下面是范文網(wǎng)小編整理的工程款申請報告17篇 關于工程款申請報告,以供參考。
工程款申請報告1
編號:
工程地點:
工程項目:
工程合約名稱:
工程合約編號:
承包人:
經(jīng)上海錦港房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(發(fā)包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方核對并同意,最終結算工程款如下:
(1)原合同金額:¥元
(2)增減金額:¥元
(3)結算金額:¥元
(4)尚余保修金金額:¥元
(該保修金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)
雙方同意:
1本結算協(xié)議書的簽訂僅意味著原合同價款金額的調整,并不解除承包人按原合同中規(guī)定的所有責任與義務,雙方的一切利益、義務仍以原合同為準,
除非該合同已圓滿履行完畢;
2雙方同意除承包人未能履行合同規(guī)定的責任而發(fā)生保修金扣款(余額不足時業(yè)主保留追索權利)外,從本結算書鑒定之日起,雙方互不向對方提出增減
工程費用要求;
3于年保修期滿,承包人圓滿履行完成保修責任經(jīng)驗收合格后,剩余保修金將按原合同之相關規(guī)定發(fā)還。
雙方在年月日蓋章簽署:
發(fā)包人:承包人:
(蓋章)(蓋章)
法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署
工程款申請報告2
原告:_________________市__________有限公司
法定代表人:_________________職務執(zhí)行董事
地址:_________________市__________區(qū)
被告:______________有限公司
法定代表人:_________________職務董事長
住址:_________________省__________市__________街__________
郵政編碼:_________________
聯(lián)系電話:______________
被告:______________有限公司工程項目部
負責人:_________________項目經(jīng)理
住址:_________________縣__________鄉(xiāng)
訴訟請求
1、判決被告支付工程欠款_____________元;
2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元
3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;
4、訴訟費、律師費用由被告承擔。
事實及理由
由于被告拖欠巨額工程款不付導致原告經(jīng)營極大困難,瀕臨絕境,靠借高利貸周轉,據(jù)此原告依據(jù)《民事訴訟法》第119條規(guī)定提起訴訟,請秉公辦理。
此致
__________市人民法院
原告:_________________市__________有限公司
時間:_________________
工程款申請報告3
甲方:(后附營業(yè)執(zhí)照復印件)
乙方:(后附營業(yè)執(zhí)照復印件)
丙方:(后附身份證復印件)
鑒于:
1、甲方、乙方于 年 月 日簽訂了 項目工程施工合同(以下簡稱 合同),合同編號為 ,合同金額為 元,結算額 元;上述合同工程內容已完成并投入使用(或驗收合格);現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房,并轉讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權辦至丙方名下,同時甲方也同意。
經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議:
一、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以位于 房屋抵付甲方所欠工程款 萬元;
2、抵付方式為雙方互開收據(jù)的方式抵付,價款應與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致,該收據(jù)僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
二、房屋有關狀況:
1、該商品房建筑面積暫定為**平方米,單價*元平方米,房屋總額暫定為**元人民幣。
不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準。
2、房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權的相關稅費及物業(yè)管理費。
以上費用收取種類、額度如有變化,按政府相關文件執(zhí)行。
3、以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記載的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。
三、合同工程結算、付款約定:
1、若乙方結算款扣減甲方已付款額后余額不足房款,其余款項,三方同意簡化三方之間付款程序,由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結算款扣減甲方已付款額后余額多余房款,甲方同意在簽訂合同之日一次性結清剩余工程款給乙方。
四、甲方的協(xié)助
1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產(chǎn)權等事宜,甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在**年**月**日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購得此房,房款交于乙方,丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此合同時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策,該房屋的產(chǎn)權辦理過程中的稅費按國家有關規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補時,三方同意為簡化付款程序,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
七、本協(xié)議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
九、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。
本協(xié)議一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
經(jīng)辦人:
經(jīng)辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
年月日
工程款申請報告4
______年____月____日______承包______裝修總工程。后有把工程的______活分包給口頭合同人______。工程款共計______元人民幣,(大寫______元)。工程已完工后分包人______已接受工程款人民幣______元。還欠工程款______元,(大寫______元)人民幣。
還款期限______年____月____日為準。
利息從本欠條簽訂之日起按______計算。分包人的還款先用于償還利息。如果預期不還口頭合同人有權向______人民法院起訴。
總承包人:
身份證號:
聯(lián)系方式:
合同人:
身份證號:
聯(lián)系方式:
年?月?日
工程款申請報告5
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關工程建設項目管理及費用決算管理的規(guī)定,按照《大方縣縣城城市道路工程建設協(xié)議書》的約定,遵照平等、自愿和誠實信用的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
