下面是范文網(wǎng)小編收集的工程進(jìn)度催告函17篇 施工進(jìn)度催促函，供大家賞析。
工程進(jìn)度催告函1
xx區(qū)人民政府仁和街道辦事處催辦函
太茂盛源水泥有限公司：
貴公司的日產(chǎn)2500噸回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線設(shè)備設(shè)施處置工程已于20xx年初開工。根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院令第393號《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第二條、第十一條;xx市政府令第227號《杭州市房屋拆除施工安全管理辦法》第十二條;《xx區(qū)房屋拆除施工安全管理辦法》余政辦〔20xx〕311號第十二條的相關(guān)規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在房屋拆除工程開工15日前，向區(qū)房屋拆遷主管部門辦理相關(guān)手續(xù)并進(jìn)行備案。經(jīng)我街道了解貴公司至今未向有關(guān)主管部門備案，請貴公司收函后立即向xx區(qū)住建局辦理備案手續(xù)，在備案等相關(guān)手續(xù)未完成前立即停止工程施工。
xx市余xx人民政府仁和街道辦事處
20xx年x月x日
工程進(jìn)度催告函2
中央空調(diào)設(shè)備有限公司：
根據(jù)現(xiàn)場土建工程施工進(jìn)度情況，商貿(mào)城一層已于x年8月1日完全具備暖通工程施工條件，但貴司在進(jìn)場施工后相關(guān)的資質(zhì)申報、工程安裝報驗、報批等資料手續(xù)仍未完善，為避免在后期工程安裝過程中造成不必要的停工整改和總包單位、監(jiān)理單位給予的處罰，請貴司盡快完善相關(guān)報審、報驗手續(xù)。
同時，我司于x年7月28日發(fā)出工程開工通知書后，由于前期貴司施工隊原因遲遲未能進(jìn)場，導(dǎo)致目前暖通工程整體安裝進(jìn)度嚴(yán)重滯后，現(xiàn)我司要求你施工隊倒排進(jìn)度計劃，每周上報工程進(jìn)度計劃表，增加施工人員，加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量、安全管理，加快工程進(jìn)度，商貿(mào)城一層暖通施工務(wù)必在x年9月20日前完成安裝工作，若在該期限內(nèi)未能完成作業(yè)每延誤一天給予壹萬元經(jīng)濟(jì)處罰，該罰金將從合同總價中直接扣除，我司將每日、每周對施工進(jìn)行實時跟蹤督促檢查，確保工程按時完成。
由于貴司在x年8月13日風(fēng)管材料進(jìn)場后未進(jìn)行報驗，擅自將安裝材料進(jìn)場，在此明確施工規(guī)范：一、現(xiàn)場所有材料、配件進(jìn)場須向監(jiān)理、建設(shè)單位報驗，在驗收合格的情況下方可進(jìn)場制作、安裝。并且該批次實際采購的風(fēng)管板材與雙方簽訂合同時約定的樣品材料不一致，導(dǎo)致該批次材料清理出場的事件，我司重申：在暖通工程中所使用的任何批次材料必須滿足國家規(guī)范要求，
風(fēng)管材料必須與雙方約定的樣品材質(zhì)相符，
如若進(jìn)場材料與樣品不一致或不滿足國家規(guī)范要求的，我司將責(zé)令清退出場，
因此造成的一切損失均由你單位全部承擔(dān)，
且我司保留追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任的權(quán)利，望貴司能信守承諾、誠信共贏。
特此函告。
滁州市義烏商貿(mào)城有限公司
x年8月31日
工程進(jìn)度催告函3
×房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司：
本所律師受××(以下簡稱“委托人”)委托，就貴公司與委托人于××年××月××日簽訂的《商品房預(yù)售合同》(以下簡稱“合同”)履行情況一事，鄭重致函貴公司：
一、貴公司與委托人簽訂的合同為無效合同，委托人有權(quán)請求貴公司承擔(dān)賠償責(zé)任。 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[]7號)第二條規(guī)定：“出賣人未取得商品房預(yù)售許可證明，與買受人訂立的商品房預(yù)售合同，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定無效。”而貴公司至今尚未取得商品房預(yù)售許可證明，因此貴公司與委托人于××年××月××日簽訂的《商品房預(yù)售合同》顯然屬無效合同。根據(jù)上述解釋第九條規(guī)定：“出賣人訂立商品房買賣合同時，具有下列情形之一，導(dǎo)致合同無效或者被撤銷、解除的，買受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以請求出賣人承擔(dān)不超過已付購房款一倍的賠償責(zé)任：(一)故意隱瞞沒有取得商品房預(yù)售許可證明的事實或者提供虛假商品房預(yù)售許可證明„„”委托人可向人民法院主張合同無效，可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以請求貴公司承擔(dān)不超過已付購房款一倍的賠償責(zé)任。
