zé)保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
>建筑工程施工合同6
甲方(全稱): (以下簡稱“甲方”)
乙方(全稱): (以下簡稱“乙方”)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設(shè)工程施工有關(guān)事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天
四、質(zhì)量標準:
工程質(zhì)量要求符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-20xx合格標準。
五、合同價款
概算金額(大寫): 萬元
(小寫): 萬元
其它約定:
六、合同文件使用的語言文字,標準和適用法津
6.1合同語言:漢語
6.2適用法律法規(guī):《合同法》
七、工程施工圖
甲方負責(zé)向乙方提供施工圖或工作聯(lián)系單。
八、駐工地代表
甲方駐工地代表:
乙方駐工地代表:
監(jiān)理公司駐工地代表:
九、質(zhì)量與檢驗:
9.1工程質(zhì)量
9.1.1工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達到協(xié)議約定的質(zhì)量標準,質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因乙方原因工程質(zhì)量達不到約定質(zhì)量標準,乙方承擔(dān)工程造價1%的違約金責(zé)任。
9.1.2因乙方原因工程質(zhì)量達不到約定質(zhì)量標準的,并且無法整改的,乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任。
9.1.3經(jīng)甲方項目負責(zé)人或監(jiān)理認定施工過程中不符合施工規(guī)范、設(shè)計要求及質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求拆除和重新施工。經(jīng)過整改,符合質(zhì)量要求的,由乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費用,并按不合格部分工程造價的5%承擔(dān)違約金。
9.1.4經(jīng)過整改仍達不到合格標準的,但因工期等原因不便再次整改又暫不明顯影響使用的,由乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費用,并按不合格部分工程造價的50%承擔(dān)違約金,工期不予順延。
9.1.5若因甲方生產(chǎn)等特殊原因無法整改,暫不明顯影響使用的,必須經(jīng)甲方工程管理部門確認,可不整改。但按其不合格部分工程造價的20%承擔(dān)違約金。
9.1.6乙方應(yīng)按照標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求及甲方、監(jiān)理依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方、監(jiān)理的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并根據(jù)要求向甲方及監(jiān)理提供與工程質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)資料。
9.2隱蔽工程和中間驗收
9.2.1施工中凡需隱蔽的項目,乙方應(yīng)提前2小時通知甲方項目負責(zé)人,由甲方項目負責(zé)人組織工程管理人員驗收,并在《隱蔽工程驗收記錄》上分別簽字認定合格后,方可隱蔽及進入下道施工工序,沒有隱蔽記錄或隱蔽記錄簽字不齊全(按甲方制度表樣要求)的施工內(nèi)容,甲方不予認可其工程量。
十、雙方責(zé)任
10.1甲方工作
10.1.1提供施工圖,組織設(shè)計單位進行設(shè)計交底,并組織相關(guān)專業(yè)部門人員及乙方參加圖紙會審。
10.1.2將水、電提供至乙方施工界區(qū),協(xié)助乙方進行周邊關(guān)系的協(xié)調(diào),營造良好的施工環(huán)境。
10.1.3及時對乙方的工程進度按月進行審核,對隱蔽工程及時現(xiàn)場簽證確認,確保施工順利進行。
10.1.4及時對甲方與生產(chǎn)相連接的系統(tǒng)裝置進行調(diào)度協(xié)調(diào),確保施工順利進行。
10.1.5工程完工后,乙方提出書面申請,甲方項目負責(zé)人經(jīng)核實后填寫完工單,對完工時間給予確認。
10.2乙方工作
10.2.1按國家施工規(guī)范施工,按甲方提供的施工圖、審定的施工方案保質(zhì)保量完成工程任務(wù)。
10.2.2乙方應(yīng)按照本合同約定或甲方正式通知的開工日期開工,嚴格按照合同工期完工。因甲方原因和不可抗力因素影響施工工期,工期順延。因乙方原因影響工期,每推遲一天,承擔(dān)違約金500元。
10.2.3乙方對現(xiàn)場作業(yè)和施工方法的完備性、安全性負責(zé),并應(yīng)向監(jiān)理工程師報送本工程擬采用的施工組織設(shè)計并編制相應(yīng)的施工方案,并經(jīng)甲方工程管理部門和監(jiān)理工程師審定。如乙方對施工組織設(shè)計和施工方案做出修改,應(yīng)事先征得甲方工程管理部門和監(jiān)理工程師書面同意。
10.2.4乙方不得將本工程分包或轉(zhuǎn)包第三方,若出現(xiàn)將本工程分包或轉(zhuǎn)包第三方的,甲方有權(quán)終止合同。
10.2.5乙方必須保證按時發(fā)放所屬工人的應(yīng)得收入。因乙方原因造成其供應(yīng)商及所屬工人有過激行為影響甲方正常工作秩序的,由乙方向甲方支付10萬元違約金。
10.2.6因乙方原因在社會輿論上造成對甲方不利影響的,由乙方向甲方支付10萬元違約金,且甲方有權(quán)終止合同。
10.2.7及時按照施工工序控制要求向監(jiān)理單位申報材料計劃、工序報驗,按照合同完成全部內(nèi)容后,及時申報竣工驗收單,并向監(jiān)理單位、甲方相關(guān)部門提供竣工、決算資料一式四份。