一、項目概況:
本次工程包含大方縣縣城內5條城市道路建設,分別為城區(qū)1、2、3、4、7號道路,暫定總合同價款約¥________萬元(大寫:萬元)人民幣,其中征地拆遷費用約¥________萬元(大寫:________元)人民幣。
道路全長約6500米,為城市Ⅱ級主干道瀝青混凝土路面,道路寬度及施工要求以設計施工圖為準。
二、項目建設完成時間:
本工程項目于年月日前完成,在年月日前竣工驗收。
三、工程價款決算原則:
本工程項目由大方縣縣城出讓土地獲得者按照所得土地量,價格折合80萬畝進行投資建設,其工程價款依據(jù)按照《貴州省建筑工程計價定額(________版)》及現(xiàn)行貴州省有關調整文件,由甲方按照經(jīng)審查合格的施工圖及工程預算報縣審計局評審后作為結算價格。
工程竣工驗收合格后,乙方在2個月內完善有關工程結算資料,在所建城市道路范圍內的所有發(fā)生的工程費用經(jīng)審計部門審計后,按照審計報告確認數(shù)予以認可。
四、工程費用支付方式:
所建道路范圍內征地拆遷費、設計費、監(jiān)理費、項目管理費用由乙方先行支付給甲方,待工程完工后計入工程總造價。
實際建設投資部分,甲方將根據(jù)審計結果送縣財政局予以支付。
五、其他
本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方另行協(xié)商解決。
六、協(xié)議生效
本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
協(xié)議訂立時間:年月日
協(xié)議訂立地點:
甲方:(公章)乙方:(公章)
法定代表人:法定代表人:
或委托代理人:或委托代理人:
地址:地址:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
年月日年月日
工程款申請報告6
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:___________
__________公司(以下簡稱乙方)
住所:__________
鑒于:
_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:________),建設工程總價款為:_________萬元整人民幣。該項目已于_______年____月____日竣工,已經(jīng)甲方、乙方及____方驗收,并于________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《________工程結算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協(xié)議的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協(xié)議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協(xié)議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協(xié)議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條 強制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據(jù)有關法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向_________公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和_______公證處提供有關證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向_________公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向_________公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4、甲方有權依據(jù)_________公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向_________公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執(zhí)行申請》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在_________公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內容:___________________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協(xié)議意向后即向_________公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應按本協(xié)議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協(xié)議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續(xù),并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及_________公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
_________公證處聯(lián)系地址:
地址:_____________________
郵編:___________ 電話:_____________
承辦公證員:_______________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,應及時告知給對方和_______公證處,如沒有及時履行告知的義務而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方,并須在不可抗力發(fā)生后xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。
3、發(fā)生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條 保密
除中國有關法律法規(guī)、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達成書面協(xié)議外,未經(jīng)另一方同意,本協(xié)議任何一方在上述交易完成前,不得將本協(xié)議的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協(xié)議自________公證處公證后生效,并賦予強制執(zhí)行效力。
2、本協(xié)議未盡事宜,由雙方通過友好協(xié)商方式解決,另行簽訂補充協(xié)議,并經(jīng)公證處公證。
3、本協(xié)議正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,一份留存于_______公證處備案。
甲方:______
法定代表人或授權代表:______
乙方:______
法定代表人或授權代表:______
________年___月___日
于____________(地方)
工程款申請報告7
_______________自治縣人民法院
執(zhí)行裁定書
(______)_____執(zhí)字第30號
申請執(zhí)行人:______________,男,1978年10月19日生,漢族,小學文化,農(nóng)民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮(zhèn)__________村__________31號。身份證號碼:__________________