二、 即使委托人不主張合同無效，貴公司也未按合同約定履行 義務(wù)，構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任合同第七條“交付期限”約定：“出賣人(即貴公司)應(yīng)當(dāng)在××年××月××日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定將驗收合格的該商品房交付買受人使用。”第十條有關(guān)“交接”約定：“商品房達(dá)到交付使用條件后，出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。”但時至今日，距合同約定的交付期限已有一年之久，委托人尚未收到任何貴公司通知其辦理商品房交付手續(xù)的書面材料。貴公司未按合同約定日期交房，應(yīng)承擔(dān)逾期交房的違約責(zé)任。 合同第八條有關(guān)“出賣人逾期交房的違約責(zé)任”約定：“逾期超過60日后，買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的，出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起40天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的2%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自本合同第七條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付日止，出賣人按日向買受人支付已交房價款萬分之二的違約金。”根據(jù)上述約定，委托人在貴公司逾期交房超過60日后，可選擇解除合同或繼續(xù)履行，貴公司應(yīng)向委托人承擔(dān)違約責(zé)任，支付逾期交房的違約金。
據(jù)委托人口頭陳述，貴公司并不否認(rèn)應(yīng)承擔(dān)逾期交房的違約責(zé)任。但本律師認(rèn)為，貴公司計算違約金的方法不符合合同約定。因為：
1、計算違約金應(yīng)依據(jù)的期限錯誤 合同明確約定計算違約金的期限為“自本合同第七條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付日止”，而截止x年12月31日，委托人也未收到貴公司任何通知辦理交付手續(xù)的書面材料，更未實際交付，顯然貴公司將違約金計算至x年6月30日沒有任何依據(jù)，至少應(yīng)計算至x年12月31日。
2、計算違約金應(yīng)依據(jù)的價款錯誤 合同明確約定“出賣人按日向買受人支付已交房價款萬分之二的違約金。”顯然，計算違約金所依據(jù)的價款為“已交房價款”。根據(jù)貴公司為委托人出具的房款收據(jù)，委托人分別于20××年××月××日、20××年××月××日、20××年××月××日向貴公司交房款××元、××元、××元，因此，計算貴公司應(yīng)向委托人支付的違約金時應(yīng)按委托已交房款的不同時間段分段計算，不能僅以第一次房款××元作為計算的依據(jù)。
二、委托人不存在違約情況，不應(yīng)向貴公司支付所謂的滯納金 根據(jù)委托人陳述，貴公司要求其支付遲延付款的滯納金，分別為 ××元、××元和××元，共計××元。本所律師認(rèn)為，貴公司要求委托人支付滯納金沒有任何法律和事實依據(jù)。
1、根據(jù)銀行規(guī)定提高首付比例后補(bǔ)交的房款不應(yīng)要求委托人支付滯納金。 合同第三條“計價方式與付款”與第四條“付款方式及期限” 約定：“合同項下的商品房總價為人民幣××元，付款方式為銀行按揭，首付30%，剩余70%作銀行按揭。”合同第六條約定：“本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第四條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額。”委托人根據(jù)合同約定如期交付了合同首付款，不存在到 期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額，也就是說，不存在逾期應(yīng)付款。
××年，情勢變更，委托人根據(jù)銀行為保障自住、抑制投機(jī)而采取的多套房房貸提高首付比例政策又補(bǔ)交了兩期房款，委托人均在貴公司通知后、在知道和應(yīng)當(dāng)知道需補(bǔ)交房款后及時交清房款，也并不存在逾期付款的情形。因此，貴公司請求委托人承擔(dān)補(bǔ)交房款的180××元和××元的滯納金沒有任何依據(jù)。
2、貴公司不能要求委托人承擔(dān)委托人對銀行可能會承擔(dān)的違約責(zé)任 銀行按揭也就是購房抵押貸款，是購房者以所購房屋之產(chǎn)權(quán)作為抵押，由銀行先行支付房款給開發(fā)商，以后購房者按月向銀行分期支付貸款本息。因此，委托人向貴公司支付首付款后，將不再對貴公司承擔(dān)支付房款的義務(wù)，取而代之的是與銀行之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，如委托人不能如其支付貸款本息，將依據(jù)貸款合同約定對銀行承擔(dān)違約責(zé)任?，F(xiàn)貴公司要求委托人支付委托人向銀行貸款部分的滯納金(××元)，顯然主體不適格。
根據(jù)以上分析，本所律師認(rèn)為，委托人現(xiàn)在有幾下選擇：