10.2.8乙方應(yīng)在每月25日將當(dāng)月完成的工程進度預(yù)算及相關(guān)資料送監(jiān)理、甲方項目負責(zé)人審核,再由甲方項目負責(zé)人報甲方預(yù)決算中心審核。
十一、安全施工
11.1安全施工與檢查
11.1.1工程安全要求達到國家規(guī)范要求,無重大安全事故,因乙方責(zé)任達不到此標準且出現(xiàn)重大安全事故的,須向甲方支付工程結(jié)算總價的1 %違約金,并承擔(dān)全部的責(zé)任。
11.1.2乙方應(yīng)遵守建設(shè)工程安全生產(chǎn)、文明施工的有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全、文明標準組織施工。
11.2安全防護
11.2.1乙方必須遵守國家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)職工健康安全、環(huán)境管理及保護的法律法規(guī),保證施工場地的清潔和交工前施工現(xiàn)場的清理,并承擔(dān)因自身責(zé)任造成的損失和罰款。
11.2.2乙方必須遵守甲方安全管理的相關(guān)制度,服從甲方統(tǒng)一管理,并隨時接受甲方安全檢查人員實施的監(jiān)督檢查。
11.2.3乙方采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此起發(fā)生的費用,由乙方全部承擔(dān)。
11.2.4乙方不允許與施工無關(guān)的人員進入施工現(xiàn)場,由此造成的大小安全事故由乙方負責(zé)。
11.2.5乙方應(yīng)確保現(xiàn)場安定和保護現(xiàn)場及鄰近人員的生命、財產(chǎn)安全。
十二、工程材料
12.1乙方材料
12.1.1甲方有權(quán)對乙方提供的工程材料進行檢查監(jiān)督,并提出意見,乙方必須聽取甲方的意見并及時糾正,乙方不得把不符合國家標準的材料用于本工程,否則由此造成的后果及經(jīng)濟損失均由乙方承擔(dān)。
12.1.2乙方提供的材料必須按甲方工程管理相關(guān)制度規(guī)定準確填寫《工程材料進(出)場登記表》,由甲方驗收人員驗收后簽字確認,材料消耗量應(yīng)控制在合理范圍內(nèi)。
12.1.2.1如登記的實際進場數(shù)量(進場數(shù)量減去出場數(shù)量)少于定額分析用量的,按定額分析數(shù)量減去實際數(shù)量所計算的造價承擔(dān)違約金。
12.1.2.2凡是材料(包括半成品)檢驗批次不足的,結(jié)算時對不足批次按200元/批次扣罰;檢驗批次不足部分,按結(jié)算價格的30%承擔(dān)違約金。
12.1.2.3檢驗強度不合格的,經(jīng)監(jiān)理工程師或甲方專業(yè)管理部門認定又無法整改的,按最終檢驗強度的20%承擔(dān)違約金。
十三、工程款支付
13.1每月工程進度支付至累計進度(含扣除甲方供應(yīng)材料、機械等費用,優(yōu)惠后)的70% 。同時在不超過三個月內(nèi)逐次扣回預(yù)付款,且必須在主體完工一個月前全部扣完。(累計進度以甲方預(yù)決算中心審核的進度預(yù)算為準,僅作為進度款支付的依據(jù)。)
13.2工程全部竣工,甲方負責(zé)組織項目負責(zé)人、專業(yè)管理部門、監(jiān)理人員驗收。經(jīng)驗收合格,甲乙雙方確認工程總造價后,支付至工程總造價的90%,留工程總造價的10%作為工程質(zhì)量保證金。
十四、工程變更
14.1設(shè)計變更由甲方以設(shè)計變更單的形式提前書面通知乙方。
14.2設(shè)計變更由甲、乙雙方核定為準。
十五、竣工驗收與結(jié)算
15.1竣工驗收
15.1.1工程實際竣工日期以甲方竣工驗收合格之日為準。
15.1.2技改工程在施工單位撤出現(xiàn)場之日起的一個月內(nèi),必須向甲方工程管理部門提交竣工驗收資料及竣工驗收申請,未在規(guī)定時間內(nèi)提交資料的,按500元/天承擔(dān)違約金。
15.2工程量的確定
15.2.1工程量按竣工圖及甲、乙雙方現(xiàn)場簽證所確認的實際發(fā)生量為準。對乙方超出設(shè)計圖紙(含設(shè)計變更)范圍和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計量。
15.2.2工程量簽證必須實事求是,若出現(xiàn)隱蔽驗收記錄與現(xiàn)場實際不符的,甲乙雙方重新核實后,以現(xiàn)場實際情況為準。經(jīng)重新核實后虛增的工程量,乙方應(yīng)按實虛增工程造價的100%承擔(dān)違約金。
15.2.3施工單位私自涂改工程資料上的數(shù)量或材料審批價格等,涂改后虛增費用不予結(jié)算,并按涂改后虛增費用的100%承擔(dān)違約金。
15.3竣工結(jié)算
15.3.1包干價以外部分工程量按宜化常規(guī)方式結(jié)算,材料以物管部批價為準。
15.3.2施工中用甲方水、用電費由甲方提供。
15.3.3乙方應(yīng)實事求是編制工程進度預(yù)算書和工程總造價決算書,報審金額超過進度審核額和決算金額20%的,由乙方分別按審減額的1%和6%承擔(dān)違約金。
15.3.4乙方送交決算書后,在甲方認可有效的簽證單內(nèi)如出現(xiàn)漏報、少報,原則上甲方不予調(diào)增。如要求調(diào)增的,乙方按調(diào)增金額的20%支付違約金給甲方。
15.3.5乙方接到甲方核對工程決算的通知一周內(nèi),必須與甲方核對并提出反饋意見,十五日內(nèi)配合甲方完成決算審核。如十五日內(nèi)無書面反饋意見的,視同乙方認可甲方審核的工程造價。
15.3.6其他未盡事宜執(zhí)行甲方《施工工程結(jié)算標準》。
十六、質(zhì)量保修
16.1乙方應(yīng)在質(zhì)量保修期內(nèi)對交付甲方使用的工程承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任,并在工程竣工驗收前,與甲方簽訂工程質(zhì)量保修書(附件三),作為本合同的附件。
16.2如果乙方未能在約定時間內(nèi)修正某項質(zhì)量缺陷,則甲方可自行或指派第三方修正缺陷,因此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。