被執(zhí)行人:______________,男,1963年6月8日生,漢族,高中文化,__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經(jīng)理,重慶市江北縣人,住云南省保山市__________鎮(zhèn)_______________416號。
被執(zhí)行人:_________________市__________建筑工程有限責任公司,所在地:_________________云南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。
本院依據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執(zhí)行人償還申請執(zhí)行人_______________鋼材款150399.00元,但被執(zhí)行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(施行)》第32條的規(guī)定,裁定如下:_________________
凍結、劃撥被執(zhí)行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款150399.00元。
本裁定送達后即發(fā)生法律效力。
執(zhí)行員:______________
執(zhí)行員:______________
執(zhí)行員:______________
_____年_____月_____日
書記員:______________
工程款申請報告8
答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機械廠。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________廠長。
被答辯人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________總經(jīng)理。
答辯人現(xiàn)就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據(jù)一和被告的證據(jù)一)。合同規(guī)定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,由被告按約加工,原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,經(jīng)被告加工后,于_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時,原告辦理了驗收手續(xù)并收妥入庫(見被告的證據(jù)二),但原告并無即時向被告支付加工款。20日后,原告卻口頭通知被告,說明發(fā)現(xiàn)被告加工的零件全部不合格,要求被告按協(xié)議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。
被告本著友好協(xié)商的態(tài)度,曾要求原告提供不合格成品的檢驗數(shù)據(jù)和相應的分析報告(見被告的證據(jù)三),如果確系被告過錯造成的,被告愿意按照合同規(guī)定進行賠償,但原告至今未有提供。據(jù)此,被告認為原告起訴要求被告賠償?shù)睦頁?jù)不足,請求法院依法予以駁回其訴訟請求。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
答辯人:_________________市__________機械廠
________年__________月__________日
工程款申請報告9
甲方:
乙方:
丙方:
甲方、乙方于**年**月**日簽訂了**項目工程施工合同(以下簡稱合同),合同編號為,合同金額為**元,結算額**元;該合同工程內容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款**元; 經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協(xié)議:
一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關約定
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方,三方均同意在此合同基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
2、該商品房位于**市**區(qū)路號**室,建筑面積為**平方米,單價*元/平方米,房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房買賣合同》;
3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協(xié)議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;
2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發(fā)票,甲方給丙方開具商品房收款收據(jù)(購房發(fā)票事宜在購房合同中約定)。
3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按支付給乙方。
三、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人: 經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
年 月 日
工程款申請報告10
甲方:_________
乙方:_________
應業(yè)主的申請,我方愿就業(yè)主履行主合同約定的工程款支付義務以保證的方式向貴方提供如下?lián)#?/p>
一、保證的范圍及保證金額
我方的保證范圍是主合同約定的工程款。本保函所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質量保修金以外的合同價款。我方保證的金額是主合同約定的工程款的_______%,數(shù)額最高不超過人民幣_______元。
二、保證的方式及保證期間
我方保證的方式為:連帶責任保證。我方保證的期間為:_______自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后_______日內。貴方與業(yè)主協(xié)議變更工程款支付日期的,經(jīng)我方書面同意后,保證期間按照變更后的支付日期做相應調整。
三、承擔保證責任的形式
我方承擔保證責任的形式是代為支付。業(yè)主未按主合同約定向貴方支付工程款的,由我方在保證金額內代為支付。
四、代償?shù)陌才?/p>
貴方要求我方承擔保證責任的,應向我方發(fā)出書面索賠通知及業(yè)主未支付主合同約定工程款的證明材料。索賠通知應寫明要求索賠的金額,支付款項應到達的帳號。在出現(xiàn)貴方與業(yè)主因工程質量發(fā)生爭議,業(yè)主拒絕向貴方支付工程款的情形時,貴方要求我方履行保證責任代為支付的,還需提供項目總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位或符合相應條件要求的工程質量檢測機構出具的質量說明材料。我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料后,在_______工作日內進行核定后按照本保函的承諾承擔保證責任。
五、保證責任的解除
1、在本保函承諾的保證期間內,貴方未書面向我方主張保證責任的,自保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。
2、業(yè)主按主合同約定履行了工程款的全部支付義務的,自本保函承諾的保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。