(1)主張合同無效，請求返還已付購房款及利息，請求貴公司承擔(dān)不超過已付購房款一倍的賠償責(zé)任;
(2)要求解除合同，同樣可以請求貴公司承擔(dān)逾期交房的違約責(zé)任是。
(3)本著友好合作的態(tài)度，放棄主張合同無效的權(quán)利，在貴公司承擔(dān)逾期交房的違約責(zé)任后繼續(xù)履行合同。 本律師誠望貴公司能夠重視此事，并采取積極合作態(tài)度，立即認(rèn)真履行房屋交付義務(wù)，承擔(dān)違約責(zé)任，放棄不合理的要求。我們也希望貴公司能通過協(xié)商方式與委托人解決此事。如果貴公司不主動采取協(xié)商的態(tài)度或仍借故拖延，拒絕履行合同義務(wù)，不交付房屋，不承擔(dān)違約責(zé)任，還向委托人提出不合理要求，委托人將通過訴訟方式解決此事，通過法律途徑保護(hù)委托人的合法權(quán)益。希望貴公司在收到本函后的三個工作日內(nèi)給予答復(fù)，并就有關(guān)事項作出明確答復(fù)。
××律師事務(wù)所
律師：××
××年××月××日
工程進(jìn)度催告函4
尊敬的家長：
暑假即將來臨，為幫助孩子“安全、愉快”地度過長達(dá)兩個月的假期，我們特印發(fā)《致家長的一封信》，希望得到您的支持與配合，共同幫助孩子們度過一個有意義的假期生活。
家長同志，孩子是您的一切，關(guān)注孩子的安全，是我們共同的情感。為了切實維護(hù)孩子們的人身安全和身心健康，接上級文件精神，特對孩子在假期里的安全問題提出以下要求：
1、嚴(yán)禁未滿12周歲以下學(xué)生騎自行車。
2、嚴(yán)禁未經(jīng)家長同意擅自外出游泳;嚴(yán)禁到深水區(qū)域或不熟悉的水域游泳;
3、夏季天氣炎熱，飲食切忌暴飲暴食，切忌食用發(fā)霉、發(fā)酸、變餿、變質(zhì)、過期的事物，以防食物中毒;暑假正值汛期，要注意防汛。
4、出行注意交通安全，遵守交通規(guī)則。
5、嚴(yán)禁學(xué)生到營業(yè)性的網(wǎng)吧、電子游戲室等社會場所，不與陌生人或社會閑雜人員接觸;
6、嚴(yán)禁學(xué)生玩火、玩電;遇到雷雨天氣，請拔掉插頭，關(guān)上電源，避免雷擊;遇到火災(zāi)等緊急情況，不要慌亂，學(xué)會使用正確的逃生或自救方法。
7、在我國，毒情死灰復(fù)燃，迅速蔓延，吸毒人員呈現(xiàn)上升趨勢。令人震驚的是在中國吸毒人員中，青少年兒童已占74%，其中16歲以下的超過1萬人!加強(qiáng)青少年兒童毒品預(yù)防教育迫在眉睫。為此，家長要教育子女遠(yuǎn)離毒品。
8、遇到各種緊急情況，請正確撥打以下電話：匪警：110 火警：119 急救：120 交通事故：122
9、暑假從7月7日---8月31日，9月1日開學(xué)。兩次返校分別是7月25日、8月12日(7：30-9：30)，主要是檢查作業(yè)和除草(三至六年級帶好小車和除草用具)，強(qiáng)調(diào)安全問題，請你督促學(xué)生準(zhǔn)時返校，如有特殊情況，家長要和班主任聯(lián)系，不能捎假、寫假條(防止個別學(xué)生借返校機(jī)會外出玩耍而發(fā)生意外)。
最后，希望家長積極支持和配合學(xué)校要求，有效督促孩子嚴(yán)格遵守各項安全規(guī)定，共同構(gòu)筑起保護(hù)學(xué)生人身安全的“防護(hù)墻”。和孩子們共同度過一個愉快而有意義的假期。并對學(xué)校的建設(shè)提出寶貴意見和建議。
祝工作順利，萬事如意，心想事成!
工程進(jìn)度催告函5
親愛的媽媽：
媽媽，記得那次我去科技館，得知了在暑假我們科技館優(yōu)秀的小小科技輔導(dǎo)和一部分科技輔導(dǎo)員去上?？萍拣^參觀的消息后，我懷著又激動又興奮的心情告訴你，我原以為你會很高興，而且也會同意我的請求。但是你當(dāng)時卻冷漠又生硬的語氣對我說：“算了吧，上海和西寧離得太遠(yuǎn)了，還要做火車或飛機(jī)，爸爸媽媽又不在身邊，我們不放心”這短短的一句話卻如同一個晴天霹靂，當(dāng)時我都快要哭出來了，這可是我用自己的汗水換來的機(jī)會啊!有許多人想有這種機(jī)會都沒有啊!為什么不讓我去呢!這是一個學(xué)習(xí)、鍛煉自我的好機(jī)會呀!
我知道您是怕我第一次獨自出遠(yuǎn)門不安全，但是我已經(jīng)長大了，有自我保護(hù)能力了，而且和我一起去的還有科技館的哥哥姐姐、叔叔阿姨們，我們?nèi)滋炀突貋砹耍粫惺裁次ｋU的。
我通過這次經(jīng)歷，會變得成熟很多，也會學(xué)到很多。所以媽媽我希望你能答應(yīng)我的請求。
祝您：身體健康，工作順利
您的兒子：
工程進(jìn)度催告函6
創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市，提高城市現(xiàn)代管理水平與服務(wù)能力，對于提升城市品位，建設(shè)富美陽江，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。
創(chuàng)衛(wèi)是一項系統(tǒng)工程，有許多涉及到方方面面的硬指標(biāo)。比如，要求學(xué)生健康知識知曉率和健康行為形成率大于或等于80%;14歲以下兒童蛔蟲感染率小于或等于3%;居民健康行為形成率大于或等于70%。主要街道兩側(cè)建筑物整潔美觀，無亂張貼、亂涂寫、亂設(shè)攤點現(xiàn)象，廣告、牌匾設(shè)置規(guī)范，居民樓房陽臺屋頂無亂掛衣物現(xiàn)象。沿街單位“門前三包”等責(zé)任制度落實，車輛停放整齊。