16.3質(zhì)保金和支付辦法:竣工驗收合格,決算交甲方審核后,留工程總造價的10%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證期滿1年(其中質(zhì)保期約定為1年的則按滿1年),經(jīng)雙方相關(guān)人員驗收確認,工程無任何質(zhì)量問題,則可付清。質(zhì)保金不計息。
十七、本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,雙方簽字蓋章后生效。
十九、合同附件
附件一、建筑工程取費表
附件二、土建單價包干分項價格
附件三、工程質(zhì)量保修書
附件四、工程項目施工承諾書(工程管理制度及安全管理制度)
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
甲方代表: 乙方代表:
電話: 電話:
開戶 行: 開戶 行:
帳號: 帳號:
>建筑工程施工合同7
(GF——1999——0201)
合同編號: 字 號
中華人民共和國建設(shè)部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:
五、合同價款
金額(大寫): 元(人民幣)
?。ぃ?元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
合同訂立時間: 年月 日
合同訂立地點:
>建筑工程施工合同8
發(fā)包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯(lián)系電話:________
承包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯(lián)系電話:________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況工程名稱:________工程地點:________工程內(nèi)容:________工程立項批準文號:________資金來源:________工程承包范圍:________
二、合同工期風(fēng)險提示:關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時,可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)__________天開工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日
三、工程總造價
1、簽約合同價為:________________人民幣(大寫)_________ (_________元);其中:
(1)安全文明施工費:人民幣(大寫)____ (____元);
(2)材料和工程設(shè)備暫估價金額:人民幣(大寫)____ (____元);
(3)專業(yè)工程暫估價金額:人民幣(大寫)____ (____元);
(4)暫列金額:人民幣(大寫)____ (____元)。
2、合同價格形式:________________風(fēng)險提示:工程質(zhì)量未符合標準的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期。
四、工程質(zhì)量標準工程質(zhì)量符合_______質(zhì)量標準風(fēng)險提示:對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求時,承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場,并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
五、材料的提供承包人在每月____日將下月采購的材料設(shè)備以報表形式報發(fā)包人,經(jīng)發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
六、雙方一般權(quán)利義務(wù)
1、發(fā)包人派駐的工程師姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):___________________________________________________。
2、監(jiān)理單位委派的工程師姓名:____________________;職務(wù):_____________________;發(fā)包人委托的職權(quán):_____________________________________;需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權(quán):________________________________。
3、不實行監(jiān)理的,工程師的職權(quán):___________________________________。
4、承包人代表姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):_________________________________________________。
5、發(fā)包人代表姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):___________________________________________________。
七、工程價款結(jié)算
1、合同簽訂____日內(nèi),甲方應(yīng)付工程總造價的_____%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成____日內(nèi),甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,____日內(nèi)甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。
八、工程的驗收
1、各工序應(yīng)按施工技術(shù)標準進行質(zhì)量控制,每道工序完成后,專職質(zhì)量檢查員應(yīng)進行檢查。
2、施工時對路X的中線樁位進行放樣測量,對箱涵的基坑開挖及所有基礎(chǔ)位置進行放樣,由專職質(zhì)量檢查員組織監(jiān)理對測量放樣進行復(fù)測,保證施工的準確性。