3、我方按照本保函向貴方履行保證責任所支付金額達到本保函金額時,自我方向貴方支付之日起,保證責任即解除。
4、按照法律法規(guī)的規(guī)定或出現(xiàn)應解除我方保證責任的其它情形的,我方在本保函項下的保證責任亦解除。我方解除保證責任后,貴方應自我方保證責任解除之日起_______個工作日內,將本保函原件返還我方。
六、免責條款
1、因貴方違約致使業(yè)主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。
2、依照法律法規(guī)的規(guī)定或貴方與業(yè)主的另行約定,免除業(yè)主部分或全部義務的,我方亦免除其相應的保證責任。
3、貴方與業(yè)主協(xié)議變更主合同的,如加重業(yè)主責任致使我方保證責任加重的,需征得我方書面同意,否則我方不再承擔因此而加重部分的保證責任。
4、因不可抗力造成業(yè)主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。
七、爭議的解決
因本保函發(fā)生的糾紛,由貴我雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為_______法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人簽字或加蓋公章并交付貴方之日起生效。
甲方:_________
乙方:_________
_________年____月____日
工程款申請報告11
房屋抵償工程款協(xié)議書
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現(xiàn);
3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權上的爭議,現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權證;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權證。
五、物業(yè)管理費用:
1.如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書簽訂后12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業(yè)管理費用;
2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業(yè)主應按有關規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù),包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發(fā)票,提供相關資料,辦理房地產(chǎn)權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負擔辦理房地產(chǎn)權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產(chǎn)權證辦理至乙方名下;
2.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協(xié)議;
3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續(xù)。甲方應根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應一切手續(xù)(包括但不限于預購登記、辦理房地產(chǎn)權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程款申請報告12
欠款人(甲方):_________________,法人或者自然人身份證號碼(附身份證復印件),聯(lián)系地址,手機。
2.施工方(乙方):_________________
3.工程項目:_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元?,F(xiàn)上述工程已于年月日完工,經(jīng)甲方驗收合格,已投入使用,沒有其他工程質量糾紛,施工方?jīng)]有工程延期等一切違約事實。
4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩余款項,支付方式如下:_________________
1)年月日前支付(大寫)元
2)年月日前支付(大寫)元
3)年月日前支付(大寫)元
6.收款銀行賬號:_________________
如甲方延遲支付的,按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金,直至甲方支付完成為止。
如甲方違約支付,乙方可以在乙方所在地提起訴訟。
欠款人(簽名及加按手印):_________________
立據(jù)日期:_________________
連帶保證人(簽名及加按手印):_________________
簽名日期:_________________
工程款申請報告13
(______)_____執(zhí)字第30號
申請執(zhí)行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,小學文化,農(nóng)民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮(zhèn)__________村__________31號。身份證號碼:__________________
被執(zhí)行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,高中文化,__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經(jīng)理,重慶市江北縣人,住云南省保山市__________鎮(zhèn)_______________416號。
被執(zhí)行人:_________________市__________建筑工程有限責任公司,所在地:云南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。
本院依據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執(zhí)行人償還申請執(zhí)行人_______________鋼材款___________元,但被執(zhí)行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(施行)》第32條的規(guī)定,裁定如下:_________________
凍結、劃撥被執(zhí)行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款____________元。
本裁定送達后即發(fā)生法律效力。
執(zhí)行員:______________
執(zhí)行員:______________
執(zhí)行員:______________
_____年_____月_____日
書記員:______________
工程款申請報告14
1.欠款人(甲方):_________________,身份證號碼(附身份證復印件),聯(lián)系地址,手機。
2.施工方(乙方):_________________
3.工程項目:_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元?,F(xiàn)上述工程已于年月日完工,經(jīng)甲方驗收合格,已投入使用。
4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩余款項,支付方式如下:_________________
工程款申請報告15
協(xié) 議 書
甲方:(公司)
乙方:(承租人)
丙方:(出租人)