廢物箱等垃圾收集容器配置齊全，無亂扔亂吐現(xiàn)象。城區(qū)無衛(wèi)生死角，無亂搭建和垃圾渣土暴露。市區(qū)河道水面清潔，無漂浮垃圾;岸坡整潔，無垃圾雜物。
城中村及城鄉(xiāng)結(jié)合部，無亂搭亂建、亂堆亂擺、亂停亂放等現(xiàn)象。通過綜合防制，鼠、蚊、蠅、蟑螂等病媒生物得到有效控制。社區(qū)和單位環(huán)衛(wèi)設(shè)施完善，垃圾日產(chǎn)日清，公共廁所符合衛(wèi)生要求，衛(wèi)生狀況良好。無違規(guī)飼養(yǎng)畜禽,飼養(yǎng)寵物和鳥類能嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行免疫接種，糞便不污染環(huán)境等。
我市啟動創(chuàng)衛(wèi)工作以來，經(jīng)過一段時間的共同努力，城市衛(wèi)生上了一個新的臺階，市容市貌與環(huán)境質(zhì)量有了很大的改觀。但是，我們也要清醒地認(rèn)識到，我市創(chuàng)衛(wèi)工作還存在著不少“短板”。主要是城市公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，垃圾處理、污水處理、公廁等與創(chuàng)衛(wèi)指標(biāo)要求還有差距;城中村和城鄉(xiāng)結(jié)合部尚未實現(xiàn)公共服務(wù)及公共設(shè)施的全覆蓋;小街小巷無論是設(shè)施還是管理仍較薄弱;農(nóng)貿(mào)市場問題較多， “六小”行業(yè)設(shè)施不完善，管理未完全到位;亂扔亂吐現(xiàn)象依然存在，市民素質(zhì)還需進(jìn)一步提高;環(huán)境綜合整治力度還有待加強(qiáng)，城市管理的長效機(jī)制尚未建立起來，臟亂差現(xiàn)象反彈壓力大。
創(chuàng)衛(wèi)事關(guān)人民群眾的切身利益。 經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，市民對市容環(huán)境衛(wèi)生的要求日益增強(qiáng)，追求富裕生活和優(yōu)美環(huán)境成為大家的熱切期盼。市民是創(chuàng)衛(wèi)的受益者和實踐者，每個市民都要牢固樹立熱愛陽江、建設(shè)陽江的思想，把創(chuàng)衛(wèi)工作當(dāng)作份內(nèi)的事，以主人翁姿態(tài)投入到常態(tài)的創(chuàng)衛(wèi)活動中去。每個市民首先要積極完成自身的創(chuàng)衛(wèi)任務(wù)，自覺形成良好的生活習(xí)慣，堅持從自身做起，從身邊的小事做起，堅決做到不隨地吐痰，不亂扔紙屑、果皮，愛護(hù)公共環(huán)境衛(wèi)生，爭當(dāng)文明衛(wèi)生市民。
當(dāng)然，創(chuàng)衛(wèi)工作從降低城市管理成本來說，還要著力在常態(tài)治理上下功夫。正所謂“三分建設(shè)七分管理”，管理比建設(shè)更重要。城市管理的核心是規(guī)范和嚴(yán)格，實施管理要有法治思維，堅持通過科學(xué)的、強(qiáng)有力的制度來約束和規(guī)范人們的行為。
此外，城市管理要善于借助現(xiàn)代科技手段，運用大數(shù)據(jù)和云計算，加強(qiáng)數(shù)據(jù)采集和信息分析，建立分工明確、協(xié)同高效的指揮系統(tǒng)，搭建城市綜合信息服務(wù)平臺，推動城市管理網(wǎng)格化、智能化，提升城市運行效率和管理服務(wù)水平。
我們相信，只要全市上下堅定信心，振奮精神，齊抓共管，扎實工作，創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市的目標(biāo)一定能夠?qū)崿F(xiàn)，陽江的城市形象一定會有一個嶄新的變化!
工程進(jìn)度催告函7
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
首先我對4月8日分公司辦公例會上的沖動之舉，向陳經(jīng)理和在座的各位管理人員表示歉意歉。
這幾天，總是在為自己的沖動行為懊惱不已。充分暴露出自己的任性、不成熟、不理智的錯誤特點。遇事不夠冷靜，體現(xiàn)出沒有一份踏實、穩(wěn)妥的工作心態(tài)，對于自己工作上出現(xiàn)的一些問題，不能夠正確地面對，以至于產(chǎn)生了煩躁情緒。尤其是領(lǐng)導(dǎo)對我的關(guān)懷和幫助使我感到溫暖的同時，也慢慢開始放松了對自己的要求，反而認(rèn)為自己已經(jīng)做得很好了。因此，這次發(fā)生的事使我不僅感到是自己的恥辱，更為重要的是我感到對不起領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，愧對領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心。讓陳經(jīng)理失望了!請接受我對您真誠的道歉。
此外，我也看到了這件事的惡劣影響，作為一名管理人員，如果在工作中，大家都像我一樣，那怎么能把工作落實好、做好?同時，如果在我們這個集體中形成了這種目無組織紀(jì)律觀念，不良風(fēng)氣表現(xiàn)，我們工作的提高將無從談起。因此，這件事的后果是嚴(yán)重的，影響是惡劣的。
此致!