3、臺背或墻后填土、路X填筑碾壓完成規(guī)定作業(yè)遍數(shù)后,在平整度符合規(guī)定標準的基礎(chǔ)上,采用灌砂法進行檢驗路X壓實度,檢驗合格,并經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可進行下一層填筑。
4、鋼筋施工過程中專職質(zhì)量檢查員應(yīng)對鋼筋規(guī)格、數(shù)量、位置隨時進行復(fù)核檢查,特別注意一些較復(fù)雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋,在安裝完成后應(yīng)進行檢查驗收,鋼筋必須綁扎牢固,鋼筋不得有滑動、轉(zhuǎn)折、移位等情況。風(fēng)險提示:保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
九、維修責(zé)任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,承包人應(yīng)當(dāng)在接到修理通知之日起7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理的,發(fā)包人可以委托其他人員修理。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應(yīng)當(dāng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結(jié)構(gòu)安裝的質(zhì)量問題,應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案,承包人實施保修。
4、質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗收風(fēng)險提示:明確違約責(zé)任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔(dān)的責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
十、違約責(zé)任發(fā)包方、承包方應(yīng)當(dāng)共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的賠償。
十一、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發(fā)包人:________委托代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號:________編碼:________
________年____月____日
承包人:________委托代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號:________編碼:________
________年____月____日
>建筑工程施工合同9
委托方(甲方):_____________身份證號:_________________________________
承接方(乙方):_____________身份證號:_________________________________
工程項目:_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1。工程地址:__________________________________________。
2。施工內(nèi)容:___________________________________________。
3。委托方式:___________________________________________。
5。工程開工日期:______年_____月______日
6。工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)________________元
第三條:保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為____個月。
第四條:違約責(zé)任
1。合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
2。在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內(nèi)上門服務(wù),如有違約應(yīng)按合同總金額_____%支付違約金。
第五條:爭議解決
1。本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。
第六條:合同生效
1。本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2。本合同甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方(簽字/蓋章):____________________乙方(簽字/蓋章):____________________
_____________年__________月_________日
>建筑工程施工合同10
甲方:
乙方:
為加快園區(qū)的工程施工進度,甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區(qū)內(nèi)的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工,為明確雙方權(quán)利及義務(wù)特簽訂如下條款,望雙方共同遵守。
一、 工程內(nèi)容
灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、 工程承包單價及結(jié)算方式
1、人工挖土方:8元
2、C10墊層: 2303
3、C25砼基礎(chǔ)地梁構(gòu)造柱等: 2603
4、 砌磚: 268元3
5、模板制安: 26元㎡
6、鋼筋制安: 4300噸
7、粉刷:18元㎡
8、回填土:4元
9、內(nèi)外腳手架:6.5元㎡
10、灌注樁:95元