甲方經(jīng)營裝修工程,長期與乙方合作,但因資金周轉困難,拖欠乙方工程款項一直不能及時償還。乙方長期在外租賃房屋,現(xiàn)急需資金購買住房一套。為此,乙方與甲、丙共同商討上述事宜,經(jīng)甲、乙、丙三方經(jīng)共同協(xié)商,達成如下協(xié)議:
1、丙方自愿將位于 單元 層 號,建筑面積 平米,房屋一套出售給乙方,房屋價格為每平米 元,房屋總價人民幣(大寫) 元。
2、甲方拖欠乙方工程款共計人民幣 元,有結算憑證為據(jù)。乙方自愿將甲方的工程欠款 元的債權轉讓于丙方,用以折抵乙方購買丙方上述房屋的購房款,剩余購房款 元,由乙方于 年 月 日前支付給丙方。本合同簽訂后,甲、乙雙方上述工程債權、債務消滅,本合同簽訂后 日內丙方將該房屋過戶給乙方,過戶后乙方向丙方支付剩余購房款 元。
3、丙方保證上述房屋的產(chǎn)權只歸其本人所有,在乙、丙簽訂此合同 年內,乙方不得出售該房屋,若因急需要資金周轉需要出售該房屋,丙方享有優(yōu)先購買權,本合同簽訂后兩年內,若丙方愿回購該房屋,須按本合同約定房屋總價一次性支付給乙方。若乙方己裝修該房屋,丙方還應向乙方支付相應的裝修款,待上述款項支付完成后,由丙方辦理過戶登記,乙方給予配合。若在上述條款規(guī)定兩年內,丙方未回購該房屋,乙方便可任意處分該房屋,丙方不得干涉。
4、本合同簽訂后,由丙方給乙方辦理房屋過戶手續(xù),且不得向乙方索要其它任何款項,否則構成違約,須按本協(xié)議書第8條之約定向乙方承擔違約責任。辦理過戶手續(xù)后,乙方支付剩余房款,同時丙方須將此房屋的購房合同、水、電、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方,此時房屋完成交付。
5、甲方向丙方支付欠款的時間、方式等具體內容由甲、丙雙方另行約定,雙方合同履約與否并不影響乙方對上述房屋的所有權,丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購買合同,或借故向乙方索要其它任何款項。
6、合同簽訂后,乙方為居住使用上述房屋,可對房屋進行裝修改造,但不得損害房屋承重部位。
7、合同簽訂后,由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購買上述房屋購房款 元的收款憑證,甲方與乙方的欠據(jù)即失效(原結算憑證由乙方留存),甲方可不再向乙方返還上述款項,甲丙之間的還款、違約責任等事宜由甲、丙雙方另行商定,乙方不再參與,丙方也不得以此為由解除購買合同。
8、本合同簽訂后兩年內,丙方不得以任何理由無故解除購房合同,若丙方無故違反合同或終止解除合同需向乙方返還全部購房款及乙方的裝修款項等,并向乙支付房屋總價 %的違約金。
9、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購房合同,由雙方各自承擔相應的責任。
10、本合同一式三份,未盡事宜可協(xié)商補充,甲乙丙三方各執(zhí)一份,簽訂之日起生效。
甲方:(蓋章)
年 月 日
乙方:(簽字)
年 月 日
丙方:(簽字)
年 月 日
工程款申請報告16
甲方:___________
乙方:_____________
經(jīng)雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款_____________元,現(xiàn)乙方申請將該筆款項轉給甲方,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為______________,身份證號_______________,若產(chǎn)生一切責任由________方承擔。
2、該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù),請財務部門審核。
該筆費用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。
甲方:____________
_______年______月____日
乙方:____________
_______年______月____日
工程款申請報告17
____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________ 住所:________________________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
鑒于:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已于________年________月________日竣工,已經(jīng)甲方、乙方及________方驗收,并于________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《____________工程結算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協(xié)議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協(xié)議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條 強制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據(jù)有關法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4、甲方有權依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執(zhí)行申請》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應按本協(xié)議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協(xié)議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續(xù),并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.
北京市公證處聯(lián)系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方,并須在不可抗力發(fā)生后________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。
3、發(fā)生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條 保密
除中國有關法律法規(guī)、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達成書面協(xié)議外,未經(jīng)另一方同意,本協(xié)議任何一方在上述交易完成前,不得將本協(xié)議的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協(xié)議自_____市公證處公證后生效,并賦予強制執(zhí)行效力。
2、本協(xié)議未盡事宜,由雙方通過友好協(xié)商方式解決,另行簽訂補充協(xié)議,并經(jīng)公證處公證。
3、本協(xié)議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于_______市公證處備案。
甲方:____________公司(印章) 乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:______(簽字) 法定代表人或授權代表:____(簽字)
________年________月________日 ________年________月________日
工程款申請報告17篇 關于工程款申請報告相關文章:
★ 監(jiān)理工程師辭職報告6篇(工程監(jiān)理辭職報告范文)