敬禮
日期
工程進(jìn)度催告函8
(對方公司名稱) (對方老板姓) 總(或職務(wù)名);
現(xiàn)就貴司拖欠我司 款一事向貴司致函如下：
年 月 日，貴司與我司(或"經(jīng)協(xié)商達(dá)成口頭協(xié)議")簽訂了《 合同》，雙方約定,貴司應(yīng)于 年 月 日支付我司 款 元,余款于 年 月 日之前付清.貴司也曾于 年 月 日支付了部分款項,但從 年 月 日后,貴司便未再按約定支付,現(xiàn)累計已欠 元.顯已違約。
鑒于雙方此前的合作關(guān)系較好,現(xiàn)特致函請貴司于 年 月 日前將所欠款項支付我司. 如貴司仍不能按期支付，我司將按有關(guān)規(guī)定(或約定)向貴司追索欠款利息,甚至采取相關(guān)法律措施,屆時,貴公司可能要承擔(dān)訴訟而帶來的更大損失。
此致
敬禮
公司
年 月 日
工程進(jìn)度催告函9
答辯人：，女，x年2月5日出生，漢族，住址：
答辯人就上訴人xx有限公司與被上訴人等民間借貸糾紛二審一案[()閩0民終號]，答辯如下：
一、關(guān)于本案送達(dá)程序：本案送達(dá)程序均違法。
1、答辯人從未收到一審的開庭傳票，對于一審判決書答辯人更是沒有收到，亦不知一審判決結(jié)果。此外，xx有限公司就一審判決提起上訴，答辯人同樣沒有收到上訴狀。
2、答辯人至今也未收到二審開庭傳票，系近日向答辯人提起本案才得知部分情況，答辯人認(rèn)為法定權(quán)利受到侵害，并直接導(dǎo)致一審判決結(jié)果錯誤。為糾正一審錯誤判決，答辯人提出答辯意見。
二、關(guān)于案件基本情況：涉案債務(wù)與答辯人王梅梅無關(guān)。
1、是否借款，均與答辯人無關(guān)，答辯人無需對的債務(wù)承擔(dān)法律責(zé)任。與答辯人已經(jīng)在x年9月2日辦理了離婚手續(xù)，對相關(guān)債務(wù)等已經(jīng)明確約定各自承擔(dān)。對是否借款、借款金額等，答辯人均不知情，沒有在借款憑證上簽字，也沒有任何證據(jù)證實涉案借款與答辯人有關(guān)。退一步說，即便借款真實，其所借款項亦沒有用于家庭開支等，故同樣并非夫妻共同債務(wù)。
2、一審作出的判決書同樣是送達(dá)給了，而沒有送達(dá)給答辯人，而無權(quán)代收應(yīng)當(dāng)送達(dá)給答辯人的判決書等訴訟文書，故一審關(guān)于判決書的送達(dá)程序也明顯違法。在未收到一審判決書的情況下，是根本無法知道一審判決結(jié)果的，明顯也剝奪了答辯人上訴、應(yīng)訴等相關(guān)法定權(quán)利。
此外，一審判決后，公司、均依法提出了上訴，但是上訴狀亦沒有送達(dá)給答辯人，導(dǎo)致答辯人對上訴事宜均不知情，也無從參與二審訴訟，法律賦予的權(quán)益遭到無視。
綜上，答辯人從未收到本案訴訟材料，一審、二審相關(guān)涉案材料均未送達(dá)給答辯人，答辯人系近日方才知曉本案，故借貴院二審尚在審理之際，提出上述答辯意見。請求二審法院查明案件事實，依法駁回對答辯人的訴訟請求。
答辯人:
年 月 日
工程進(jìn)度催告函10
小蘭，見到你的第一眼我就稀罕上了你，真的!我可以發(fā)誓，騙你我生小孩沒肚臍眼，出門就被車撞死，不過我估計你也不忍心，我死了你可咋辦!今天我終于鼓足勇氣給你寫了這封信，希望你能明白我的心。下面是我特意為你作的一首詩，寫的很一般，只是有點通俗現(xiàn)代主義的氣息，也是那天肚子不好蹲馬桶上想出來的，勉強(qiáng)代表我一半的水平吧。
大海啊!你全是水
駿馬啊!你四條腿
美女啊!你說你多美
鼻子下面居然長著嘴
還記得相逢的那刻天氣死拉的熱
你美斃宋丹丹的身影一下迷住了我
咋樣形容你在我心中的印象啊
大概像是個去了毛的白天鵝
我這心呀
開始哐當(dāng)哐當(dāng)?shù)靥鴤€不停
整個人如同抓瞎了一樣難過
難道就像書上說的那樣啊
我已經(jīng)上了愛情的大賊車
啊!美女
你愛不愛我
我的條件真的很不錯
父母是處級干部呀
我他媽也算是個帥哥
咱們搞對象是多么的浪漫啊
死蛤蟆終于泡上了老天鵝
小蘭，你看了我寫的詩是不是特心動，覺得我賊有才華，我估計也是。其實我從見到你第一天也瘋狂地愛上了你，為了你我戒了煙戒了酒，聽說這些東西影響某種功能。也不再偷窺對面女生寢室，雖然和她們現(xiàn)在成天拉著窗簾也有一定關(guān)系，但主要還是因為你，因為我打聽出你并不住那棟樓，可見我愛你之深。小蘭，憑我的扁扁才華和你的超級美貌，我們一定是令人羨慕的一對，連梁山伯與朱麗葉也比不上我們，你是不是也覺得我們特般配?
工程進(jìn)度催告函11
全居廣大黨員干部、居民朋友們：
大家好!