結(jié)算方式:各項目工程量以實際完成數(shù)量為準,另加18%施工企業(yè)管理費。
三、付款方式:甲方按乙方完成的實際工程量的60%付款,余款待驗收合格后一個月內(nèi)再付。
四、施工期限:自________年 ____月 ____日起至年 ____月 ____日止。
五、工程質(zhì)量:嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工,工程質(zhì)量要求必須符合國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量標準,工程質(zhì)量必須全部達到合格,如有質(zhì)量問題造成的返工必須由乙方負責(zé)。
六、施工安全:施工場地必須采取必要的安全防護措施,消除安全隱患,由于措施不力造成的安全事故由乙方負責(zé)。
七、其它事項:甲方提供水電,乙方使用于本工程中的所有建筑材料,必須符合國家強制性標準及行業(yè)標準。
八、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,在全部工程竣工驗收并結(jié)清尾款后失效,本協(xié)議為一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。本協(xié)議如有未盡事宜雙方可協(xié)商解決。
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):
簽訂日期
>建筑工程施工合同11
甲方(買方單位):________________________________________
乙方(出賣單位): ________________________________________
依照《民法典》和其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、公開及誠實信用的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,就甲方的寬城萬達XX所需墻紙樣板房供貨事宜,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱、型號、使用地點、數(shù)量、單價、金額
二、合同價格的說明
1、合同單價為固定綜合包干單位,包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費(人工費、施工損耗、膠粉等輔材費)、管理費、成品保護費、關(guān)稅、利潤等各種費用,售后服務(wù)所需的相關(guān)費用。單價為墻紙上墻后按成品面積實際收方的包干單價。
2、合同單價在合同執(zhí)行過程 中不作調(diào)整:因市場性、政策性變化而引起的任何價格變動,均不影響合同執(zhí)行,并不得調(diào)整合同包干單價。
3、因合同為暫定量,供貨過程 中乙方不得因為供貨數(shù)量與合同不相符而提出任何異議,更不能以此為由調(diào)整單價。
三、墻紙質(zhì)量要求 墻紙鑲貼完畢,甲方以認可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》標準進行驗收。
1、乙方所必須嚴格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號、編號供貨和施工,提供的墻紙應(yīng)為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應(yīng)對花對縫,完成可視面應(yīng)無縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應(yīng)達到優(yōu)良標準。
3、所有墻紙和輔料應(yīng)無異味,甲醛等有毒氣體的含量(或揮發(fā)量)不超過國家相關(guān)標準和規(guī)范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內(nèi)將合同數(shù)量墻紙備貨于施工現(xiàn)場,場地具備安裝條件后 天內(nèi)鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工(若因甲方基礎(chǔ)完工時間推遲而相應(yīng)推遲完工時間)。
五、交貨地點及方式: 寬城萬達XX樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數(shù)量為根據(jù)現(xiàn)場實測的暫估數(shù),乙方在備貨時應(yīng)多于該數(shù)量,保證現(xiàn)場施工面積變化時及時補充供應(yīng)同批號、色號產(chǎn)品。
2、乙方應(yīng)根據(jù)場地大小進行選板鋪裝,確保同一區(qū)域內(nèi)的墻紙無色差、條紋順接自然。
3、各個型號的墻紙視貨源情況而決定各個型號使用量,可選用全部型號,也可選用其中某幾款型號。
七、產(chǎn)品驗收及提出異議期 嚴格按照“貨物技術(shù)要求及規(guī)范”條款進行驗收,對施工過程中發(fā)現(xiàn)的不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無條件更換。
八、產(chǎn)品結(jié)算
1、墻紙鑲貼工程完工,甲方驗收合格后,雙方按墻面面積進行收方,核定墻紙的實際鋪貼面積。
2、根據(jù)收方量進行工程結(jié)算。用收方數(shù)量和合同單價計算結(jié)算金額。結(jié)算金額墻紙的收方數(shù)量215;合同單價。
九、付款方式
1、合同生效后五天內(nèi)支付合同總金額 的 30%作預(yù)付款。
2、壁紙鋪裝錢付全款
十、甲乙雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé)
1.1 甲方應(yīng)在乙方墻紙到貨前完成墻面準備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆),保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協(xié)調(diào)乙方與在場相關(guān)單位的關(guān)系。
1.3 進行施工質(zhì)量監(jiān)督工作,進行墻紙驗收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結(jié)算。