首先感謝您長久以來對我村環(huán)境綜合治理工作的支持與理解，廣大居民是全居環(huán)境的建設(shè)者、培育者，同時也是全居環(huán)境的受益者，正是有了您的支持、理解和參與，我們的鄉(xiāng)村形象才會天藍(lán)、地綠、路暢、水清、村美。
我們的社會在進(jìn)步，生活水平在提高，原來單純追求吃飽穿暖的年代已經(jīng)成為歷史，舒適的生活成了我們的迫切愿望。開展環(huán)境衛(wèi)生整治，切實改變我們村莊衛(wèi)生“臟、亂、差”現(xiàn)狀，提高生活質(zhì)量，改善居住環(huán)境，已經(jīng)成為我居今后一段時期的一項重要任務(wù)，也是從根本上改變我村面貌的一項民心工程。
我們衷心地希望廣大黨員干部能夠繼續(xù)保持良好的作風(fēng)和生活習(xí)慣，每位村組干部要以身作則，首先搞好自家家前屋后的環(huán)境衛(wèi)生，并做到以點帶面、以人帶戶，組干部以一包五、黨員以一帶十、村干部以一保十，積極投入到全村開展的環(huán)境綜合整治工作中去，自覺遵守村規(guī)民約，轉(zhuǎn)變生活方式和提高環(huán)境衛(wèi)生意識，起到模范帶頭作用。具體要求是：
農(nóng)戶負(fù)責(zé)自家房前屋后，室內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生，并將垃圾收集放到垃圾池或垃圾筒里。
清理路邊的垃圾等雜物，特別是成堆的垃圾和沿路的白色垃圾。
拆除亂搭亂建等違章建筑，特別是路邊的，以及影響交通的亂搭亂建。
整治路邊的亂堆亂放特別是不能占道堆放建筑材料、柴垛等。
修飾路邊的破損房屋、清理露天糞坑、墻立面的粉刷。
清除路邊的雜草、雜柴，特別是要清除路邊影響交通視線的雜草、雜柴。
經(jīng)營戶不得占道經(jīng)營，要保持道路兩側(cè)干凈整齊，人行道通暢。
在條件允許的情況下，對自家庭院進(jìn)行適當(dāng)?shù)木G化，美化。在平時的工作、學(xué)習(xí)、生活過程中自覺保持環(huán)境的整潔，不做有損環(huán)境的事。
廣大黨員干部、居民們，您的參與、您的奉獻(xiàn)和維護(hù)環(huán)境是我們做好整潔家園這項工作的基礎(chǔ)，我們真誠歡迎您積極參與城鎮(zhèn)建設(shè)和管理工作，并誠懇希望廣大居民對全村環(huán)境綜合整治工作進(jìn)行監(jiān)督，對亂停亂放、亂擺亂占、亂搭亂建、亂貼亂畫、亂扔亂倒等侵害群眾利益的行為進(jìn)行舉報投訴，舉報投訴電話：。讓我們齊心協(xié)力，全民行動，從整治環(huán)境、保護(hù)環(huán)境開始，以身作則，從小事做起、從每個家庭做起，積極爭做文明村民和“衛(wèi)生家庭”，共同建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。
工程進(jìn)度催告函12
親愛的林金花同學(xué)：
你好!
這次我給你寫信，真的很突然。不如，我先來自我介紹我自己吧。我叫彭思瑜，我今年10歲，上小學(xué)五年級，我生活在佛山這一個大城市里面。我的愛好是畫畫。玩游戲。游泳……但是我的缺點是很膽小。
我在電視上看到了你們的讀書環(huán)境是那么的破爛，書本是別人節(jié)約下來的，衣服是別人穿過的一些舊衣服，你好要在茫茫大雪中撿柴回家取暖。你的人生是那么的辛苦。但是，你盡管在這么辛苦的環(huán)境中，還是那么的堅強(qiáng)。努力學(xué)習(xí)，我是多么的敬佩你啊!我有一次在測驗中那了好的分?jǐn)?shù)，就驕傲自滿，以為自己是最棒的，過了好幾個星期，語文又再次測驗了，我以為自己不同復(fù)習(xí)就能拿好分?jǐn)?shù)，誰知，試卷一發(fā)下來，我十分驚訝，我竟然考了個80幾分，我非常后悔。我應(yīng)該向你們學(xué)習(xí)那種熱愛學(xué)習(xí)的精神。
其實，我們都共同擁有一個偉大的母親，那就是我們的祖國。祖國沒有忘記你們，甚至個個地方的叔叔阿姨都在關(guān)注著你們。
我歡迎你們來這里做客，我可以免費做你們的導(dǎo)游哦。我相信，在不久的將來，貧困的地區(qū)會越來越少，所有的孩子都能高高興興地上學(xué)去。
彭思瑜
3月16日
工程進(jìn)度催告函13
全體員工：
我公司從一九九X年注冊成立以來，公司各項設(shè)施從無到有，公司員工隊伍從小到大，我公司負(fù)責(zé)建設(shè)的XX高速公路工程建設(shè)進(jìn)度不斷加快，目前已初具雛型，其中至X段即將實現(xiàn)通車營運。這些成績的取得，與全體員工的辛勤勞動和無私奉獻(xiàn)是分不開的，在此，我向大家表示衷心的感謝!