2、乙方職責(zé)
2.1 保證所供墻紙的真實、可靠性,嚴格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工,并確保施工鑲貼質(zhì)量。
2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工,乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監(jiān)督。基層不合格,乙方可拒絕施工,并及時以書面形式報告甲方。乙方墻紙上墻,即視為乙方對基層質(zhì)量檢驗合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔(dān)。
2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗收前的成品保護,乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無償返工;有損壞其它施工項目的成品應(yīng)照價賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線,并做好安全防范措施。
十一、工地現(xiàn)場管理:
1、 本工程施工管理過程中乙方應(yīng)嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例,遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定。并隨時接受主管部門的檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,如達不到安全文明工地標準,甲方即可勒令乙方停工整改,由此造成的損失由乙方負責(zé)。
2.安全施工: 乙方應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全和防火教育,嚴格按安全規(guī)范組織施工,積極采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,全部由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.文明施工:
3.1 乙方應(yīng)嚴格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工,遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定,保證工地達到文明現(xiàn)場標準(乙方工作人員不能酒后進入施工現(xiàn)場、不能在樓內(nèi)大小便,違者將處以每人每次1000元的罰款,罰款直接在工程款中扣除;情節(jié)嚴重者直接驅(qū)逐出現(xiàn)場。)。
3.2 施工期間,乙方應(yīng)及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完場清,工程建設(shè)中每個樓層的多余材料、垃圾必須運輸?shù)降孛?,嚴禁從高空直接向下拋物;以上物品在不需用時應(yīng)按甲方要求及時清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價款中包干考慮,不作任何調(diào)整。
十二、售后服務(wù)
1、乙方對本合同產(chǎn)品按“兩年維修,”的原則為甲方提供服務(wù)。
2、在兩年內(nèi)出現(xiàn)起層、剝落、變色等質(zhì)量問題,乙方修復(fù)或更換,若人為損壞乙方只收取材料費。
十三、違約責(zé)任
1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問題等原因影響到工程效果,乙方無條件在5天內(nèi)更換,更換后仍達不到標準或拒不更換,視為乙方違約。
2、在工程完工前,乙方單方解除合同或中止供貨,視為乙方違約
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
日期:_______________
>建筑工程施工合同12
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
>建筑工程施工合同13
發(fā) 包 人:(以下簡稱甲方)
承 包 人:(以下簡稱乙方)
說明:本合同根據(jù)____省建設(shè)廳推行的《____省建設(shè)工程標準施工合同》編制而成,作為發(fā)包人和承包人的合同簽訂的版本,合同條款須根據(jù)招標文件的要求及承包人的投標文件內(nèi)容適當(dāng)調(diào)整補充;
第一部份 協(xié)議書
一、工程概況
工程名稱:拘留所遷建工程
工程地點:石鼔鎮(zhèn)原知青場
工程規(guī)模及內(nèi)容:辦公樓4層,監(jiān)房2層,高度16.5米,總建筑面積6849.22平方米
結(jié)構(gòu)形式: 框架
工程立項、規(guī)劃批準文件號:高發(fā)改審函【】16號
資金來源:爭取上級支持,不足部分由地方財政配套資金解決
二、工程承包范圍
承包范圍: 施工總承包(包括建筑及安裝工程)
三、合同工期
工程合同工期總?cè)諝v天數(shù):235天。
擬從________年____月____日開始施工,至________年____月____日竣工完成
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:要求達到國家建設(shè)工程質(zhì)量驗收標準 (GB50300-)合格以上。
五、合同價款
合同總價(大寫):(小寫): 7 元。
項目單價:□詳見承包人的投標報價書(招標工程);
詳見經(jīng)確認的工程量清單報價單或施工圖預(yù)算書(非招標工程)。
六、組成合同的文件
組成合同的文件及其優(yōu)先解釋順序與本合同
第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規(guī)定一 致。
七、詞語含義
本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同
第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定實施、完成并 保修合同工程,履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定的時限和方法 支付工程款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項,履行本合同所約定的全部義務(wù)。
十、合同生效
訂立合同時間:________年____月____日
訂立合同地點: 公安局會議室 合同雙方當(dāng)事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后,于 即時 生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
>建筑工程施工合同14
(GF―1999―0201)
合同編號: 字 號
中華人民共和國建設(shè)部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:
資金
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:
五、合同價款
金額(大寫): 元(人民幣)
?。ぃ?元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單 9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
合同訂立時間: 年月 日
合同訂立地點:
>建筑工程施工合同15
建設(shè)單位(以下簡稱甲方):
施工單位(以下簡稱乙方):
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,本著互相合作、緊密配合、分工負責(zé)的原則,就《____市碧園公寓B、C棟玻璃幕墻工程》達成以下條款,以便共同遵守。
第一條:工程范圍、造價數(shù)量、單價、總價
1.1工程范圍:“____市碧園公寓B、C棟”建筑外立面玻璃幕墻工程的內(nèi)容包括:塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕墻、透明玻璃隱框幕墻等的設(shè)計、供料、加工、安裝、竣工驗收資料等。其中:C42、C39、C41、C63、C63a、C64、C53、C54、C72、C65為淺灰色本體鋼化玻璃幕墻,其余為鋼化透明白玻幕墻。
1.2工程單價:(詳見后附報價書之報價明細表)
1.3工程數(shù)量及總價合計:(詳見后附報價書之工程報價總表)
1.4此總價結(jié)算時單價不變,面積按實際完工展開面積結(jié)算,如有設(shè)計變更、工程洽商、材料變化等,價格經(jīng)雙方協(xié)商后以增補協(xié)議形式確定。
1.5本報價中包括玻璃幕墻三性檢測費。
第二條:工程用料
2.1玻璃:幕墻的玻璃采用東莞XX公司產(chǎn)的6厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6透明鋼化白玻,按乙方提供的玻璃樣板確認。
2.2鋁合金型材:均選用佛山XX公司產(chǎn)的6063-5鋁合金型材,鋁型材表面為銀白氧化處理,氧化膜厚度滿足AA15級要求,按乙方提供的樣品確認。
2.3硅酮結(jié)構(gòu)膠及密封膠:選用鄭州XX廠產(chǎn)的'F811硅酮結(jié)構(gòu)膠及F889硅酮耐候密封膠,按乙方提供的樣品確認。
2.4幕墻開啟配件:國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)七字執(zhí)手。
2.5鋼件:國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)235b鋼型材。
第三條:付款方式
3.1鋁合金型材、鋼件進場后____日內(nèi),甲方付給乙方合同總價的30%作為
第一次工程進度款;
3.2鋁合金型材、鋼件安裝基本完成____日內(nèi),甲方付給乙方合同總價的20%;
3.3玻璃安裝基本完成____日內(nèi),甲方付給乙方合同總價的20%;
3.4幕墻安裝完成后,甲方應(yīng)支付給乙方進度款到合同總額的80%;
3.4驗收合格后____日內(nèi),甲方付到結(jié)算總價的97%給乙方,剩余3%從驗收之日起________年保修期滿后,____日內(nèi)一次性付清。
3.5甲方如不按協(xié)議條款支付款項,乙方在約定時間五天內(nèi)向甲方發(fā)出書面通知,甲方收到通知后七天內(nèi)仍不能按時支付工程款,乙方有權(quán)停止施工,甲方承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟損失和違約責(zé)任。
第四條:甲乙雙方責(zé)任
4.1甲方責(zé)任:
4.1.1 提供本工程完整的建筑施工圖和結(jié)構(gòu)施工圖各一套及有關(guān)設(shè)計變更資料;
4.1.2辦理施工許可證;
4.1.3在乙方進場前,清除施工現(xiàn)場內(nèi)影響乙方施工的障礙;
4.1.4組織有關(guān)單位與乙方的協(xié)調(diào)會;
4.1.5組織有關(guān)人員對乙方設(shè)計圖紙進行會審,并進行簽署;
4.1.6組織和配合質(zhì)檢及有關(guān)部門,監(jiān)督檢查工程質(zhì)量,及時簽認分部工程質(zhì)量驗收,辦理設(shè)計變更和其它必要的工程簽證管理工作;工程進行中隱蔽工程或中間工程需驗收時,甲方接通知后48小時未到場驗收,則視為驗收合格;質(zhì)量符合規(guī)定要求,驗收48小時后甲方代表不簽字,視為已批準,乙方可繼續(xù)施工。
4.1.7組織協(xié)調(diào)乙方與土建施工單位的施工配合工作;
4.1.8在乙方遞交工程竣工書面報告后,組織有關(guān)部門進行玻璃幕墻驗收;注:甲方不按條款約定的內(nèi)容和時間完成以上工作,造成工期延誤,工期則相應(yīng)順延。
4.2乙方責(zé)任:
4.2.1對幕墻進行設(shè)計,經(jīng)具有幕墻設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計單位簽準及甲方審核確認后方可使用,保證設(shè)計符合國家有關(guān)規(guī)范要求,對設(shè)計質(zhì)量負責(zé),承擔(dān)因設(shè)計質(zhì)量問題引起的一切后果,并向甲方提交幕墻設(shè)計圖紙及計算書陸套。