本人擔(dān)任公司總經(jīng)理伊始，就提出“勤儉辦企業(yè)”的口號，并要求全體員工在實際工作中嚴(yán)格遵守。勤儉節(jié)約是中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)，在我國漫漫的歷史長河里，曾涌現(xiàn)出無數(shù)以勤儉節(jié)約聞名于世的典型人物;在國外，眾多億萬富豪雖有不同的發(fā)家史，但他們都有共同的閃亮點，那就是勤儉節(jié)約，勤儉節(jié)約已成為眾多著名跨國公司共同的經(jīng)營之道。
在我們公司，隨著員工人數(shù)和工作任務(wù)的不斷增加，各類辦公用品的消耗量也在突飛猛進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計，在XX月XX日至XX月XX日期間，公司本部員工共領(lǐng)用復(fù)印紙包(15500張)、紙巾卷、簽字筆支、磁盤盒及其他零星辦公用品，數(shù)量驚人。我相信，員工領(lǐng)用這些辦公用品都是因為工作需要，并大部分能合理使用。但當(dāng)你們仔細(xì)看一看你們腳下的垃圾桶，就會發(fā)現(xiàn)：大部分紙張只使用了一面，有的甚至只寫了幾個字;復(fù)印機(jī)上因操作不當(dāng)而報廢的紙張的數(shù)量與日俱增，已塞滿了廢紙夾;嶄新的簽字筆剛“斷墨”就被隨手扔到垃圾箱里……。
看到這些，我感到很痛心。為什么這些紙張不能雙面使用，而被白白扔掉?為什么廢紙不能用來做草稿?為什么復(fù)印文件時不先熟悉操作再使用或請熟悉操作的同事代勞?為什么簽字筆不更換筆蕊后重新使用?是你們嫌麻煩還是覺得這是公家物品無所謂呢?正是某員工的這種心態(tài)，導(dǎo)致公司紙張、簽字筆等零星物品大量浪費。
同志們，每一張紙、每一支筆都是公司寶貴的財產(chǎn)，是公司發(fā)展壯大所必不可少的有限資源，浪費了就不可能再生?，F(xiàn)在我們公司還處于建設(shè)期，管理經(jīng)費有限，而隨著公司員工數(shù)量的不斷增加，辦公經(jīng)費已越來越顯得捉襟見肘了。一張紙、一支筆看起來不值多少錢，但積少成多，聚沙成塔，日積月累其數(shù)額就非?？捎^了。就拿紙張來說吧，我們可以粗略估算一下，假如全體員工都做到每一張紙能雙面使用，單公司本部的用紙一個月就能節(jié)省多元，這可是一個普遍工人一個月的工資，是一個農(nóng)村家庭三個月的收入，是一個小學(xué)生一個學(xué)年的學(xué)雜費呀。如果我們都以主人翁的態(tài)度對待公司的每一件物品，每一張紙，精打細(xì)算、節(jié)省儉用，公司就可以有更多的資金投入到公司基礎(chǔ)建設(shè)和員工福利中，公司就可以以更快的速度發(fā)展壯大，我們的前途就可以更加光明。節(jié)約用紙，合理使用辦公用品不僅是我對大家的要求，也是每一個員工應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。
同志們，我們要樹立“節(jié)儉光榮，浪費可恥”的意識，從小事做起，從自我做起，從現(xiàn)在做起，節(jié)約每一張紙，節(jié)約每一分錢，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好風(fēng)氣，做一個文明、節(jié)儉的XX人。
謝謝大家!
工程進(jìn)度催告函14
，遇見你，喜歡你，到愛上你真是緣分。
親愛的，我知道以前我做了很多過分的事。但是從現(xiàn)在開始，你就做我的《河?xùn)|獅吼》: 答應(yīng)你的每一件事都要做到，對你 講得每一句話都要真心，不許欺負(fù)你，罵你，要相信你，別人欺負(fù)你，我要在第一時間出 來幫我，你開心了，我就要陪著我開心，你不開心了，我就要哄你開心，永遠(yuǎn)都要覺得你是最漂亮的，夢里也要見你，在我的心里面只有你。
親愛的希望以前的不快樂叫他隨風(fēng)遠(yuǎn)去，我們心理只有美好回憶。
我愛你!我會等到你結(jié)婚哪天的我才會死心的!我認(rèn)定你,如果我們以后要能在一起我會用一輩子時間去愛你, 我是風(fēng)箏 ,線在你手里 ,從此我的世界因為有你 變得才美麗。我不怕愛的路上遇到暴風(fēng)雨 我要證明 我愛的誠意 也不怕愛的激情 燃燒我自己 我也愿意 要對得起你 我這樣愛你 我不能沒有你我不顧一切愛你 。讓我忘了我自己 我死心塌地 用一生陪你 就讓我們這一輩子 永遠(yuǎn)在一起 我會等你的一直等的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一直等你
工程進(jìn)度催告函15
親愛的家長朋友:您好!
暑假即將開始，正是父母與孩子進(jìn)行親子教育的最好時機(jī)。為了讓您的孩子度過一個“安全、健康、快樂、實踐、有益”的假期，請您做好以下幾方面的工作:
1、家里能有專人照顧幼兒，防止溺水和意外事故的發(fā)生。避免讓孩子單獨相處，家長的視線不離開孩子，做好防拐防走失工作，如:不單獨把幼兒留在家里或車?yán)?，尤其不要讓孩子一個人到水邊玩耍，以避免溺水事故的發(fā)生。
2、在假日期間，養(yǎng)成良好的飲食習(xí)慣，飲食要定時定量，注意飲食衛(wèi)生，減少在外就餐，不買無證攤販的食品，不要給幼兒吃過小、過硬的東西，如:果凍、瓜子等，如果孩子邊玩邊吃這些東西，容易吸入氣管引起窒息，危急孩子的生命。
3、注意天氣的變化，根據(jù)氣溫逐步上升的特點做好防暑降溫工作。
4、養(yǎng)成良好的生活作息習(xí)慣，早睡早起，避免孩子長時間看電視，保護(hù)眼睛，幼兒家長應(yīng)提供孩子自己做事的機(jī)會，培養(yǎng)幼兒的自理能力和獨立能力。
5、預(yù)防手足口病、紅眼病等傳染性疾病，盡量減少前往人群稠密、空氣不流通的公共場所，同時，家里也要注意空氣的流通，常開窗通風(fēng)。
6、外出期間，請遵守交通規(guī)則，注意交通安全，尤其應(yīng)避免讓孩子一個人在馬路邊玩耍或穿馬路。
7、教育孩子不要玩火、玩鞭炮、玩電、玩水，家中的一些危險物品應(yīng)放在遠(yuǎn)離孩子的地方，讓孩子了解一些粗淺的自我保護(hù)知識，避免意外的發(fā)生。
8、利用假期探親訪友時機(jī)，對孩子進(jìn)行禮貌、傳統(tǒng)文化、禮儀習(xí)俗等教育，讓孩子過一個文明而有意義的假期。
祝:小朋友度過一個愉快而有意義的暑假,暑假快樂、身體健康、合家幸福!
工程進(jìn)度催告函16
親愛的朋友：
你好！
因為我們現(xiàn)在要開展一項活動，所以我給你寫了一封信，希望我們以后能成為好朋友，我們的活動名字叫“手拉手”。
我們雖然沒有見過面，但我很想和你做朋友。我叫吳，今年12歲，上五年級了，在**小學(xué)上學(xué)。雖然我在黎平有許多朋友，但我十分希望和遠(yuǎn)方的小朋友做筆友。你也許是個活潑的男孩，也許是個開朗的女孩，我希望你能喜歡我、接受我。
我的家鄉(xiāng)——黎平縣，是個繁華的城鎮(zhèn)。她有古樸、悠久的歷史，也有讓人驚嘆的山山水水，她充滿生機(jī)和活力。在黎平人，眼中，她永遠(yuǎn)是最美的。有許多值得一去的地方，比如，天生橋、飛龍洞、翹街等。黎平的環(huán)境很好，雖然高樓大廈多了些，但人們非常注重環(huán)保和綠化。無論走到哪里，都像在欣賞一幅優(yōu)美的畫卷。
你的家鄉(xiāng)是什么樣的？一定也很美麗吧?；蛟S是繁華的美，或許是古樸的美，或許是純凈的美。我想你一定和我一樣很愛自己的家鄉(xiāng)吧。
我真誠地希望，你能成為我的朋友。請給我回信呀！謝謝！
祝：身體健康，學(xué)習(xí)進(jìn)步！
遠(yuǎn)方的
工程進(jìn)度催告函17
親愛的朋友們:
你們好
曾記得那渴求知識、企盼幸福生活的雙眸，那一張張可愛、稚氣的笑臉，在我的腦海里時刻縈繞著，時刻牽動著我的心。好想念你們啊，親愛的朋友們!你們還好嗎?
我叫葛，今年10歲，是XX鎮(zhèn)郊區(qū)XX小學(xué)三年級的一名學(xué)生。在班級里，我聰明、可愛，事事不甘落后，每次考試都名列前茅。當(dāng)然啦，也有管不住自己的時候，甚至還會鬧出笑話來呢!人送外號“調(diào)皮鬼”。相信到這里，你們對我有個大概的了解了吧!
聽媽媽說，你們那里的山路崎嶇難行，特別是雨后，更是泥濘，一不小心就會摔跤。但是，困難沒有嚇倒你們，你們?nèi)匀活B強(qiáng)地向?qū)W校蹣跚前行，從不掉隊。你們的校舍低矮、簡陋，有的甚至是殘破不堪;你們的桌椅高低不平，有的甚至是“缺胳膊少腿”;還有那教室前樹枝上終年發(fā)出哀怨的銅鈴……也曾記得那一支支短小的鉛筆、一塊塊已經(jīng)拿不住的橡皮和一本本已經(jīng)沒有一絲縫隙的計算本…...相比之下，讓我感覺到我是如此的幸福。同時，也讓我覺得缺少了點什么。缺什么呢?我想，應(yīng)該是一種精神，一種鍥而不舍、渴求上進(jìn)的精神。這種精神是我所要積極學(xué)習(xí)的。我會珍惜眼前的所有，更加努力地學(xué)習(xí)!
朋友們，我會在遠(yuǎn)方時刻關(guān)心著你們，我會盡我所能幫助你們。讓我們手牽手，做真誠的朋友吧!讓我們過上同樣幸福、美好的生活，讓我們攜手，快樂地徜徉在知識的海洋里!
給予是快樂的!讓我們手拉手，心連心，快樂地成長在同一片藍(lán)天下。
祝我們的友誼長存!
遠(yuǎn)方的朋友: 葛
X年10月20日
工程進(jìn)度催告函17篇 施工進(jìn)度催促函相關(guān)文章：
★ 工程部進(jìn)度管理崗崗位職責(zé)3篇 項目部工程管理部崗位職責(zé)
★ 工程進(jìn)度承諾書5篇(保證施工進(jìn)度承諾書)
★ 工程進(jìn)度保證承諾書范文3篇(建筑工程進(jìn)度承諾書)
★ 淺析加強(qiáng)工程項目進(jìn)度控制的幾點措施3篇 工程項目進(jìn)度控制的方法與措施
★ 工程項目進(jìn)度控制的任務(wù)和作用3篇(建設(shè)工程項目進(jìn)度控制的主要環(huán)節(jié))
★ 工程進(jìn)度承諾書3篇(保證工程進(jìn)度承諾書)
★ 工程進(jìn)度督辦通知3篇 施工進(jìn)度督辦函
★ 施工項目工程進(jìn)度總結(jié)3篇 項目工程施工進(jìn)度匯報
★ 按工程進(jìn)度付款的合同模板5篇 施工進(jìn)度付款合同范本
★ 工程質(zhì)量進(jìn)度承諾書共6篇(項目工程質(zhì)量承諾書)