4.2.2嚴格按照批準的設(shè)計圖紙施工,服從甲方駐工地代表及工程監(jiān)理的監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,對工程質(zhì)量負責(zé),承擔(dān)因工程質(zhì)量問題引起的一切后果;
4.2.3編制施工組織設(shè)計和工期進度計劃,并經(jīng)甲方審核通過;
4.2.4負責(zé)所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護,保護期間發(fā)生損壞,乙方原因乙方自費修復(fù),非乙方原因損壞,由責(zé)任方負責(zé)修復(fù),或乙方修復(fù)由甲方承擔(dān)追加合同價款;
4.2.5嚴格遵守工地及土建施工單位的有關(guān)管理規(guī)定,確保施工安全及文明施工;
4.2.6作好施工原始記錄,在竣工驗收前整理好工程的所有有關(guān)資料兩套作為竣工資料交給甲方。
4.2.7 提供完整的竣工驗收資料,保證驗收通過,如因乙方資料或其他原因,致使工程未能按時通過驗收,由此造成的甲方損失由乙方承擔(dān)。
第五條:工期
5.1開工日期:甲方提前七天以書面形式通知乙方。
5.2施工總工期:B棟40天,C棟50天,合同簽訂之日開始計算,滿足現(xiàn)場施工腳手架落架的要求。
5.3工期順延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相應(yīng)順延;
5.3.1由于設(shè)計變更、工程量變化,引起施工程序和內(nèi)容變化;
5.3.2一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累計超過八小時;
5.3.3由于戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災(zāi)、水災(zāi)、大雨、暴雨、地震等;
5.3.4甲方不按合同規(guī)定支付工程款;
5.3.5其它非乙方原因的停工;
5.4以上情況發(fā)生后七天內(nèi),乙方就延誤的內(nèi)容和由此發(fā)生的經(jīng)濟支出,向甲方提出書面報告,甲方代表在收到報告后兩天內(nèi)予以確認答復(fù),否則視為同意。
第六條:工程質(zhì)量
6.1工程質(zhì)量等級:確保工程質(zhì)量達到國家規(guī)定的“合格標準”,爭創(chuàng)優(yōu)良工程。
6.2工程驗收按甲方規(guī)定的各項參數(shù)及國內(nèi)現(xiàn)有規(guī)范標準進行。
6.3工程竣工后,乙方向甲方提供質(zhì)量保證書,保證玻璃幕墻的施工符合設(shè)計及計算。
第七條:設(shè)計變更
7.1甲方變更設(shè)計,應(yīng)在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經(jīng)加工或施工的,乙方接通知后應(yīng)立即停止。
7.2由于變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負責(zé)。
第八條:竣工、結(jié)算與保修
8.1工程具備竣工驗收條件后,甲方在接到乙方竣工報告后十天內(nèi),向所屬建設(shè)主管部門提交驗收申請,并組織有關(guān)部門進行驗收;如收到乙方竣工驗收報告十天內(nèi)無正當(dāng)理由不申請驗收,視為竣工驗收報告已被批準,工程即告竣工即可辦理結(jié)算手續(xù);如工程未驗收,而已開始使用,視為已驗收。
8.2工程竣工驗收后,乙方向甲方提交結(jié)算書,甲方收到結(jié)算書后十天內(nèi)審核完畢或提出審核意見。如收到結(jié)算書后十天內(nèi)無正當(dāng)理由不辦理結(jié)算,則認為已接受乙方結(jié)算報告,從
第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。
8.3保修期從竣工驗收合格之日起計算為兩年,按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。
第九條:工程停建或緩建
9.1因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏9?、緩建,使合同不能繼續(xù)履行,雙方應(yīng)簽訂工程停、緩建協(xié)議。
9.2工程停緩建后,乙方應(yīng)妥善做好己完工程和己購材料、設(shè)備、器具的保護及向甲方移交工作,按甲方要求將自有機械設(shè)備、人員撤出現(xiàn)場。甲方應(yīng)為乙方撤離提供必要條件,支付相應(yīng)的經(jīng)濟支出,并按合同約定支付己完工程價款和賠償乙方的相關(guān)損失。
第十條:其它
10.1所有甲乙雙方簽認的函電和有關(guān)的技術(shù)資料均為本合同的附件和組成文件。
10.2履行合同過程中發(fā)生爭議,雙方本著友好態(tài)度協(xié)商解決;協(xié)商不成,經(jīng)雙方同意可申請有關(guān)主管部門調(diào)解;如調(diào)解不成,可向法院起訴。
10.3本合同經(jīng)雙方法人代表或法人授權(quán)代表簽字并加蓋合同章后立即生效,生效后無正當(dāng)理由單方不能棄約,棄約方需賠償對方的一切經(jīng)濟損失。
10.4本合同待工程驗收,工程結(jié)算完成,甲方支付完工程款,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿后有關(guān)保修條款終止。
10.5本合同正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份,副本陸份,雙方各執(zhí)叁份。均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
銀行賬號: 銀行賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
地址: 地址
建筑工程施工合同(匯編15篇)(小工程施工合同協(xié)議書)相關(guān)文章:
相關(guān)熱詞搜索:小工程施工合同書簡單 建筑施工合同范本2017 建設(shè)工程施工合同司法解釋一